Réunion ce matin avec Ghislain BARBREL pour préciser les travaux à réaliser dans la cuisine du bâtiment nord :

Cette fois, il a été question, notamment, que le dessus des meubles soit en une quartzite appelée "Taj Mahal".

Ce serait très beau mais il vaudrait mieux pour moi que ces réunions ne se multiplient pas trop car, chaque fois, l'addition prospère.

Nouvelle réunion néanmoins programmée pour mercredi prochain.

Échange de courriels que je crois utile, cette après-midi, avec mon "officier traitant" à la D.R.A.C.

Je fonde beaucoup d'espoirs sur l'intervention de M. PAQUIN pour aplanir au mieux les difficultés qui pourraient se présenter lors de la suite du chantier.

On en serait donc arrivés, si je ne me trompe, à un stade de la folie de la production de normes tel que les normes seraient devenues contradictoires à force d'être surabondantes et mal contrôlées par leurs producteurs, au point de ne plus laisser la moindre possibilité de les appliquer toutes.

Ainsi, la machine serait devenue folle et hors contrôle.

CQFD

Elon, je crois que, même toi, la situation te dépasse !

Quelle est l'issue ? La guerre, à laquelle nous convie le fou furieux et dangereux que l'on sait ? Ou la supplantation de l'espèce humaine par l'intelligence artificielle, avec, tant qu'on y est, annihilation de la première par une bombe atomique bien placée ?

La bonne nouvelle après ce constat est qu'il dédouane tous les acteurs du pataquès en cours, ce qui, à la bombe atomique près, est de bon augure pour la cordialité de leurs prochains échanges !

Où l'on voit que la restauration d'un monument historique, même au fin fond du "trou du cul du monde" (comme dit le poète), mène à tout, même à des considérations eschatologiques d'une belle tenue et d'une grande hauteur de vue !

J'ai reçu, hier après-midi, la visite d'un vendeur de pompes à air (= installateur d'engins d'aérothermie).

Son discours était nul, je lui ai vite demandé de ne pas me faire perdre de temps. J'avais été démarché par téléphone et j'avais voulu voir. J'ai donc vu.

Sur le même sujet, j'ai relancé Régis FOUILLEUL, qui tarde à me transmettre son devis.

Bonne nouvelle, en revanche, sur le front des sols : le magasin "Aubade" de Flers présente des carrelages qui me semblent très intéressants.

Ghislain BARBREL est venu ce matin nous apporter sa proposition pour l'aménagement de la cuisine du bâtiment nord.

Je rappelle que les relevés d'Arnaud PAQUIN, dont la précision est de l'ordre du millimètre, nous avaient appris que cette pièce n'est pas rectangulaire et confirmé que la poutre centrale ne la divise pas en deux parties égales :

Voici le projet de Ghislain BARBREL :

- son plan d'ensemble :

- l'aménagement prévu pour le mur nord :

- l'aménagement prévu pour le mur de séparation avec l'arrière-cuisine :

- l'aménagement prévu pour le mur sud :

- l'îlot central vu vers le nord :

- l'îlot central vu vers le sud :

J'observe pour ma part que ces dessins sont inexacts pour ce qui concerne les plafonds. En effet, les solives à venir, inspirées d'un modèle vu au manoir du Grand Taute (dans la Manche), n' y sont pas représentées comme finalement décidé, c'est-à-dire accolées dans le sens nord-sud (afin de se trouver dans le sens des rayons du soleil et non perpendiculairement).

Il est prévu que l'îlot central comporte une hotte aspirante incorporée à l'ensemble.

Carole a choisi un électro-ménager de haut de gamme ainsi que les équipements intérieurs les plus remarquables pour le reste du mobilier. Pour ce qui concerne les matériaux :
- les plans de travail seront en quartzite du modèle "Taj Mahal" ; les angles en seront arrondis comme ci-dessous (j'ai demandé que la "marche" soit davantage marquée) :

- les sols devraient être en grès cérame rectifié (90 x 90 cm) du modèle "Athènes" d'"Aubade" ;
- Ghislain BARBREL fournira des échantillons pour nous départager, Carole et moi, à propos de la couleur des meubles ; elle penche pour un bleu-gris, comme elle en a vus dans des revues de décoration anglaises et hésite sur le décor des façades, et moi pour un jaune vif, comme chez MONET à Giverny, avec des façades en phase avec les portes existantes de cette pièce.

