(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 3 juillet 2026 15:09
À : leboisne0564@orange.fr ; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr> ; <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : La Chaslerie - "Tranche C" (menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle).
Bonjour !
Je vous prie de me transmettre, chacun pour ce qui vous concerne, vos devis pour les menuiseries extérieures décrites dans le dossier joint.
Cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Tour Louis XIII
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 3 Juillet 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Abords, Avenue, terrasse - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux)
rédigé le Vendredi 3 Juillet 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Abords, Avenue, terrasse - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux)
Construire sa maison : Entraides, avis constructeur, plans, modèles (via "Facebook")
rédigé le Samedi 11 Juillet 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Logis - Tour Louis XIII - Cave - Ferme et son fournil - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Florilège d'idées pour la suite des travaux - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Florilèges
rédigé le Samedi 11 Juillet 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Logis - Tour Louis XIII - Cave - Ferme et son fournil - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Florilège d'idées pour la suite des travaux - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Florilèges
🎬 SÉRIE (2/3) — Tous les isolants ne se valent pas
À résistance thermique identique (même R), le comportement des isolants face à la chaleur est très différent.
⏳ Temps de déphasage approximatif :
🔸 Polystyrène : ≈ 5 h
🔸 Laine de verre : ≈ 6 h
🔸 Laine de roche : ≈ 7 h
🌲 Laine de bois : ≈ 12 h
🌾 Paille : ≈ 15 h
Autrement dit...
Deux maisons peuvent consommer autant pour se chauffer.
Mais l'une restera agréable pendant une journée de canicule, tandis que l'autre deviendra rapidement inconfortable. 🥵
Le choix des matériaux ne joue donc pas uniquement sur la consommation d'énergie.
Il influence directement votre confort au quotidien.
📅 Dans le dernier épisode (3/3), je vous expliquerai comment concevoir une maison confortable toute l'année, sans dépendre de la climatisation.
#ConstructionBioclimatique #ConfortDEté #DéphasageThermique #MatériauxBiosourcés #DPE @followers Voir moins
N.D.L.R. : Il serait bon que je ne rate pas l'isolation thermique du logis, de la cave puis de la ferme.
La boîte à idées est ouverte !
À résistance thermique identique (même R), le comportement des isolants face à la chaleur est très différent.
⏳ Temps de déphasage approximatif :
🔸 Polystyrène : ≈ 5 h
🔸 Laine de verre : ≈ 6 h
🔸 Laine de roche : ≈ 7 h
🌲 Laine de bois : ≈ 12 h
🌾 Paille : ≈ 15 h
Autrement dit...
Deux maisons peuvent consommer autant pour se chauffer.
Mais l'une restera agréable pendant une journée de canicule, tandis que l'autre deviendra rapidement inconfortable. 🥵
Le choix des matériaux ne joue donc pas uniquement sur la consommation d'énergie.
Il influence directement votre confort au quotidien.
📅 Dans le dernier épisode (3/3), je vous expliquerai comment concevoir une maison confortable toute l'année, sans dépendre de la climatisation.
#ConstructionBioclimatique #ConfortDEté #DéphasageThermique #MatériauxBiosourcés #DPE @followers Voir moins
N.D.L.R. : Il serait bon que je ne rate pas l'isolation thermique du logis, de la cave puis de la ferme.
La boîte à idées est ouverte !
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 16 Juillet 2026
Livre d'or - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Abords, Avenue, terrasse - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Jeudi 16 Juillet 2026
Livre d'or - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Abords, Avenue, terrasse - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 10:39
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>;C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : Re: Ferronnerie la Chaslerie
Ecoutez, cette affaire a deja pris suffisamment de retard, et certainement pas de mon fait. Un an, a quelques jours pres. Et encore faut-il que je sois constamment a la relance, ce qui n'est certainement pas mon role.
Je reglerai ce que j'ai a regler quand la tranche A sera enfin terminee, receptionnee sans reserves et quand le DOE sera pret.
Faut quand meme pas pousser !
Envoyé à partir de Outlook pour Android
_____________________________________________________________________________________________
From: Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Sent: Thursday, 16 July 2026 10:24:30
To: Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc: arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Subject: Ferronnerie la Chaslerie
Bonjour Monsieur Fourcade,
Veuillez trouver ci-joint les devis pour les travaux supplémentaires demandés lors de la réunion de chantier d'hier.
D'autre part, une date pour la pose des châssis sera proposée après la réception des règlements manquants vue avec vous hier soit 8595.95 TTC.
Bien cordialement,
_____________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 08:51
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; leboisne0564@orange.fr ; <emmanuel.lescuyer@orange.fr> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE - La Chaslerie - "Tranche C" - Demande de devis
Merci.
Quand revenez-vous pour, au titre de la "tranche A", poser les menuiseries métalliques et, si j'ai bien compris, corriger les erreurs de conception en ferronneries de la porte de l'arrière-cuisine ?
