Si l'on devait résumer en une phrase la réunion de chantier du jour, on pourrait dire qu'elle s'est bien passée et que l'on entrevoit enfin le bout du tunnel.
Commencée à l'heure en présence de toutes les parties concernées (y compris Carole et Jacques BROCHARD, celui-ci représentant comme à l'habitude le maître d'ouvrage délégué), la réunion a donné lieu à nombre de vérifications sur place du bon fonctionnement des menuiseries installées (c'est-à-dire toutes sauf la porte principale du logis), entrecoupées de séances d'échanges, tous assis autour d'une table pour pouvoir étaler les pièces du dossier et s'y référer en tant que de besoin.
En particulier :
- le bon fonctionnement de chacune des crémones (celles de la "tranche A" complétées par une poignée aussi utile qu'efficace) a été constaté. Ceci ne pouvait que détendre opportunément l'atmosphère :
- la question de la couleur des vitraux de l'imposte de la porte principale a été débattue et tranchée :
- la maquette modifiée à l'échelle 1:1 de la porte principale a fait l'objet de débats techniques, notamment sur le profil des caissons. On a constaté l'impossibilité, vu l'épaisseur de la porte, due aux balustres, de maintenir la barre coulissante. Carole continue à tordre le nez devant mon exhortation à notre descendance à se préparer à passer le concours d'entrée à Polytechnique mais, habitué à entendre de tels propos et non convaincu, je maintiens évidemment ma demande. J'ai fait valider l'incorporation à la porte de deux gros verrous achetés aux enchères à Vire il y a longtemps déjà. La présence de mon heurtoir a paru opportune mais il devra être complété à la marge. Il a également été question de la feuille de plomb destinée à protéger les tenons des balustres et de sa fixation :
- tout le monde s'est déclaré très satisfait des compléments (comme le heurtoir et le dispositif de blocage du verrou central) et améliorations (comme la suppression des "pédoncules" sous verrous) apportés à la porte extérieure de l'arrière-cuisine. Carole a déclaré que cette porte lui apparaît particulièrement rassurante mais elle regrette que le judas ait été placé trop haut pour elle :
En fin de réunion, un debriefing général a permis de dégager les consensus nécessaires pour permettre une fin professionnelle du chantier de ces "tranches A et B (au sens de la D.R.A.C.)". Après avoir constaté le bon fonctionnement et la qualité esthétique d'équipements jusque là problématiques, j'ai notamment levé mes réserves sur les menuiseries métalliques, telles que fabriquées et installées par le ferronnier, ainsi que sur les crémones de la "tranche A" ou encore sur les baguettes extérieures de certains battants de fenêtres de la "tranche B".
Les pièces comptables et administratives diverses de ce chantier seront complétées en tant que de besoin, en faisant attention à ce que nul contrôleur de l'une ou l'autre des trois strates du mille-feuilles administratif bien connu de nos services ne puisse s'abriter derrière une réglementation mal coordonnée régissant le paiement des subventions pour freiner les décaissements qui seront sollicités dans les meilleurs délais.
Enfin et surtout, au terme de cette réunion menée avec un soin tout particulier - ce dont je remercie l'architecte - le calendrier de fin de chantier a été calé, modulo un dernier glissement d'une semaine de la date finale, dû à la participation active du menuisier à la "foire Saint-Martin" de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il demeure à ce stade deux aléas possibles, la météo pour les peintures de "Mr SPOON" et les délais de fabrication des vitraux pour l'imposte de la porte principale.
Sébastien LEBOISNE reviendra notamment la semaine prochaine déposer la porte principale actuelle et ce sera un bon débarras.
Arnaud PAQUIN m'a indiqué en aparté qu'il n'aurait pas le temps de traiter avant la fin de 2026 la préparation de la demande d'autorisation de travaux pour le rétablissement de lucarnes sur le logis mais qu'il compte s'y employer au tout début de 2027.
À propos de la "tranche C", nous veillerons à pouvoir mettre, dans tous les circuits utiles identifiés, les demandes complètes de subventions le lendemain-même de la réception de l'autorisation de travaux attendue.
P.S. (du 8 octobre 2026 à 4 heures) : J'ai oublié de noter que, constatant que les boiseries du salon devront être adaptées après la pose des nouveaux volets intérieurs, l'architecte a déclaré qu'il serait bon de leur donner un style Louis XVI.
Je suis tout à fait de cet avis, ayant toujours considéré que les moulures Louis XV actuelles, même dorées, sont un affreux toc en plâtre, avec des oublis manifestes, comme de part et d'autre de l'"Audenarde". Le Louis XVI serait en outre beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans ce salon.
Idée retenue pour le moment venu !
Peinture
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 7 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - Les amis de la Chaslerie
rédigé le Mercredi 7 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - Les amis de la Chaslerie
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 8 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Jeudi 8 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 8 octobre 2026 17:29
À : Atelier Paquin <atelierpaquin.architecte@gmail.com>; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>
Objet : Re: plan porte Mr fourcade
Messieurs,
Merci de m'avoir tenu informe mais c'est vous les experts. Je m'en remets a l'avis de l'architecte.
Cordialement,
PPF
Envoyé à partir de Outlook pour Android
__________________________________________________________________________________________________
De : Atelier Paquin <atelierpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi, octobre 8, 2026 2:22:09 PM
À : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>
Cc : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: plan porte Mr fourcade
bonjour M. Leboisne,
merci pour cette coupe. Voici mon retour avec remarques :
Je propose quelques modifications en épaississant à 45mm l'épaisseur des panneaux et (au lieu de 40) d'accentuer ainsi le relief vers l'extérieur car je trouve que c'est trop maigre et crains que cela ne soit trop plat. Je propose aussi d'épaissir montants et traverses de 5 mm côté intérieur pour renforcer et donner un peu de relief au revers.