Ghislain BARBREL a fourni les plans techniques correspondants, à l'usage du plombier et de l'électricien que je vais faire venir, ainsi qu'un troisième "estimatif" (encore en hausse après ceux des 17 et 25 mars derniers) que j'ai un peu discuté et sur la base duquel j'ai donné un accord de principe et versé un acompte.

La prochaine étape importante sera l'installation du chauffage par le sol. Je dois m'occuper rapidement de ce volet du dossier, évidemment prioritaire pour ce chantier.

J'ai laissé Ghislain BARBREL discourir ce matin avec Carole à propos de la future arrière-cuisine, sur la base du projet suivant :

Les idées principales à ce sujet seraient les suivantes :
- laisser un accès direct au fenestrou du fond de la pièce de manière à pouvoir en manœuvrer au mieux la fermeture, peu commode en l'état ;
- prévoir, en guise de lave-bottes, un évier en inox suffisamment profond et collé sous le plan de travail ;
- pour ce qui est des décors, rester fonctionnels et basiques.

Les travaux ne seraient vraisemblablement pas menés à bien en 2025 mais ça n'empêche pas de réfléchir et de poser les bases comme, par exemple, le chauffage par le sol.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 3 avril 2025 03:06
À : Guillaume Beesau ; Jacques Brochard
Objet : Réunion de chantier

Chers amis,

Arnaud PAQUIN a fixé à lundi prochain à 14 heures la prochaine réunion de chantier.

Si vous pouvez en être, vous m'en verrez ravi.

Si j'ai bien retenu, il devrait être question, notamment :
- de la porte piétonnière, à changer d'après moi,
- de la menuiserie extérieure de la lucarne Ouest de la tour Louis XIII que Sébastien a dû démonter pour éviter que sa chute ne blesse quelqu'un ;
- de son dernier contact avec notre "officier traitant" à la D.R.A.C. (si toutefois il a donné suite à son idée de l'appeler),
- de la "poutre pourrie",
- de mes demandes qu'il prépare permis, autorisations et tout le toutim.

Amicalement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 3 avril 2025 23:31
À : Cuisines BARBREL <contact@cuisinesbarbrel.fr>
Objet : RE: Plans techniques

Merci !

______________________________________________________________________________________

De : Cuisines BARBREL <contact@cuisinesbarbrel.fr>
Envoyé : jeudi 3 avril 2025 18:38
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Plans techniques

Bonsoir Monsieur Fourcade,

Comme convenu, veuillez-trouver ci-joint les plans techniques :

Damien pourra dessiner l’emplacement exact des sorties au plafond.

En attendant, j’ai noté l’emplacement par des points verts.

Cela devrait suffire pour les devis.

(Fin de citation)

Reçu ce matin la visite d'un nouveau plombier à qui j'ai demandé des devis pour l'installation d'un chauffage par le sol dans la cuisine et l'arrière-cuisine du bâtiment Nord ainsi que dans la cave.

Il m'a semblé compétent puisqu'il a bien pris en considération le phasage du chantier dans le temps, en particulier la nécessité que chaque étape anticipe la suivante.

Tout ceci pour dire que :
- pendant le chantier de la cuisine, une cuisine provisoire serait installée dans le cabinet de toilettes du rez-de-chaussée de l'aile nord ;
- la décision n'étant pas encore prise sur le mode de chauffage à retenir pour le bâtiment nord et la moitié nord du logis (on prolonge la durée de vie de la chaudière au fuel actuelle ou bien on installe un système provisoire d'aérothermie ou bien on met en place la première tranche du chauffage par aquathermie), l'installation à réaliser dans un premier temps devrait être compatible avec chacune de ces trois hypothèses ;
- le circuit de chauffage par le sol à installer dans un premier temps dans la cuisine et l'arrière-cuisine devrait être connectable au circuit de chauffage à venir dans la moitié nord du logis, à tout le moins.

Nous sommes également allés voir ce qu'il y aurait lieu de prévoir dans la cave :
- dans un premier temps, un circuit de chauffage par le sol à l'étage voire au rez-de-chaussée également (la contrainte étant ici le changement des pierres de seuil des trois portes extérieures de ce bâtiment et, sans doute, par voie de conséquence, le changement des menuiseries de ces trois portes) ;
- l'emplacement de la pompe à chaleur qui alimenterait ce circuit ; un dispositif volumineux serait vraisemblablement à implanter entre la cave et la "maison de Toutou", avec relais dans l'appentis ainsi que dans le débarras de l'étage.