Et qu'avez-vous compris de :
- ce qui vous reste à faire pour rendre ouvrables les fenêtres de la "tranche A"
- la date à laquelle vous seront fournies les informations que vous avez demandées au titre de la "tranche B" ?
En particulier, vous sentez-vous suffisamment informé, suite à votre demande, pour fabriquer les ferronneries de la porte principale du logis ?
Enfin et bien entendu, prière de confirmer vos délais d'intervention pour chacun de vos travaux.
Cordialement,
PPF
_____________________________________________________________________________________________
De : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 08:16
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE - La Chaslerie - "Tranche C" - Demande de devis
Bonjour,
Bien reçu
Bien cordialement,
Alexandre GURY
Téléphone : 02 31 59 03 74
Mobile : 06 26 97 28 78
E-mail : agury@hotmail.fr
175 Chemin de l’Enclume
14380 Saint-Aubin-des-Bois
_____________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 02:44
À : leboisne0564@orange.fr ; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : SIGNALE - La Chaslerie - "Tranche C" - Demande de devis
Messieurs,
Deux d'entre vous ont prétendu hier ne pas avoir reçu mon courriel du 3 juillet dernier demandant leur devis pour la "tranche C" (menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle).
Pour leur rafraîchir la mémoire, voici ceci où vous trouverez le "pdf" pertinent.
Je prie MM. GURY et LESCUYER d'accuser réception de ce courriel-ci.
Cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 10:39
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>;C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : Re: Ferronnerie la Chaslerie
Ecoutez, cette affaire a deja pris suffisamment de retard, et certainement pas de mon fait. Un an, a quelques jours pres. Et encore faut-il que je sois constamment a la relance, ce qui n'est certainement pas mon role.
Je reglerai ce que j'ai a regler quand la tranche A sera enfin terminee, receptionnee sans reserves et quand le DOE sera pret.
Faut quand meme pas pousser !
Envoyé à partir de Outlook pour Android
_____________________________________________________________________________________________
From: Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Sent: Thursday, 16 July 2026 10:24:30
To: Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc: arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Subject: Ferronnerie la Chaslerie
Bonjour Monsieur Fourcade,
Veuillez trouver ci-joint les devis pour les travaux supplémentaires demandés lors de la réunion de chantier d'hier.
D'autre part, une date pour la pose des châssis sera proposée après la réception des règlements manquants vue avec vous hier soit 8595.95 TTC.
Bien cordialement,
_____________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 08:51
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; leboisne0564@orange.fr ; <emmanuel.lescuyer@orange.fr> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE - La Chaslerie - "Tranche C" - Demande de devis
Merci.
Quand revenez-vous pour, au titre de la "tranche A", poser les menuiseries métalliques et, si j'ai bien compris, corriger les erreurs de conception en ferronneries de la porte de l'arrière-cuisine ?
Et qu'avez-vous compris de :
- ce qui vous reste à faire pour rendre ouvrables les fenêtres de la "tranche A"
- la date à laquelle vous seront fournies les informations que vous avez demandées au titre de la "tranche B" ?
En particulier, vous sentez-vous suffisamment informé, suite à votre demande, pour fabriquer les ferronneries de la porte principale du logis ?
Enfin et bien entendu, prière de confirmer vos délais d'intervention pour chacun de vos travaux.
Cordialement,
PPF
_____________________________________________________________________________________________
De : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 08:16
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE - La Chaslerie - "Tranche C" - Demande de devis
Bonjour,
Bien reçu
Bien cordialement,
Alexandre GURY
Téléphone : 02 31 59 03 74
Mobile : 06 26 97 28 78
E-mail : agury@hotmail.fr
175 Chemin de l’Enclume
14380 Saint-Aubin-des-Bois
_____________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 02:44
À : leboisne0564@orange.fr ; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : SIGNALE - La Chaslerie - "Tranche C" - Demande de devis
Messieurs,
Deux d'entre vous ont prétendu hier ne pas avoir reçu mon courriel du 3 juillet dernier demandant leur devis pour la "tranche C" (menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle).
Pour leur rafraîchir la mémoire, voici ceci où vous trouverez le "pdf" pertinent.
Je prie MM. GURY et LESCUYER d'accuser réception de ce courriel-ci.
Cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 31 Juillet 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Logis - Tour Louis XIII - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux - Météo
rédigé le Vendredi 31 Juillet 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Logis - Tour Louis XIII - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux - Météo
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 31 juillet 2026 09:52
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: Châssis meurtrières - travaux réalisés
Merci pour l'info.
Et connaissez-vous un artisan qui puisse démonter à moindres frais le cloisonnement en briques des superstructures de la cheminée de la salle-à-manger du logis (une de mes vieilles revendications) et qui sache pulvériser à l'intérieur des conduits de toutes les cheminées un enduit qui nous préserve de risques d'incendie (idem) ?