Je propose de ne pas mettre de joint souple sur les bâtis car c'est un élément d'étanchéité à l'air avant tout, qui est moderne et s'accorde assez mal avec l'ouvrage. Nous n'en avons pas sur la porte nord par exemple et il est nécessaire que nous ayons des entrées d'air dans le manoir. Je laisse M. et Mme Fourcade trancher néanmoins sur ce point.
Quant trous de pissettes, je sais qu'elles sont demandées au DTU mais au vu de la composition en panneaux, c'est vraiment disgraçieux, on voit tous ces petits trous de 5mm sous chaque panneaux et c'est très incongru.
J'ai vu ces trous sur porte du même type livrée récemment et d'un commun accord avec l'ABF je les ai faits reboucher avec des chevilles arasées et mises en peinture.
Merci pour ces prises en compte.
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
__________________________________________________________________________________________________
Le jeu. 8 oct. 2026 à 09:36, <leboisne0564@orange.fr> a écrit :
Bonjour
ci-joint le plan de la coupe de porte pour valider les moulures
Bonne journée
Sébastien LEBOISNE
SARL Leboisne
ZA L’auberge Neuve
50600 VIREY
Tel : 02.33.49.02.44
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 8 octobre 2026 17:29
À : Atelier Paquin <atelierpaquin.architecte@gmail.com>; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>
Objet : Re: plan porte Mr fourcade
Messieurs,
Merci de m'avoir tenu informe mais c'est vous les experts. Je m'en remets a l'avis de l'architecte.
Cordialement,
PPF
Envoyé à partir de Outlook pour Android
__________________________________________________________________________________________________
De : Atelier Paquin <atelierpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi, octobre 8, 2026 2:22:09 PM
À : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>
Cc : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: plan porte Mr fourcade
bonjour M. Leboisne,
merci pour cette coupe. Voici mon retour avec remarques :
Je propose quelques modifications en épaississant à 45mm l'épaisseur des panneaux et (au lieu de 40) d'accentuer ainsi le relief vers l'extérieur car je trouve que c'est trop maigre et crains que cela ne soit trop plat. Je propose aussi d'épaissir montants et traverses de 5 mm côté intérieur pour renforcer et donner un peu de relief au revers.
Je propose de ne pas mettre de joint souple sur les bâtis car c'est un élément d'étanchéité à l'air avant tout, qui est moderne et s'accorde assez mal avec l'ouvrage. Nous n'en avons pas sur la porte nord par exemple et il est nécessaire que nous ayons des entrées d'air dans le manoir. Je laisse M. et Mme Fourcade trancher néanmoins sur ce point.
Quant trous de pissettes, je sais qu'elles sont demandées au DTU mais au vu de la composition en panneaux, c'est vraiment disgraçieux, on voit tous ces petits trous de 5mm sous chaque panneaux et c'est très incongru.
J'ai vu ces trous sur porte du même type livrée récemment et d'un commun accord avec l'ABF je les ai faits reboucher avec des chevilles arasées et mises en peinture.
Merci pour ces prises en compte.
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
__________________________________________________________________________________________________
Le jeu. 8 oct. 2026 à 09:36, <leboisne0564@orange.fr> a écrit :
Bonjour
ci-joint le plan de la coupe de porte pour valider les moulures
Bonne journée
Sébastien LEBOISNE
SARL Leboisne
ZA L’auberge Neuve
50600 VIREY
Tel : 02.33.49.02.44
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 9 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Vendredi 9 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
Au sortir de la dernière réunion de chantier, Jacques BROCHARD m'a dit trouver toutes les menuiseries des "tranches A et B" superbes.
Il y a en effet beaucoup de travail derrière ces réalisations :
(Début de citation)
De : Atelier Paquin <atelierpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 9 octobre 2026 19:45
À : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>
Cc : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: plan porte Mr fourcade
Entendu merci M. Leboisne.
Pouvez-vous cependant donner la coupe de principe de ce détail ?
et de même le profil de toute la plinthe (menuisée) de bas de porte incorporant le système Klomatic ?
Merci par avance.
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
________________________________________________________________________________________________
Le ven. 9 oct. 2026 à 15:23, <leboisne0564@orange.fr> a écrit :
Bonjour
Le plomb de 12 mm en périphérie est pour qu’on le voie un petit peu de l’extérieur
Et de l’intérieur il sera en partie caché par le mastic
________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 9 octobre 2026 11:42
À : Atelier Paquin <atelierpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : Re: plan porte Mr fourcade
Tres bien, merci.
Cordialement,
PPF
Envoyé à partir de Outlook pour Android
________________________________________________________________________________________________
From: Atelier Paquin <atelierpaquin.architecte@gmail.com>
Sent: Friday, 09 October 2026 11:35:35
To: leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>
Cc: Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Subject: Re: plan porte Mr fourcade
Bonjour Monsieur Leboisne,
Merci pour ce nouveau détail de coupe des panneaux de la porte et du bâti corrigé que je valide.
Je confirme aussi mon accord pour la plinthe automatique mais aimerais avoir le profil de la plinthe et son épaisseur svp.
J'ai encore une réserve sur 2 points hors menuiserie :
- En ferronnerie si nous avons des boulons carrés sur le pentures, à quoi ressemble la tête de boulon côté extérieur. Je verrais bien une pointe de diamant.
Alexandre Gury, qui est en copie, peut il m'en faire le détail svp?