Sur ces bases, je dois transmettre par courriel à ce plombier un certain nombre d'informations.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 6 avril 2025 11:59
À : (...)
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Demande de devis de plomberie (courriel n°9 et dernier de cette série).

Le rez-de-chaussée de la cave.

______________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 6 avril 2025 11:57
À : (...)
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Demande de devis de plomberie (courriel n°8)

L'étage de la cave.

______________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 6 avril 2025 11:47
À : (...)
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Demande de devis de plomberie (courriel n°7)

Le sol de la moitié nord du logis.

______________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 6 avril 2025 11:45
À : (...)
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Demande de devis de plomberie (courriel n°6)

La chaufferie actuelle.

______________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 6 avril 2025 11:43
À : (...)
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Demande de devis de plomberie (courriel n°5)

Je poursuis par le sol de l'arrière-cuisine.

______________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 6 avril 2025 11:39
À : (...)
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Demande de devis de plomberie (courriel n°4)

Enfin, voici quelques photos pour vous rassurer sur les volumes disponibles pour installer ces circuits de chauffage par le sol.

Je commence par la cuisine.

______________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 6 avril 2025 11:27
À : (...)
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Demande de devis de plomberie (courriel n°3)

Voici les plans techniques du cuisiniste, M. Ghislain BARBREL (que je mets en copie), pour l'aménagement de la cuisine.

Je vous prie de fournir un devis à ce sujet, y compris pour l'installation d'une cuisine provisoire dans le cabinet de toilettes (ou débarras) du rez-de-chaussée du bâtiment nord.

______________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 6 avril 2025 11:17
À : (...)
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Demande de devis de plomberie (courriel n°2)

Voici les descriptions de l'état sanitaire présent du bâtiment nord, du logis et de la cave ainsi que le "projet" développé par M. Paquin pour ces trois bâtiments.

______________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 6 avril 2025 11:13
À : (...)
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Demande de devis de plomberie (courriel n°1)

A l'attention de M. (...)

Monsieur,

Je fais suite à notre prise de contact à la Chaslerie le 4 avril dernier.

Je vous ai prié de préparer deux séries de devis de plomberie :

- l'une pour un chauffage par le sol dans la cuisine et l'arrière-cuisine du bâtiment nord ; j'aurais besoin que les travaux correspondants puissent être effectués dans les meilleurs délais ; des réservations devront être prévues pour le chauffage futur du bâtiment nord (notamment, comme on l'a vu, au rez-de-chaussée de la tour nord-est) ; autant que faire se peut, les installations techniques intérieures seraient à implanter dans l'angle sud-ouest de l'arrière-cuisine, derrière le cul du four ; je vous ai expliqué que j'hésite encore sur le choix de la chaudière, avec trois possibilités :
- le maintien en fonctionnement de la chaudière au fuel existante, qui est située dans ce qu'on appelle "la seconde partie de l'arrière-cuisine" ; je vous ai dit que, dans tous les cas de figure, je souhaiterais que le chauffe-eau actuellement dans cette "seconde partie" soit aussi collé au plafond que possible ;
- l'installation d'un système d'aérothermie capable de chauffer le bâtiment nord ainsi que la moitié nord du logis (à l'exclusion de la cage d'escalier) ; je souhaite que votre devis chiffre cette variante et que vous précisiez l'encombrement des appareils à implanter dans l'arrière-cour (en extérieurs) et dans l'arrière-cuisine (en intérieurs) ;
- l'installation d'un système par aquathermie ;

- l'autre pour le chauffage dans la dépendance qu'on appelle la cave ; là, le chauffage se ferait par aérothermie et nous avons vu où les appareils seraient à implanter ; vous m'avez recommandé que le chauffage se fasse par radiateur dans les deux chambres (celle du rez-de-chaussée et celle de l'étage) ; je vous prie de me communiquer vos devis pour un chauffage par le sol dans tout ce bâtiment, avec une variante pour des radiateurs dans ces deux chambres ; la priorité serait donnée au chauffage de l'étage car celui du rez-de-chaussée devra suivre dans le temps le changement des pierres de seuil des trois portes extérieures, opération qui n'est pas encore programmée (s'agissant d'un bâtiment inscrit, un permis de construire est requis et l'expérience montre que les délais de préparation et d'obtention peuvent être longs).