_______________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 31 juillet 2026 09:27
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: Châssis meurtrières - travaux réalisés
merci M. Fourcade,
Reposez-vous bien vous-aussi.
L'isolation du logis est prévue en fibre de bois de 30cm d''épaisseur. Ce matériau apporte un des meilleurs déphasages l'été.
https://www.materiaux-naturels.fr/blog/50-pose-laine-fibre-de-bois
Bien à vous,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
_______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 30 juillet 2026 23:22
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: Châssis meurtrières - travaux réalisés
Monsieur,
Je suis désolé mais je pensais que la "tranche A" avait toujours inclus pour tous tant la porte extérieure de l'arrière-cuisine que les menuiseries métalliques du logis. Je vérifierai ceci plus tard, à tête reposée.
Car, après ces semaines de canicule, particulièrement éprouvantes pour les personnes de ma génération, surtout non abritées dans des locaux convenablement isolés ou climatisés (rassurez-vous, je parle ici du bâtiment nord dont la prétendue isolation a été réalisée du temps d'autres titulaires du monopole légal connu), je crois que nous avons tous besoin de repos.
Je reprendrai ces échanges avec M. GURY lorsqu'il acceptera que je vienne le voir à son atelier, ce à quoi je demeure prêt en permanence puisque je me trouve, pour des raisons évidentes, collé de fait au manoir favori.
Bonnes vacances à vous, revenez-nous en forme, nous en avons bien besoin !
PPF
_______________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 30 juillet 2026 23:03
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : Re: Châssis meurtrières - travaux réalisés
Bonsoir M; Fourcade,
Concernant les chassis fixe métallqiue, en vérité, ces éléments m'ont toujours échappé, depuis le début. En effet, sur l'autorisation de travaux MH , j'ai même pris le soin d'écrire que les plans était issus de mon confrère Benoît Maffre.
Les chiffrages auprès de M. Gury ont été faits ensite sans que j'en sois jamais tenu informé et ce depuis une date bien antérieure à celle correspondant au moment de ma reprise du dossier auprès de la DRAC.
Je considère par conséquent ne pas avoir ces éléments sous ma responsabilité et ne les prendrai d'ailleurs pas en considération dans ma facture de maîtrise d'oeuvre. Je les pensais d'ailleurs hors de ma mission, car de n'en ai pas maîtrisé le processus. Contrairement aux fenêtres qui sont bien sous ma direction de travaux.
Je suis désolé mais je constate qu'il y a ici un blocage que je ne veux pas prendre en charge. C'est déjà beaucoup de reprendre tout derrière un confrère alors que ce travail n'est pas perçu comme réel car tout était déjà soi-disant fait...
Mais là, je ne vais pas y passer mon existence et mes vacances, dont j'ai véritablement besoin car je suis épuisé et du reste, vous ne m'avez pas épargné ces derniers temps : j'en ai été quelque peu affecté (cf nos derniers échanges).
Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite de conclure amiablement cette affaire.
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 31 juillet 2026 09:52
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: Châssis meurtrières - travaux réalisés
Merci pour l'info.
Et connaissez-vous un artisan qui puisse démonter à moindres frais le cloisonnement en briques des superstructures de la cheminée de la salle-à-manger du logis (une de mes vieilles revendications) et qui sache pulvériser à l'intérieur des conduits de toutes les cheminées un enduit qui nous préserve de risques d'incendie (idem) ?
_______________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 31 juillet 2026 09:27
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: Châssis meurtrières - travaux réalisés
merci M. Fourcade,
Reposez-vous bien vous-aussi.
L'isolation du logis est prévue en fibre de bois de 30cm d''épaisseur. Ce matériau apporte un des meilleurs déphasages l'été.
https://www.materiaux-naturels.fr/blog/50-pose-laine-fibre-de-bois
Bien à vous,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
_______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 30 juillet 2026 23:22
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: Châssis meurtrières - travaux réalisés
Monsieur,
Je suis désolé mais je pensais que la "tranche A" avait toujours inclus pour tous tant la porte extérieure de l'arrière-cuisine que les menuiseries métalliques du logis. Je vérifierai ceci plus tard, à tête reposée.
Car, après ces semaines de canicule, particulièrement éprouvantes pour les personnes de ma génération, surtout non abritées dans des locaux convenablement isolés ou climatisés (rassurez-vous, je parle ici du bâtiment nord dont la prétendue isolation a été réalisée du temps d'autres titulaires du monopole légal connu), je crois que nous avons tous besoin de repos.
Je reprendrai ces échanges avec M. GURY lorsqu'il acceptera que je vienne le voir à son atelier, ce à quoi je demeure prêt en permanence puisque je me trouve, pour des raisons évidentes, collé de fait au manoir favori.
Bonnes vacances à vous, revenez-nous en forme, nous en avons bien besoin !