- en ce qui concerne le vitrail, je suis étonné par la largeur de 12mm pour le profil de plomb périmètrique.
C'est épais et s'ajuste difficilement à mon sens avec les plombs de 6mm.
Je verrais plutôt un plomb de 8mm dans une feuillure de 10mm.
Puis-je avoir le détail ?
Et j'aimerais voir les abouts de vergettes dans le détail
Concernant les devis, leur prix n'appellent pas de remarques de ma part. Merci de me confirmer qu'ils ont bien compris dans votre devis de base ?
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G.
architecte du Patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du Collège 50300 AVRANCHES
Tél. 02 50 26 01 32
atelierpaquin.architecte@gmail.com
________________________________________________________________________________________________
Le ven. 9 oct. 2026 à 08:03, <leboisne0564@orange.fr> a écrit :
Bonjour,
je prends note des modifications de section
Par contre je conseille un joint Klomatic sous la porte pour s’ajuster au seuil sinon on aura 1 cm de jeu dessous
Qu’en pensez vous
Bonne journée
Sébastien LEBOISNE
SARL Leboisne
ZA L’auberge Neuve
50600 VIREY
Tel : 02.33.49.02.44
(Fin de citation)
Il y a en effet beaucoup de travail derrière ces réalisations :
(Début de citation)
De : Atelier Paquin <atelierpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 9 octobre 2026 19:45
À : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>
Cc : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: plan porte Mr fourcade
Entendu merci M. Leboisne.
Pouvez-vous cependant donner la coupe de principe de ce détail ?
et de même le profil de toute la plinthe (menuisée) de bas de porte incorporant le système Klomatic ?
Merci par avance.
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
________________________________________________________________________________________________
Le ven. 9 oct. 2026 à 15:23, <leboisne0564@orange.fr> a écrit :
Bonjour
Le plomb de 12 mm en périphérie est pour qu’on le voie un petit peu de l’extérieur
Et de l’intérieur il sera en partie caché par le mastic
________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 9 octobre 2026 11:42
À : Atelier Paquin <atelierpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : Re: plan porte Mr fourcade
Tres bien, merci.
Cordialement,
PPF
Envoyé à partir de Outlook pour Android
________________________________________________________________________________________________
From: Atelier Paquin <atelierpaquin.architecte@gmail.com>
Sent: Friday, 09 October 2026 11:35:35
To: leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>
Cc: Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Subject: Re: plan porte Mr fourcade
Bonjour Monsieur Leboisne,
Merci pour ce nouveau détail de coupe des panneaux de la porte et du bâti corrigé que je valide.
Je confirme aussi mon accord pour la plinthe automatique mais aimerais avoir le profil de la plinthe et son épaisseur svp.
J'ai encore une réserve sur 2 points hors menuiserie :
- En ferronnerie si nous avons des boulons carrés sur le pentures, à quoi ressemble la tête de boulon côté extérieur. Je verrais bien une pointe de diamant.
Alexandre Gury, qui est en copie, peut il m'en faire le détail svp?
- en ce qui concerne le vitrail, je suis étonné par la largeur de 12mm pour le profil de plomb périmètrique.
C'est épais et s'ajuste difficilement à mon sens avec les plombs de 6mm.
Je verrais plutôt un plomb de 8mm dans une feuillure de 10mm.
Puis-je avoir le détail ?
Et j'aimerais voir les abouts de vergettes dans le détail
Concernant les devis, leur prix n'appellent pas de remarques de ma part. Merci de me confirmer qu'ils ont bien compris dans votre devis de base ?
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G.
architecte du Patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du Collège 50300 AVRANCHES
Tél. 02 50 26 01 32
atelierpaquin.architecte@gmail.com
________________________________________________________________________________________________
Le ven. 9 oct. 2026 à 08:03, <leboisne0564@orange.fr> a écrit :
Bonjour,
je prends note des modifications de section
Par contre je conseille un joint Klomatic sous la porte pour s’ajuster au seuil sinon on aura 1 cm de jeu dessous
Qu’en pensez vous
Bonne journée
Sébastien LEBOISNE
SARL Leboisne
ZA L’auberge Neuve
50600 VIREY
Tel : 02.33.49.02.44
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Samedi 10 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Samedi 10 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : samedi 10 octobre 2026 22:29
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>; eremiaigor@yahoo.com ; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Emmanuel <emmanuel.lescuyer@orange.fr> ; Alexandre Gury FER ART FORGE <atelier@fer-art-forge.fr>; Jacques BROCHARD
Cc : (...)@culture.gouv.fr>
Objet : RE: RESTAURATION DES MENUISERIES DU CORPS DE LOGIS DU MANOIR DE LA CHASLERIE (TRANCHES A & B) / CR6
Très bien, merci.
Cordialement,
PPF
_________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : samedi 10 octobre 2026 20:06
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; eremiaigor@yahoo.com ; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Emmanuel <emmanuel.lescuyer@orange.fr> ; Alexandre Gury FER ART FORGE <atelier@fer-art-forge.fr>; Jacques BROCHARD
Cc : (...)@culture.gouv.fr>
Objet : RESTAURATION DES MENUISERIES DU CORPS DE LOGIS DU MANOIR DE LA CHASLERIE (TRANCHES A & B) / CR6
Bonsoir,
Concernant le chantier de RESTAURATION DES MENUISERIES DU CORPS DE LOGIS DU MANOIR DE LA CHASLERIE, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte rendu de chantier établi suite à la réunion du 07/10/2026.
NB : la prochaine réunion de chantier est prévue le 04/11/2026 à 14h00
et la Réception des travaux est fixée au 20/11/2026 à 14h.