Je vais vous adresser plusieurs courriels en vue de vous fournir des documents utiles pour préparer ces devis.

En complément de ce premier courriel, je vous adresse, outre une vue perspective d'ensemble du manoir (pour vous permettre de vous y repérer), de premiers documents signés de M. Arnaud Paquin, architecte du patrimoine, basé à Avranches (que je mets en copie) :
- un relevé de l'ensemble des bâtiments sur cour, dont le bâtiment nord et le logis ;
- un état des surfaces en cause, bâtiment par bâtiment ;
- les relevés du bâtiment nord, du logis et de la cave.

Cordialement,

Pierre-Paul Fourcade
06 12 96 01 34
La Chaslerie
3490 route de Lonlay
61700 - Domfront en Poiraie

(Fin de citation)

Très bonne réunion de chantier avec Arnaud PAQUIN, en présence de Jacques BROCHARD, représentant La SVAADE.

Arnaud PAQUIN est en train de finaliser la demande de permis de construire relative à la cave.

S'agissant de la demande d'autorisation de travaux relative à l'intérieur de la moitié nord du logis, nous avons examiné la question du plafond de la salle à manger. Plutôt que de changer les poutres, comme je le demandais car trop rachtèques à mes yeux, Arnaud PAQUIN fait valoir qu'on aurait du mal à trouver des pièces de bois sec de bonnes dimensions mais propose de renforcer les actuelles par un dispositif métallique caché, ce qui permettrait de les coffrer sans risque de dislocation disgracieuse de l'ajout ; cette formule me semble astucieuse et je donne mon accord de principe. Avant qu'Arnaud PAQUIN n'émette cette idée de renfort métallique, il venait de suggérer de faire reposer les solives sur des lambourdes, de manière à dissimuler la partie la plus disgracieuse de la plus moche de ces deux poutres ; mais on a vu que cela entraverait le jeu des impostes des fenêtres sur cour que Carole a souhaité ouvrables. Enfin, vérification faite, il est confirmé que, en maintenant donc les solives à leur niveau actuel, on disposerait d'une hauteur suffisante (soit 12 cm, épaisseur des tomettes incluse) pour installer un circuit de chauffage par le sol à l'étage également.

J'ai montré les faiblesses de portes extérieures classées. Arnaud PAQUIN, qui les a photographiées en utilisant un logiciel extraordinaire implanté sur son téléphone portable, est d'accord sur le constat et va proposer de les remplacer par des menuiseries neuves, avec des clous en tête de diamant, comme la littérature nous apprend qu'il en restait là des vestiges jusqu'à la fin du XIXème siècle. J'ai prêté à l'architecte six ouvrages de la C.N.M.H. tirés de mes collections et consacrés aux vantaux de portes d'époque ; il m'a promis de me les rendre à son prochain passage à la Chaslerie, d'ici une semaine environ.

Enfin j'ai montré les menuiseries extérieures de la tour Louis XIII. Arnaud PAQUIN est d'accord avec moi pour estimer que les travaux des années 1970 avaient été sabotés et qu'il y a lieu d'y pourvoir, c'est-à-dire de changer toutes ces menuiseries à bout de souffle.

S'agissant, dans ces deux derniers cas, de parties classées, toutes ces menuiseries extérieures devront donner lieu à la préparation de demandes supplémentaires d'autorisations de travaux. Arnaud PAQUIN est d'accord pour s'en charger.

Arnaud PAQUIN m'a indiqué qu'il prévoit une réunion de chantier lundi prochain à 9 heures à la Chaslerie.

Elle lui permettra de vérifier le travail de Steven.
Je suppose qu'il m'apportera des documents montrant où il en est de la préparation des demandes d'autorisations de travaux et autres permis de construire requis en vue de la poursuite du chantier favori, toutes paperasses dont je l'ai chargé.

J'avais rendez-vous en début d'après-midi à Avranches, au cabinet d'Arnaud PAQUIN, afin que nous fassions le point sur toutes les demandes d'autorisation de travaux ou de permis de construire dont je l'ai chargé de la préparation.

Me sentant fatigué, j'ai annulé. Le rendez-vous est reporté au lundi 19 mai prochain à 9 heures à la Chaslerie.

A 19 heures 20, j'ai adressé à Arnaud PAQUIN le S.M.S. suivant : "Impossible de retourner votre appel. Merci à "Orange" dont, paraît-il, le cours de bourse a monté de 30 % depuis le début de l'année".