PPF
_______________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 30 juillet 2026 23:03
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : Re: Châssis meurtrières - travaux réalisés
Bonsoir M; Fourcade,
Concernant les chassis fixe métallqiue, en vérité, ces éléments m'ont toujours échappé, depuis le début. En effet, sur l'autorisation de travaux MH , j'ai même pris le soin d'écrire que les plans était issus de mon confrère Benoît Maffre.
Les chiffrages auprès de M. Gury ont été faits ensite sans que j'en sois jamais tenu informé et ce depuis une date bien antérieure à celle correspondant au moment de ma reprise du dossier auprès de la DRAC.
Je considère par conséquent ne pas avoir ces éléments sous ma responsabilité et ne les prendrai d'ailleurs pas en considération dans ma facture de maîtrise d'oeuvre. Je les pensais d'ailleurs hors de ma mission, car de n'en ai pas maîtrisé le processus. Contrairement aux fenêtres qui sont bien sous ma direction de travaux.
Je suis désolé mais je constate qu'il y a ici un blocage que je ne veux pas prendre en charge. C'est déjà beaucoup de reprendre tout derrière un confrère alors que ce travail n'est pas perçu comme réel car tout était déjà soi-disant fait...
Mais là, je ne vais pas y passer mon existence et mes vacances, dont j'ai véritablement besoin car je suis épuisé et du reste, vous ne m'avez pas épargné ces derniers temps : j'en ai été quelque peu affecté (cf nos derniers échanges).
Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite de conclure amiablement cette affaire.
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Samedi 1er Aout 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Charpente-couverture - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charreterie - Cave - Ferme et son fournil - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Samedi 1er Aout 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Charpente-couverture - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charreterie - Cave - Ferme et son fournil - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : sylvain LEPELTIER <lepeltier.jouin@gmail.com>
Envoyé : samedi 1 août 2026 09:19
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
Bonjour l’entreprise est actuellement fermé pour vacances je vous contact a mon retour .merci bonne journée.
Restant à votre écoute, bien cordialement.
___________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : samedi 1 août 2026 09:15
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : congés d'été RE: EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre message.
L’agence est actuellement fermée pour congés annuels du 31/07/2026 au
23/08/2026
Nous prendrons donc connaissance de votre message et pourrons le
traiter à partir du 24/08/2026.
Bien cordialement,
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
___________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : samedi 1 août 2026 09:15
À : lepeltier.jouin@gmail.com ; yan.gueguen@lepeltierjouin.com
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
Cher Monsieur GUEGUEN,
Votre devis 3370/YG du 22 juin dernier a retenu toute mon attention. Je n'y ai pas encore répondu en raison principalement de la période de canicule que nous connaissons et qui m'a mis un peu K.-O. mais je souhaiterais, si cela vous est possible, que nous nous rencontrions de nouveau à la Chaslerie afin de définir l'ordre des priorités et le phasage.
J'aurais également à vous montrer une découverte récente sur une poutre du salon du logis :
Pourriez-vous m'indiquer vos possibilités ?
Cordialement,
PPF
___________________________________________________________________________________________________
De : lepeltier.jouin@gmail.com <lepeltier.jouin@gmail.com>
Envoyé : mardi 23 juin 2026 06:54
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
Bonjour M. FOURCADE,
Dans le cadre de votre projet, veuillez trouver ci-joint votre devis mis à jour.
En cas d'aval de ce devis, merci de compléter la "Mention TVA taux réduit" en bas du devis (date + signature).
Concernant les réponses à vos questions :
- Pour le logis, j'ai actualisé le devis.
- Pour l'écurie : j'ai prévu des tuiles car j'ai un doute sur leur aspect ; cette ligne sera supprimée si je ne fais aucun changement.
- Pour le dôme d'entrée de la cour et la chapelle, j'évaluerai au moment de me première intervention si cela est nécessaire ; auquel cas, je chiffrerai pour l'été 2028.
- Notre intervention débutera sur l'été 2027 comme évoqué ; avec possibilité de réalisation 2 étés.
Je vous en souhaite bonne réception et vous remercie de votre confiance.
L'équipe Lepeltier Jouin reste à votre écoute, bien à vous, cordialement.
(Fin de citation)
N.B. : Sur la première photo, on voit bien la barre d'inox en place.
De : sylvain LEPELTIER <lepeltier.jouin@gmail.com>
Envoyé : samedi 1 août 2026 09:19
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
Bonjour l’entreprise est actuellement fermé pour vacances je vous contact a mon retour .merci bonne journée.
Restant à votre écoute, bien cordialement.
___________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : samedi 1 août 2026 09:15
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : congés d'été RE: EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre message.
L’agence est actuellement fermée pour congés annuels du 31/07/2026 au
23/08/2026
Nous prendrons donc connaissance de votre message et pourrons le
traiter à partir du 24/08/2026.