Sincères salutations,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : samedi 10 octobre 2026 22:29
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>; eremiaigor@yahoo.com ; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Emmanuel <emmanuel.lescuyer@orange.fr> ; Alexandre Gury FER ART FORGE <atelier@fer-art-forge.fr>; Jacques BROCHARD
Cc : (...)@culture.gouv.fr>
Objet : RE: RESTAURATION DES MENUISERIES DU CORPS DE LOGIS DU MANOIR DE LA CHASLERIE (TRANCHES A & B) / CR6
Très bien, merci.
Cordialement,
PPF
_________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : samedi 10 octobre 2026 20:06
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; eremiaigor@yahoo.com ; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Emmanuel <emmanuel.lescuyer@orange.fr> ; Alexandre Gury FER ART FORGE <atelier@fer-art-forge.fr>; Jacques BROCHARD
Cc : (...)@culture.gouv.fr>
Objet : RESTAURATION DES MENUISERIES DU CORPS DE LOGIS DU MANOIR DE LA CHASLERIE (TRANCHES A & B) / CR6
Bonsoir,
Concernant le chantier de RESTAURATION DES MENUISERIES DU CORPS DE LOGIS DU MANOIR DE LA CHASLERIE, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte rendu de chantier établi suite à la réunion du 07/10/2026.
NB : la prochaine réunion de chantier est prévue le 04/11/2026 à 14h00
et la Réception des travaux est fixée au 20/11/2026 à 14h.
Sincères salutations,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 14 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Mercredi 14 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 04:56
À : patrimoine <patrimoine@ORNE.fr>
Cc : BOURGOUIN Brigitte <BOURGOUIN.Brigitte@ORNE.fr>; CAILLET Florence <CAILLET-BARANIAK.Florence@orne.fr>; GIBOIRE Véronique <GIBOIRE.Veronique@ORNE.fr>; TAILLARDAS Lara <TAILLARDAS.Lara@orne.fr>
Objet : RE: NOTIF VERSEMENT SUBVENTIONS RESTAURATION MENUISERIES EXTERIEURES_FOURCADE_MANOIR DE LA CHASLERIE
Bonjour !
Pour info, voici le dernier compte tendu de chantier. La fin de ce chantier approche à grands pas. Enfin !
La demande de paiement des subventions devrait pouvoir vous être adressée très bientôt.
Cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : patrimoine <patrimoine@ORNE.fr>
Envoyé : mardi 13 octobre 2026 14:25
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Cc : BOURGOUIN Brigitte <BOURGOUIN.Brigitte@ORNE.fr>; CAILLET Florence <CAILLET-BARANIAK.Florence@orne.fr>; GIBOIRE Véronique <GIBOIRE.Veronique@ORNE.fr>; TAILLARDAS Lara <TAILLARDAS.Lara@orne.fr>
Objet : NOTIF VERSEMENT SUBVENTIONS RESTAURATION MENUISERIES EXTERIEURES_FOURCADE_MANOIR DE LA CHASLERIE
Monsieur,
Je vous invite à trouver, ci-joint, le courrier de notification d’attribution de subvention :
L’original papier signé peut vous être adressé par voie postale sur demande.
Je vous prie de croire, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Sylvie Marchand | Secrétaire de Direction
Direction des archives et du patrimoine culturel
Pôle attractivité territoriale
Conseil départemental de l'Orne
8 avenue de Basingstoke
CS 30528/ 61017 ALENÇON Cedex
Tél. : 02 33 81 23 02 / 02 33 81 23 00 - poste 63302
www.orne.fr www.archives.orne.fr
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 04:56
À : patrimoine <patrimoine@ORNE.fr>
Cc : BOURGOUIN Brigitte <BOURGOUIN.Brigitte@ORNE.fr>; CAILLET Florence <CAILLET-BARANIAK.Florence@orne.fr>; GIBOIRE Véronique <GIBOIRE.Veronique@ORNE.fr>; TAILLARDAS Lara <TAILLARDAS.Lara@orne.fr>
Objet : RE: NOTIF VERSEMENT SUBVENTIONS RESTAURATION MENUISERIES EXTERIEURES_FOURCADE_MANOIR DE LA CHASLERIE
Bonjour !
Pour info, voici le dernier compte tendu de chantier. La fin de ce chantier approche à grands pas. Enfin !
La demande de paiement des subventions devrait pouvoir vous être adressée très bientôt.
Cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : patrimoine <patrimoine@ORNE.fr>
Envoyé : mardi 13 octobre 2026 14:25
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Cc : BOURGOUIN Brigitte <BOURGOUIN.Brigitte@ORNE.fr>; CAILLET Florence <CAILLET-BARANIAK.Florence@orne.fr>; GIBOIRE Véronique <GIBOIRE.Veronique@ORNE.fr>; TAILLARDAS Lara <TAILLARDAS.Lara@orne.fr>
Objet : NOTIF VERSEMENT SUBVENTIONS RESTAURATION MENUISERIES EXTERIEURES_FOURCADE_MANOIR DE LA CHASLERIE
Monsieur,
Je vous invite à trouver, ci-joint, le courrier de notification d’attribution de subvention :
L’original papier signé peut vous être adressé par voie postale sur demande.