Vu sur "Facebook", un château à vendre. Château de Thouras, je crois. Je n'ai même pas eu le temps de noter les références.

Une cuisine manoriale, je soumets un tel décor à Carole (qui, elle, disposera de trois fenêtres dans la pièce correspondante) :

Il n'est en effet pas interdit de se documenter pendant qu'on attend toujours un devis acceptable de plombier...

P.S. (à 2 heures 30) : Par chance, j'ai retrouvé : château de Thoras.

Voici l'annonce :

(Début de citation)

ventes propriétés pour creation de gîtes et chambres d'hôtes ·
Greg Hicks ·
CHATEAU MEDIEVAL 700 M² DU XIIe SIECLE EN AUVERGNE

De PAP uniquement, agences s'abstenir svp.

- 495 000 € -

Vivez le rêve médiéval dans cette magnifique propriété en plein cœur du Gévaudan et de la très prisée région de la Margeride.
Niché au cœur d'un petit village et sur les hauteurs dévoilant un paysage pittoresque à 1 085m d'altitude, ce château restauré du XIIe est une véritable œuvre d'art architectural. Aucun travaux à prévoir.
Les murs de pierre centenaires, témoins des intrigues liées au mystère de la bête du Gévaudan, ont été restaurés pour préserver leur authenticité, y compris le rempart tout récemment.
Architecture médiévale authentique. Intérieurs totalement rénovés ( tout en conservant le caractère d'origine).

Espaces de vie spacieux et lumineux. Jardins clos de murs, forêt, terrasse privés et cour intérieure.
Passage privatif qui relie le château à l'église du village. Rares meurtrières à mousquets et canonnières (canon présent). Jardins d'époque en terrasses avec vue panoramique.
Escaliers en vis en basalte d'époque, magnifiquement préservés, afin de desservir l'ensemble des étages.
Au rez de chaussée, une grande écurie avec un superbe plafond voûté en pierres de taille, 3 caves en voûte tout aussi splendides, une immense cheminée d'époque, une entrée avec la porte d'accès du seigneur en bas des escaliers en vis, ainsi que le cachot et les oubliettes. Le tout pour une superficie de 200 M².
Au premier, vous trouverez, une pièce de vie qui dispose d'un magnifique plafond à La Française, 2 cheminées, grand espace cuisine, coin salle à manger, salon, des toilettes indépendants, petit coin buanderie, un local technique et une salle de réception de 100 M² travaillée avec goût et finesse disposant d'une grande cheminée et d'un petit salon indépendant.
Au deuxième étage, un espace nuit pouvant accueillir dix couchages ( chambres aménagées comme le logis seigneurial de l'époque), deux salles d'eau et deux toilettes.
Au même étage, avec accès indépendant, un appartement lumineux d'une surface de 96 m² avec vue panoramique disposant de 2 chambres, une salle d'eau, WC, une cheminée, un coin salon, un coin salle à manger, un local technique et une large cuisine ouverte. Le tout parfaitement équipé.
Et au dernier étage, des combles facilement aménageables, avec tous les raccordements en attente ( y compris le tout à l'égout ) pour une superficie totale de 200 M².
Vous découvrirez au gré de la visite, les oubliettes, les fours à pain, le cachot, le pigeonnier, l'écurie, la bergerie, un Châtelet supportant 1 canon à l'entrée de l'enceinte et autres vestiges du passé.....

Le tout en parfait état, la charpente a notamment été refaite, avec pose de tuiles neuves , en 1993.
Toutes les fenêtres sont neuves, en double vitrage et bois massif. Système de chauffage neuf ( poêles à bois dans chaque pièce). Électricité neuve et aux normes, tout comme la plomberie. Raccordé au Tout à l'égout ( rare ), le château permet d'accueillir bon nombre de convives ou de locataires.
Idéal gîtes, chambres d'hôtes et événementiel. 14 couchages.
Ce château est une rareté sur le marché.

Descriptif du foncier

Une parcelle de terrain d'une superficie totale de 1 090m² dont une cour intérieure avec une grande bergerie, parkings et un jardin en terrasse clos de murs, avec vue, comprenant arbres fruitiers ( pruniers ..) ainsi que des framboisiers, fraisiers, rhubarbe.... et poulailler restauré en parfait état ( fonctionnel ).