Bien cordialement,
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
___________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : samedi 1 août 2026 09:15
À : lepeltier.jouin@gmail.com ; yan.gueguen@lepeltierjouin.com
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
Cher Monsieur GUEGUEN,
Votre devis 3370/YG du 22 juin dernier a retenu toute mon attention. Je n'y ai pas encore répondu en raison principalement de la période de canicule que nous connaissons et qui m'a mis un peu K.-O. mais je souhaiterais, si cela vous est possible, que nous nous rencontrions de nouveau à la Chaslerie afin de définir l'ordre des priorités et le phasage.
J'aurais également à vous montrer une découverte récente sur une poutre du salon du logis :
Pourriez-vous m'indiquer vos possibilités ?
Cordialement,
PPF
___________________________________________________________________________________________________
De : lepeltier.jouin@gmail.com <lepeltier.jouin@gmail.com>
Envoyé : mardi 23 juin 2026 06:54
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
Bonjour M. FOURCADE,
Dans le cadre de votre projet, veuillez trouver ci-joint votre devis mis à jour.
En cas d'aval de ce devis, merci de compléter la "Mention TVA taux réduit" en bas du devis (date + signature).
Concernant les réponses à vos questions :
- Pour le logis, j'ai actualisé le devis.
- Pour l'écurie : j'ai prévu des tuiles car j'ai un doute sur leur aspect ; cette ligne sera supprimée si je ne fais aucun changement.
- Pour le dôme d'entrée de la cour et la chapelle, j'évaluerai au moment de me première intervention si cela est nécessaire ; auquel cas, je chiffrerai pour l'été 2028.
- Notre intervention débutera sur l'été 2027 comme évoqué ; avec possibilité de réalisation 2 étés.
Je vous en souhaite bonne réception et vous remercie de votre confiance.
L'équipe Lepeltier Jouin reste à votre écoute, bien à vous, cordialement.
(Fin de citation)
N.B. : Sur la première photo, on voit bien la barre d'inox en place.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Samedi 8 Aout 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Sculpture - Logis - Tour Louis XIII - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Samedi 8 Aout 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Sculpture - Logis - Tour Louis XIII - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
Le jeune tailleur de pierres local avec qui je suis en contact est passé me revoir hier après-midi, dans sa nouvelle fourgonnette et accompagné de son nouvel associé. Il souhaitait savoir si j'ai du travail à lui confier.
Je vais d'abord vérifier si l'état dans lequel il a laissé le haut du manteau de la cheminée de la tour sud-ouest n'appelle pas de travaux de consolidation qu'il lui appartiendrait de finaliser avant que je ne règle le solde de sa facture. Mais il est probable que je ne lui demanderai pas de poursuivre son travail, comme initialement envisagé, à la hauteur de l'étage de cette tour. Une solution alternative, que je dois explorer, serait en effet de faire chemiser l'intérieur du conduit par une entreprise spécialisée dont l'architecte, à qui je l'ai demandé, me fournirait les coordonnées.
On avait, d'assez longue date, parlé avec ce jeune artisan de mon souhait de faire sculpter "mon écu" et graver "ma devise" sur le linteau de la grande cheminée du logis. Le devis, enfin reçu, m'en paraît trop élevé. Sur le fond, ma demande a eu le temps d'évoluer : je verrais plutôt la devise latine gravée sur le linteau de la cheminée de la tour sud-ouest (dans la "salle de lecture de B.D." dont mon aîné m'a dit un mot lors de son dernier passage-éclair) et l'autre, la béarnaise, sur des phylactères autour de mon écu sur le linteau de la cheminée de la salle-à-manger. Dans l'immédiat, le chantier favori a sans doute d'autres urgences.
Enfin, le percement d'accès entre les deux niveaux des écuries et la tour Louis XIII, a certes été prévu dans l'"étude de diagnostic d'ensemble" en vue d'augmenter la surface disponible pour les spectacles à la Chaslerie. Mais les membres du fan-club favori ont déjà pu comprendre qu'il paraitrait prématuré d'effectuer ces percements tant que l'on n'y verrait pas plus clair sur la suite qui serait réservée à mes demandes de subvention à venir pour la restauration des menuiseries extérieures de l'aile ouest.
Bref, je crains que ce jeune artisan ne soit amené à découvrir ici les inconvénients qu'il peut y avoir à faire des réponses dilatoires ou tardives quand des devis lui sont demandés ou quand ceux-ci, enfin reçus, apparaissent trop élevés. Mais il est jeune et me paraît avoir toutes qualités pour apprendre.