Je vous prie de croire, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Sylvie Marchand | Secrétaire de Direction
Direction des archives et du patrimoine culturel
Pôle attractivité territoriale
Conseil départemental de l'Orne
8 avenue de Basingstoke
CS 30528/ 61017 ALENÇON Cedex
Tél. : 02 33 81 23 02 / 02 33 81 23 00 - poste 63302
www.orne.fr www.archives.orne.fr
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 14 Octobre 2026
Journal du chantier - Maçonnerie-carrelage - Plomberie-chauffage - Menuiserie - Peinture - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation
rédigé le Mercredi 14 Octobre 2026
Journal du chantier - Maçonnerie-carrelage - Plomberie-chauffage - Menuiserie - Peinture - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation
(Début de citation)
De : emma <emma@bainsetdeco.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 10:53
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : RE: Message #63157 - La Chaslerie
Bonjour,
Vous avez créé un super site !
C'est très impressionnant les travaux effectués.
Je vous mets ci-dessous les photos de ma carte :
Bonne journée à vous,
Emma Mercier
Commerciale et conceptrice
Showroom Victor - Hugo Etoile
Tél. 06 15 27 94 91
Tél. 01.89.29.29.26
Salle de bains I Cuisine I Conception & Rénovation d’Intérieur
bainsetdeco.archiexpo.fr I e-shop bainsetdeco.com
_______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 02:41
À : emma <emma@bainsetdeco.com>
Objet : RE: Message #63157 - La Chaslerie
Bonjour Emma !
Pour info : https://www.chaslerie.fr/blog/message/63421
J'ai encore perdu votre carte de visite dont je souhaitais mettre une photo en ligne sur mon site de façon à ne plus égarer vos coordonnées...
Cordialement,
PPF
_______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 13 octobre 2026 12:38
À : emma@bainsetdeco.com <emma@bainsetdeco.com>
Objet : Message #63157 - La Chaslerie
https://www.chaslerie.fr/blog/message/63157
Envoyé à partir de Outlook pour Android
(Fin de citation)
De : emma <emma@bainsetdeco.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 10:53
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : RE: Message #63157 - La Chaslerie
Bonjour,
Vous avez créé un super site !
C'est très impressionnant les travaux effectués.
Je vous mets ci-dessous les photos de ma carte :
Bonne journée à vous,
Emma Mercier
Commerciale et conceptrice
Showroom Victor - Hugo Etoile
Tél. 06 15 27 94 91
Tél. 01.89.29.29.26
Salle de bains I Cuisine I Conception & Rénovation d’Intérieur
bainsetdeco.archiexpo.fr I e-shop bainsetdeco.com
_______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 02:41
À : emma <emma@bainsetdeco.com>
Objet : RE: Message #63157 - La Chaslerie
Bonjour Emma !
Pour info : https://www.chaslerie.fr/blog/message/63421
J'ai encore perdu votre carte de visite dont je souhaitais mettre une photo en ligne sur mon site de façon à ne plus égarer vos coordonnées...
Cordialement,
PPF
_______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 13 octobre 2026 12:38
À : emma@bainsetdeco.com <emma@bainsetdeco.com>
Objet : Message #63157 - La Chaslerie
https://www.chaslerie.fr/blog/message/63157
Envoyé à partir de Outlook pour Android
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 14 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Abords, Avenue, terrasse - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Cave - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Mercredi 14 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Abords, Avenue, terrasse - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Cave - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 11:08
À : Igor Eremia <eremiaigor@yahoo.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : TR: URGENCE SIGNALEE - La Chaslerie - Devis de la "tranche C" et devis pour le torchis de la cave.
Igor,
J'attends toujours tes devis pour la "tranche C" (voir texte ci-après) et pour le torchis entre colombes à l'étage de la cave. Ça urge !
As-tu bien vu avec l'architecte ce qu'il te reste à faire pour les "tranches A et B". Là aussi, tout urge sans l'ombre d'un doute.
Bien cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 11:01
À : Emmanuel <emmanuel.lescuyer@orange.fr> <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : TR: URGENCE SIGNALEE - La Chaslerie - Devis de la "tranche C"
Mr SPOON,
J'attends toujours votre devis et je m'impatiente légitimement. Les plans de l'architecte sont parfaitement clairs et précis. Inutile donc de vous abriter derrière une demande de vérification des cotes par Sébastien.
Au boulot donc si vous souhaitez conserver le marché comme je le souhaiterais de mon côté !
Bien cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 11:00
À : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : URGENCE SIGNALEE - La Chaslerie - Devis de la "tranche C"
Messieurs,
Le 3 juillet dernier, je vous ai transmis par courriel les plans que vous retrouverez dans le message ci-joint (http://www.chaslerie.fr/blog/message/62630), établis par l'architecte dans le cadre de la préparation de la demande d'autorisation de travaux relative à la "tranche C" de restauration des menuiseries extérieures de la Chaslerie. Cette tranche traitera d'ouvertures de l'aile ouest, dont trois portes, ainsi que des trois portes de la cour et des deux de la chapelle.
Je vous ai alors prié de préparer et de me transmettre vos devis.
Mes relances, orales comme écrites, qui n'ont pas manqué, n'ont apparemment servi à rien puisque je n'ai toujours rien reçu.
L'argument selon lequel il faudrait attendre de recevoir l'autorisation de travaux avant de préparer ces devis ne vaut rien à mes yeux de maître d'ouvrage, seul décisionnaire en la matière.
Il est au contraire nécessaire que j'aie en mains tous devis utiles pour transmettre aux instances concernées (D.R.A.C., Région et CD 61) mes demandes de subventions pour ces travaux, ceci dès le lendemain de la réception de cette autorisation.
Bien entendu et si nécessaire, des rectifications pourront être apportées dans un second temps par vous à vos devis.
Il doit être clair que, si vous deviez encore tarder pour quelque raison que ce soit à me transmettre vos devis, j'espère que vous ne seriez pas surpris que j'aie fait appel en temps utile à d'autres artisans.