PRIX : 495 000 € ( pas de conditions suspensives souhaitées pour cause refus de prêt multiples )
Classe énergie : E GES : B
Haute Loire, Auvergne. A 2H de Montpellier par la A75. Limitrophe Lozère, Cantal et Ardèche, au cœur de la célèbre et recherchée Margeride ( Pays de la bête du Gévaudan ).
Contact par messagerie dans un premier temps

(Fin de citation)

O,5 M€, pffff, n'est-ce pas à vous dégoûter du métier de restaurateur de vieilles pierres ? On voit bien qu'il y a eu tant d'amour mis dans cette restauration ! Et que l'on aura même pensé à dissimuler un chauffe-eau, vraisemblablement, dans une barrique...

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 16 mai 2025 08:12
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : (...)
Objet : RE: Chaslerie - Dossier pour les demandes de subvention à l’État

Cher Monsieur,

A dire vrai, je ne sais s'il s'agit d'une des "conditions" qui, selon un récent courriel de l'agent chargé du "contrôle scientifique et technique" du chantier, nous auraient été "dictées" - et, si les mots ont un sens, je ne sais pas davantage qui, ici, dicterait quoi à qui - mais je vous prie de trouver ci-joint, pour signature, la "déclaration de commencement d'exécution" établie sur le formulaire transmis par la D.R.A.C. le 30 mars 2023.

La "convention - subvention d'investissement" signée par moi le 14/3/23 et par la représentante de la D.R.A.C. le 29/3/23 stipule, dans son article 5, que la subvention deviendrait "caduque si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de cette subvention, aucun commencement d'exécution n'est intervenu. Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour l'exécution de l'opération ou, à défaut, par la déclaration de son commencement".

Certes, au sujet de la notion de "commencement d'exécution", il semble exister au moins une interprétation manifestement absurde de dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement, ainsi qu'un échange de courriels intervenu les 27 et 28 mars derniers entre ledit agent chargé du "contrôle scientifique et technique" et moi avait permis de le découvrir.

Mais, dans le cas d'espèce tout particulièrement, tous les ordres de service signés portent une date postérieure au 15 avril dernier et vous avez bien voulu accepter que, si cette interprétation manifestement absurde, dont nous avons hélas été formellement menacés, devait prospérer, tous les documents qui auraient été échangés entre nous à propos de ce chantier ou d'autres à la Chaslerie soient considérés comme nuls et non avenus. Et, quand je parle de la Chaslerie, il s'agit, bien sûr et notamment, de chacun de ses murs et bâtiments qui ont tous, sans exception, été protégés, ces derniers tant intérieurement qu'extérieurement, par l'arrêté ministériel du 2 novembre 1926, toujours en vigueur à ce jour ainsi que rappelé par l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1995 qui fut hélas, dans le cas particulier de la cour - est-il besoin de le rappeler ? -, à tout le moins curieusement instruit, avec les conséquences que l'on sait et à propos desquelles je vous ai prié de prendre l'attache de la D.R.A.C. de manière à ce que le chantier du chauffage de la Chaslerie puisse enfin commencer à être traité comme il convient.

La "déclaration de commencement d'exécution" ci-jointe indique le 14/10/24 comme date de "commencement d'exécution" :

A défaut de retrouver la "déclaration de commencement d'exécution" précédemment transmise à la D.R.A.C. et à propos de laquelle j'avais prié en vain l'agent chargé du "contrôle scientifique et technique" de nous confirmer qu'il l'avait bien reçue, j'ai vu que cette date figure sur la déclaration parallèle qui fut envoyée le 25 février dernier à la Région Normandie.

Car, si l'on veut bien prendre un peu de hauteur sur ce dossier, c'est une difficulté pour chacun de ses acteurs de s'y retrouver puisqu'il a fait l'objet, entre toutes les parties concernées, de très nombreux échanges depuis qu'il est ouvert, c'est-à-dire, si mes propres archives sont bien tenues, depuis au moins le 9 novembre 2013. Bientôt douze ans donc, ce qui ne rajeunit pas les acteurs déjà présents à cette époque, dont le menuisier et moi. Bientôt douze ans donc, et sans que la première menuiserie extérieure en cause ait commencé à être posée. Et même à être fabriquée, à ma connaissance du moins.

En bref, si vous voulez bien nous transmettre la pièce jointe signée par vous, il me semble que l'une des "conditions dictées" (sic) pourrait être considérée comme remplie ainsi que l'a déjà été celle relative à l'article 8.3 de ladite convention (l'affichage).

Amicalement,

PPF

(Fin de citation)