P.S. (à 10 heures 30) : À l'étage de la tour sud-ouest, il serait souhaitable, à tout le moins, que des cales de bois soient remplacées par un peu de maçonnerie :
Je vais d'abord vérifier si l'état dans lequel il a laissé le haut du manteau de la cheminée de la tour sud-ouest n'appelle pas de travaux de consolidation qu'il lui appartiendrait de finaliser avant que je ne règle le solde de sa facture. Mais il est probable que je ne lui demanderai pas de poursuivre son travail, comme initialement envisagé, à la hauteur de l'étage de cette tour. Une solution alternative, que je dois explorer, serait en effet de faire chemiser l'intérieur du conduit par une entreprise spécialisée dont l'architecte, à qui je l'ai demandé, me fournirait les coordonnées.
On avait, d'assez longue date, parlé avec ce jeune artisan de mon souhait de faire sculpter "mon écu" et graver "ma devise" sur le linteau de la grande cheminée du logis. Le devis, enfin reçu, m'en paraît trop élevé. Sur le fond, ma demande a eu le temps d'évoluer : je verrais plutôt la devise latine gravée sur le linteau de la cheminée de la tour sud-ouest (dans la "salle de lecture de B.D." dont mon aîné m'a dit un mot lors de son dernier passage-éclair) et l'autre, la béarnaise, sur des phylactères autour de mon écu sur le linteau de la cheminée de la salle-à-manger. Dans l'immédiat, le chantier favori a sans doute d'autres urgences.
Enfin, le percement d'accès entre les deux niveaux des écuries et la tour Louis XIII, a certes été prévu dans l'"étude de diagnostic d'ensemble" en vue d'augmenter la surface disponible pour les spectacles à la Chaslerie. Mais les membres du fan-club favori ont déjà pu comprendre qu'il paraitrait prématuré d'effectuer ces percements tant que l'on n'y verrait pas plus clair sur la suite qui serait réservée à mes demandes de subvention à venir pour la restauration des menuiseries extérieures de l'aile ouest.
Bref, je crains que ce jeune artisan ne soit amené à découvrir ici les inconvénients qu'il peut y avoir à faire des réponses dilatoires ou tardives quand des devis lui sont demandés ou quand ceux-ci, enfin reçus, apparaissent trop élevés. Mais il est jeune et me paraît avoir toutes qualités pour apprendre.
P.S. (à 10 heures 30) : À l'étage de la tour sud-ouest, il serait souhaitable, à tout le moins, que des cales de bois soient remplacées par un peu de maçonnerie :
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Samedi 15 Aout 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Logis - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Charreterie - Cave - Ferme et son fournil - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux)
rédigé le Samedi 15 Aout 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Logis - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Charreterie - Cave - Ferme et son fournil - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux)
Je viens de laisser un message à l'agence de Rennes d'"Aér'eau Control". Il s'agit d'une entreprise dont l'architecte m'a donné le nom la dernière fois où je l'ai interrogé sur la résolution de mes problèmes de conduits de cheminée.
Alors que je réfléchis à la suite du chantier favori, je souhaite savoir s'ils pourraient chemiser intérieurement ces conduits, idéalement à la chaux.
Il y aurait également à supprimer le muret de séparation en briques à l'intérieur du conduit nord du logis, comme je le rappelle souvent à l'architecte (sans effet à ce jour, alors que ce serait évidemment un préalable à la restauration intérieure du logis).
Alors que je réfléchis à la suite du chantier favori, je souhaite savoir s'ils pourraient chemiser intérieurement ces conduits, idéalement à la chaux.
Il y aurait également à supprimer le muret de séparation en briques à l'intérieur du conduit nord du logis, comme je le rappelle souvent à l'architecte (sans effet à ce jour, alors que ce serait évidemment un préalable à la restauration intérieure du logis).
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 27 Aout 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Charreterie - Cave - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Jeudi 27 Aout 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Charreterie - Cave - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 27 août 2026 17:16
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
Monsieur,
Merci pour le contrat.
Merci également pour la nouvelle date proposée pour la prochaine réunion de chantier. J'interroge Jacques BROCHARD et Carole sur celle-ci et reviens vers vous dès qu'ils m'auront répondu.
Enfin, je considère que votre interprétation du contrat à propos des menuiseries métalliques est infondée. J'attends donc que vous vous repreniez à ce sujet important à mes yeux. Au cas où vous maintiendriez votre point de vue, sachez que je commencerais par rejeter comme parfaitement insuffisante votre proposition d'abandon d'une partie marginale de vos honoraires.
Cordialement,
PPF
_________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 27 août 2026 16:43
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : Re: SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
Bonjour M. Fourcade,
J'espère que cette chaude saison estivale ne vous pas été trop pénible.
Je vous réponds d'abord sur votre demande de décalage de la date de réunion. Ma proposition de report de la prochaine réunion après le 10/09 serait le mercredi 16/09 à 14h si cela vous convient. Après votre accord, je vais renvoyer une nouvelle convocation à cette date du 16.
Ensuite, je vous joins mon exemplaire de contrat signé, Il concerne uniquement les menuiseries des bâtiments sur cour du manoir (selon votre restriction, donc sont exclus la chapelle et le portail théoriquement).