Bien cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 3 juillet 2026 15:09
À : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Emmanuel <emmanuel.lescuyer@orange.fr> <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : La Chaslerie - "Tranche C" (menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle).
Bonjour !
Je vous prie de me transmettre, chacun pour ce qui vous concerne, vos devis pour les menuiseries extérieures décrites dans le dossier joint.
Cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 11:08
À : Igor Eremia <eremiaigor@yahoo.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : TR: URGENCE SIGNALEE - La Chaslerie - Devis de la "tranche C" et devis pour le torchis de la cave.
Igor,
J'attends toujours tes devis pour la "tranche C" (voir texte ci-après) et pour le torchis entre colombes à l'étage de la cave. Ça urge !
As-tu bien vu avec l'architecte ce qu'il te reste à faire pour les "tranches A et B". Là aussi, tout urge sans l'ombre d'un doute.
Bien cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 11:01
À : Emmanuel <emmanuel.lescuyer@orange.fr> <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : TR: URGENCE SIGNALEE - La Chaslerie - Devis de la "tranche C"
Mr SPOON,
J'attends toujours votre devis et je m'impatiente légitimement. Les plans de l'architecte sont parfaitement clairs et précis. Inutile donc de vous abriter derrière une demande de vérification des cotes par Sébastien.
Au boulot donc si vous souhaitez conserver le marché comme je le souhaiterais de mon côté !
Bien cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 14 octobre 2026 11:00
À : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : URGENCE SIGNALEE - La Chaslerie - Devis de la "tranche C"
Messieurs,
Le 3 juillet dernier, je vous ai transmis par courriel les plans que vous retrouverez dans le message ci-joint (http://www.chaslerie.fr/blog/message/62630), établis par l'architecte dans le cadre de la préparation de la demande d'autorisation de travaux relative à la "tranche C" de restauration des menuiseries extérieures de la Chaslerie. Cette tranche traitera d'ouvertures de l'aile ouest, dont trois portes, ainsi que des trois portes de la cour et des deux de la chapelle.
Je vous ai alors prié de préparer et de me transmettre vos devis.
Mes relances, orales comme écrites, qui n'ont pas manqué, n'ont apparemment servi à rien puisque je n'ai toujours rien reçu.
L'argument selon lequel il faudrait attendre de recevoir l'autorisation de travaux avant de préparer ces devis ne vaut rien à mes yeux de maître d'ouvrage, seul décisionnaire en la matière.
Il est au contraire nécessaire que j'aie en mains tous devis utiles pour transmettre aux instances concernées (D.R.A.C., Région et CD 61) mes demandes de subventions pour ces travaux, ceci dès le lendemain de la réception de cette autorisation.
Bien entendu et si nécessaire, des rectifications pourront être apportées dans un second temps par vous à vos devis.
Il doit être clair que, si vous deviez encore tarder pour quelque raison que ce soit à me transmettre vos devis, j'espère que vous ne seriez pas surpris que j'aie fait appel en temps utile à d'autres artisans.
Bien cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 3 juillet 2026 15:09
À : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Emmanuel <emmanuel.lescuyer@orange.fr> <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : La Chaslerie - "Tranche C" (menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle).
Bonjour !
Je vous prie de me transmettre, chacun pour ce qui vous concerne, vos devis pour les menuiseries extérieures décrites dans le dossier joint.
Cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 15 octobre 2026 19:10
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE
Lucile,
Il faut que je repointe tout cela, en retrouvant d'abord les devis que je n'ai pu, compte tenu de turbulences dans leurs réglementations, transmettre simultanément aux trois entités subventionneuses.
Déjà, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas, dans les documents que vous me transmettez ce jour, trace de mon règlement de 6 000 € le 21/7/26 qui a suivi le règlement de 7 064 € le 1/7/26.
Et il faut aussi que je me remémore ce qui avait été prévu à propos de la peinture des menuiseries métalliques, lors de mes derniers échanges à ce sujet avec Alexandre GURY.
Dès que j'aurai fait le point sur ces questions factuelles, je compte appeler Alexandre GURY si nécessaire mais je vous tiendrai bien entendu au courant.
Pour ce qui concerne le paiement des factures de l'architecte, rassurez-vous, les délais devraient être très clairement moindres que ceux du chantier. Même si je puis souhaiter que les chèques aux uns et aux autres soient encaissés après le 1/1/27, les délais d'instruction des demandes de subvention s'ajoutant aux délais du chantier et ne laissant pas augurer d'un paiement des subventions avant le 31/12/26. Tout cela aurait pu être plus simple si le chantier avait été terminé avant le début des spectacles 2026, comme demandé précisément.
Cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 15 octobre 2026 16:55
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE
Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes les documents suivants :
- L'ordre de service (OS) ;
- Les bons pour paiement ;
- L'avenant de l'entreprise Fer Art Forge, relatif à la réalisation des châssis des meurtrières.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir nous retourner ces documents signés, afin de permettre le bon suivi administratif du déroulement du chantier.
Par ailleurs, je me permets de revenir vers vous concernant nos précédentes factures d'honoraires, pour lesquelles nous n'avons pas encore reçu de règlement à ce jour.
Je vous saurais gré de bien vouloir nous tenir informés des dispositions prises à ce sujet et de procéder à leur régularisation prochainement.
Je vous remercie par avance de votre attention et de votre retour sur ces différents points.
Cordialement
Lucile Bourdin-Norgeot
Collaboratrice d'architecte
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G.
architecte du Patrimoine DSA Chaillot.