Enfin, je vous joins ma facture d'honoraires acquittée N°2 pour la tranche faisant apparaître les montants et entreprises entrant dans la base de ma rémunération au pourcentage. M. Gury n'y figure pas et vous confirme que je n'ai pas du tout piloté pour la fabrication des châssis de meurtrières, tant à partir du dessin de M. Maffre que je n'ai jamais modifié contrairement aux fenêtres, que j'ai reprises à mon compte, que dans la mise au point de devis que vous avez menée en direct avec M. Gury.
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 27 août 2026 17:16
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
Monsieur,
Merci pour le contrat.
Merci également pour la nouvelle date proposée pour la prochaine réunion de chantier. J'interroge Jacques BROCHARD et Carole sur celle-ci et reviens vers vous dès qu'ils m'auront répondu.
Enfin, je considère que votre interprétation du contrat à propos des menuiseries métalliques est infondée. J'attends donc que vous vous repreniez à ce sujet important à mes yeux. Au cas où vous maintiendriez votre point de vue, sachez que je commencerais par rejeter comme parfaitement insuffisante votre proposition d'abandon d'une partie marginale de vos honoraires.
Cordialement,
PPF
_________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 27 août 2026 16:43
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : Re: SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
Bonjour M. Fourcade,
J'espère que cette chaude saison estivale ne vous pas été trop pénible.
Je vous réponds d'abord sur votre demande de décalage de la date de réunion. Ma proposition de report de la prochaine réunion après le 10/09 serait le mercredi 16/09 à 14h si cela vous convient. Après votre accord, je vais renvoyer une nouvelle convocation à cette date du 16.
Ensuite, je vous joins mon exemplaire de contrat signé, Il concerne uniquement les menuiseries des bâtiments sur cour du manoir (selon votre restriction, donc sont exclus la chapelle et le portail théoriquement).
Enfin, je vous joins ma facture d'honoraires acquittée N°2 pour la tranche faisant apparaître les montants et entreprises entrant dans la base de ma rémunération au pourcentage. M. Gury n'y figure pas et vous confirme que je n'ai pas du tout piloté pour la fabrication des châssis de meurtrières, tant à partir du dessin de M. Maffre que je n'ai jamais modifié contrairement aux fenêtres, que j'ai reprises à mon compte, que dans la mise au point de devis que vous avez menée en direct avec M. Gury.
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 31 Aout 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charreterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie (A.G.) - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Les amis de la Chaslerie
rédigé le Lundi 31 Aout 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charreterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie (A.G.) - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Les amis de la Chaslerie
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 31 août 2026 15:17
À : (...)@culture.gouv.fr>
Cc : Membres des bureaux de "La SVAADE" et de "Les amis de la Chaslerie" ; C. F. ; <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : Loto du Patrimoine et Chaslerie
Cher Monsieur,
"Facebook" nous apprend que la "mission BERN" aurait retenu cette année cinq monuments normands dont un ornais, le chalet suédois de Bagnoles.
Si vous le voulez bien, nous serions heureux de connaître les critères et modalités à l’œuvre pour ce genre de sélection.
En particulier, si je ne me trompe, il m'avait été dit qu'un monument ornais devait faire, l'une de ces années-ci, l'objet d'une attention exceptionnelle de la part des pouvoirs publics.
Penseriez-vous que ce puisse être la Chaslerie, chantier dont vous connaissez, au moins depuis septembre 2024 et son "étude de diagnostic d'ensemble", l'état, le "Projet" qui le sous-tend et les besoins ?
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 31 août 2026 15:17
À : (...)@culture.gouv.fr>
Cc : Membres des bureaux de "La SVAADE" et de "Les amis de la Chaslerie" ; C. F. ; <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : Loto du Patrimoine et Chaslerie
Cher Monsieur,
"Facebook" nous apprend que la "mission BERN" aurait retenu cette année cinq monuments normands dont un ornais, le chalet suédois de Bagnoles.
Si vous le voulez bien, nous serions heureux de connaître les critères et modalités à l’œuvre pour ce genre de sélection.
En particulier, si je ne me trompe, il m'avait été dit qu'un monument ornais devait faire, l'une de ces années-ci, l'objet d'une attention exceptionnelle de la part des pouvoirs publics.
Penseriez-vous que ce puisse être la Chaslerie, chantier dont vous connaissez, au moins depuis septembre 2024 et son "étude de diagnostic d'ensemble", l'état, le "Projet" qui le sous-tend et les besoins ?
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 7 Septembre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Menuiserie - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Lundi 7 Septembre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Menuiserie - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux
Voici, tel que je l'ai reçu il y a quelques jours après demande, le contrat de maîtrise d’œuvre relatif à la restauration des menuiseries extérieures des bâtiments sur cour de la Chaslerie.
Lors de la négociation de ce contrat, commencée dès 2018, l'architecte s'était toujours montré particulièrement inflexible sur ses clauses, arguant qu'ayant été préparées par l'ordre des architectes du patrimoine, elles tenaient suffisamment compte des intérêts des maîtres d'ouvrage.
Charmant monopole.
Lors de la négociation de ce contrat, commencée dès 2018, l'architecte s'était toujours montré particulièrement inflexible sur ses clauses, arguant qu'ayant été préparées par l'ordre des architectes du patrimoine, elles tenaient suffisamment compte des intérêts des maîtres d'ouvrage.
Charmant monopole.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 7 Septembre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Charreterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux - Anecdotes
rédigé le Lundi 7 Septembre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Charreterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux - Anecdotes
Ayant demandé récemment à un important élu à qui il convient de s'adresser pour faire prospérer un dossier auprès de la "Mission BERN", je comprends que la réponse est M. BERN lui-même et seulement lui. Il serait inutile, paraît-il, de contacter la "Fondation du Patrimoine" au niveau de ses instances, qu'elles soient régionales, départementales ou locales, de même que la D.R.A.C., ai-je lu dans un courriel récent d'un autre interlocuteur distingué.
J'ai cru lire par ailleurs que ce très décoré et toujours souriant danseur mondain et nouveau membre de l'Institut se demande si sa "Mission" sera prolongée après les prochaines élections présidentielles.
Comme j'aime bien recevoir des réponses précises à propos des mystères qui tendraient à nous échapper, j'ai interrogé "ChatGPT" sur cette importante question qui nous empêche tous de dormir :
Ainsi, j'ai eu tout faux à la Chaslerie où j'ai donné, pendant une bonne trentaine d'années, la priorité à la mise hors d'eaux, choix d'autant plus stupide que j'ai fait tout cela à mes frais dans d'invraisemblables proportions (89 % pour être précis). J'ai choisi de renvoyer les travaux intérieurs, qui commencent seulement, à une phase ultérieure.
Mais, pour le "Tout par la com' = tout pour les cons" qui forme l'alpha et l’oméga des politiques gouvernementales, la Chaslerie ne permet plus de belles photos d'extérieurs en péril, ces photos aptes à porter au pinacle le rôle de la "Mission BERN" et, surtout, les miracles cosmo-planétaires de la "politique patrimoniale" du fou furieux et manifestement dangereux que l'on sait.
CQFD
J'ai cru lire par ailleurs que ce très décoré et toujours souriant danseur mondain et nouveau membre de l'Institut se demande si sa "Mission" sera prolongée après les prochaines élections présidentielles.
Comme j'aime bien recevoir des réponses précises à propos des mystères qui tendraient à nous échapper, j'ai interrogé "ChatGPT" sur cette importante question qui nous empêche tous de dormir :
Ainsi, j'ai eu tout faux à la Chaslerie où j'ai donné, pendant une bonne trentaine d'années, la priorité à la mise hors d'eaux, choix d'autant plus stupide que j'ai fait tout cela à mes frais dans d'invraisemblables proportions (89 % pour être précis). J'ai choisi de renvoyer les travaux intérieurs, qui commencent seulement, à une phase ultérieure.
Mais, pour le "Tout par la com' = tout pour les cons" qui forme l'alpha et l’oméga des politiques gouvernementales, la Chaslerie ne permet plus de belles photos d'extérieurs en péril, ces photos aptes à porter au pinacle le rôle de la "Mission BERN" et, surtout, les miracles cosmo-planétaires de la "politique patrimoniale" du fou furieux et manifestement dangereux que l'on sait.
CQFD
Maisons paysannes de France
rédigé le Mardi 8 Septembre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Plomberie-chauffage - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Cave - Ferme et son fournil - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Références culturelles - Vie des associations
rédigé le Mardi 8 Septembre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Plomberie-chauffage - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Cave - Ferme et son fournil - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Références culturelles - Vie des associations
Ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans des travaux
Nous sommes ravis d'annoncer la parution du Guide de réhabilitation énergétique du bâti d'intérêt patrimonial, commandé pas le ministère de la Culture et auquel Maisons Paysannes de France a participé.
Une bonne manière d'aborder la réhabilitation énergétique du bâti ancien sans compromettre son mode de fonctionnement ni sa valeur patrimoniale.
N.D.L.R. : On va étudier cela, même si ce n'est pas le sujet que je préfère.
Nous sommes ravis d'annoncer la parution du Guide de réhabilitation énergétique du bâti d'intérêt patrimonial, commandé pas le ministère de la Culture et auquel Maisons Paysannes de France a participé.
Une bonne manière d'aborder la réhabilitation énergétique du bâti ancien sans compromettre son mode de fonctionnement ni sa valeur patrimoniale.
N.D.L.R. : On va étudier cela, même si ce n'est pas le sujet que je préfère.