2, rue du Collège 50300 AVRANCHES
Tél. 02 50 26 01 32
atelierpaquin.architecte@gmail.com
lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 15 octobre 2026 19:10
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE
Lucile,
Il faut que je repointe tout cela, en retrouvant d'abord les devis que je n'ai pu, compte tenu de turbulences dans leurs réglementations, transmettre simultanément aux trois entités subventionneuses.
Déjà, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas, dans les documents que vous me transmettez ce jour, trace de mon règlement de 6 000 € le 21/7/26 qui a suivi le règlement de 7 064 € le 1/7/26.
Et il faut aussi que je me remémore ce qui avait été prévu à propos de la peinture des menuiseries métalliques, lors de mes derniers échanges à ce sujet avec Alexandre GURY.
Dès que j'aurai fait le point sur ces questions factuelles, je compte appeler Alexandre GURY si nécessaire mais je vous tiendrai bien entendu au courant.
Pour ce qui concerne le paiement des factures de l'architecte, rassurez-vous, les délais devraient être très clairement moindres que ceux du chantier. Même si je puis souhaiter que les chèques aux uns et aux autres soient encaissés après le 1/1/27, les délais d'instruction des demandes de subvention s'ajoutant aux délais du chantier et ne laissant pas augurer d'un paiement des subventions avant le 31/12/26. Tout cela aurait pu être plus simple si le chantier avait été terminé avant le début des spectacles 2026, comme demandé précisément.
Cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 15 octobre 2026 16:55
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE
Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes les documents suivants :
- L'ordre de service (OS) ;
- Les bons pour paiement ;
- L'avenant de l'entreprise Fer Art Forge, relatif à la réalisation des châssis des meurtrières.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir nous retourner ces documents signés, afin de permettre le bon suivi administratif du déroulement du chantier.
Par ailleurs, je me permets de revenir vers vous concernant nos précédentes factures d'honoraires, pour lesquelles nous n'avons pas encore reçu de règlement à ce jour.
Je vous saurais gré de bien vouloir nous tenir informés des dispositions prises à ce sujet et de procéder à leur régularisation prochainement.
Je vous remercie par avance de votre attention et de votre retour sur ces différents points.
Cordialement
Lucile Bourdin-Norgeot
Collaboratrice d'architecte
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G.
architecte du Patrimoine DSA Chaillot.
2, rue du Collège 50300 AVRANCHES
Tél. 02 50 26 01 32
atelierpaquin.architecte@gmail.com
lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux - Anecdotes
rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux - Anecdotes
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 15 octobre 2026 21:14
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : RE: Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
Cher Monsieur,
Votre courriel est très long et quelque peu redondant, me semble-t-il du moins. Je l'ai néanmoins lu avec le même soin que celui que je mets à lire toutes vos productions. Bien entendu, je n'ai jamais prétendu à autre chose qu'à l'application des réglementations, même mal coordonnées comme en l'espèce, en matière de présentation des demandes de paiement de subventions.
Je ne comprends donc pas la raison de ce nouveau quiproquo.
Je vous avoue cependant, en toute amitié, trouver quelque peu cocasse la propension à monter au créneau sur ce sujet depuis quelques jours (la facture en question datant très précisément du 5 octobre 2026, il y a donc dix jours), alors que l'on aurait pu souhaiter davantage de réactivité ordonnée depuis longtemps sur le principal.
Mais réjouissons-nous : il semble que de très gros progrès aient été faits ces derniers jours ou soient en cours en matière de bon ordre de l'avancement du chantier. On ne peut que s'en réjouir très sincèrement puisque, à l'évidence, les choses étaient perfectibles en la matière.
Ceci dit, ôtez-moi d'un doute s'il vous plaît : la facture de 85 % de l'"Assistance aux Opérations de Réception" de la "tranche A" n'a-t-elle pas été émise dès le 29 juillet 2025 et n'a-t-elle pas été réglée dès le lendemain très précisément ?
Souffrez donc, je vous en prie, qu'à mon âge canonique, on ne soit pas toujours prêt à céder immédiatement à tous les caprices les plus turbulents d'une saine jeunesse !
Bien cordialement,
PPF
P. S. : J'ajoute qu'il peut difficilement m'être reproché de ne pas toujours régler d'avance.
J'espère en particulier que vous n'avez aucun doute sur le fait que je ne prétends pas être responsable des dates auxquelles les factures de quiconque autre que moi sont produites au timbre de l'émetteur.
_________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 15 octobre 2026 20:13
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
Bonsoir M. Fourcade,
J’ai pris connaissance de votre courriel adressé à Mme Bourdin-Norgeot et de vos observations concernant le règlement de mes dernières factures d’honoraires.
Je comprends naturellement votre souci de coordonner au mieux les différentes dépenses de l’opération avec le calendrier de versement des subventions. Il me paraît toutefois utile de rappeler le fonctionnement habituel de ce type d’opération afin d’éviter toute ambiguïté entre le calendrier du chantier, celui des règlements et celui des aides publiques.
Les honoraires de maîtrise d’œuvre sont réglés au fur et à mesure de l’avancement des prestations réalisées. Ils ne sont donc pas liés à la durée totale du chantier ni à son achèvement complet. C’est précisément le principe d’une facturation par situations successives.
À cet égard, je rappelle que ma précédente facture remontait au 13 novembre 2025. Pendant près de onze mois, aucune nouvelle situation d’honoraires n’a donc été présentée, alors même que les études, réunions, mises au point techniques et suivi du chantier se poursuivaient.
Les factures remises le 5 octobre, puis reprises avec vous et expliquées lors de notre rendez-vous du 7 octobre, correspondent ainsi à l’avancement effectif de prestations déjà réalisées. La situation n°2 de la tranche B, par exemple, constitue bien une situation intermédiaire et non une facturation anticipée de la totalité de la mission.
Il me paraît également important de distinguer le règlement des prestataires du versement ultérieur des subventions.
Dans le fonctionnement habituel d’une opération subventionnée, le maître d’ouvrage engage et règle les dépenses correspondant aux travaux et prestations réalisés, puis justifie auprès des organismes financeurs la réalité de ces dépenses. Les demandes de versement, et notamment de solde, s’appuient précisément sur la production des factures et, selon les modalités de la subvention, sur la justification de leur acquittement.
Autrement dit, la subvention vient contribuer au financement de dépenses effectivement engagées par le maître d’ouvrage ; elle n’a pas vocation à reporter jusque-là le paiement des entreprises ou de la maîtrise d’œuvre.
C’est pourquoi le calendrier de versement des aides et celui du règlement de mes honoraires doivent, me semble-t-il, rester deux sujets distincts.
Je comprends également que vous puissiez souhaiter disposer d’explications complémentaires sur certains postes. Nous avons précisément apporté les corrections et compléments demandés après la première remise des factures. S’il subsiste encore une interrogation ponctuelle, je suis naturellement disposé à y répondre de manière précise.
En revanche, je souhaite simplement que le règlement des prestations déjà réalisées puisse désormais suivre son cours normal, conformément aux conditions contractuelles.
Mon souhait est donc que nous puissions traiter ce point de façon simple : les prestations réalisées sont facturées selon leur avancement, les factures sont réglées dans les conditions prévues, et elles permettent ensuite, avec les autres justificatifs nécessaires, d’alimenter les dossiers de demande de versement des subventions.
Enfin, il ne me paraît pas nécessaire de vous rappeler une règle pratique essentielle dans le fonctionnement des subventions accordées par les services de l’État au titre des monuments historiques : le versement des subventions repose sur la production de factures acquittées.
Autrement dit, le principe normal est bien que le maître d’ouvrage règle préalablement les prestations réalisées par les entreprises et la maîtrise d’œuvre, puis présente ces dépenses acquittées à l’administration afin d’obtenir le versement des acomptes et, le moment venu, du solde de la subvention.
Le financement public vient donc contribuer à une dépense effectivement supportée par le maître d’ouvrage ; il n’a pas vocation à faire supporter aux artisans ou à l’architecte l’attente du versement de la subvention.
C’est pourquoi il ne me paraît pas possible de subordonner le règlement des travaux et de mes honoraires à la date à laquelle les aides de l’État seront elles-mêmes versées. Les deux calendriers sont distincts : d’une part le règlement contractuel des prestations effectivement réalisées, d’autre part le remboursement ou la participation ultérieure des financeurs publics sur présentation des justificatifs correspondants.
Je vous remercie donc par avance de bien vouloir procéder au règlement de ces situations de travaux et d'honoraires sans attendre les subventions.
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 15 octobre 2026 21:14
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : RE: Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
Cher Monsieur,
Votre courriel est très long et quelque peu redondant, me semble-t-il du moins. Je l'ai néanmoins lu avec le même soin que celui que je mets à lire toutes vos productions. Bien entendu, je n'ai jamais prétendu à autre chose qu'à l'application des réglementations, même mal coordonnées comme en l'espèce, en matière de présentation des demandes de paiement de subventions.
Je ne comprends donc pas la raison de ce nouveau quiproquo.
Je vous avoue cependant, en toute amitié, trouver quelque peu cocasse la propension à monter au créneau sur ce sujet depuis quelques jours (la facture en question datant très précisément du 5 octobre 2026, il y a donc dix jours), alors que l'on aurait pu souhaiter davantage de réactivité ordonnée depuis longtemps sur le principal.
Mais réjouissons-nous : il semble que de très gros progrès aient été faits ces derniers jours ou soient en cours en matière de bon ordre de l'avancement du chantier. On ne peut que s'en réjouir très sincèrement puisque, à l'évidence, les choses étaient perfectibles en la matière.
Ceci dit, ôtez-moi d'un doute s'il vous plaît : la facture de 85 % de l'"Assistance aux Opérations de Réception" de la "tranche A" n'a-t-elle pas été émise dès le 29 juillet 2025 et n'a-t-elle pas été réglée dès le lendemain très précisément ?
Souffrez donc, je vous en prie, qu'à mon âge canonique, on ne soit pas toujours prêt à céder immédiatement à tous les caprices les plus turbulents d'une saine jeunesse !
Bien cordialement,
PPF
P. S. : J'ajoute qu'il peut difficilement m'être reproché de ne pas toujours régler d'avance.
J'espère en particulier que vous n'avez aucun doute sur le fait que je ne prétends pas être responsable des dates auxquelles les factures de quiconque autre que moi sont produites au timbre de l'émetteur.
_________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 15 octobre 2026 20:13
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
Bonsoir M. Fourcade,
J’ai pris connaissance de votre courriel adressé à Mme Bourdin-Norgeot et de vos observations concernant le règlement de mes dernières factures d’honoraires.
Je comprends naturellement votre souci de coordonner au mieux les différentes dépenses de l’opération avec le calendrier de versement des subventions. Il me paraît toutefois utile de rappeler le fonctionnement habituel de ce type d’opération afin d’éviter toute ambiguïté entre le calendrier du chantier, celui des règlements et celui des aides publiques.
Les honoraires de maîtrise d’œuvre sont réglés au fur et à mesure de l’avancement des prestations réalisées. Ils ne sont donc pas liés à la durée totale du chantier ni à son achèvement complet. C’est précisément le principe d’une facturation par situations successives.
À cet égard, je rappelle que ma précédente facture remontait au 13 novembre 2025. Pendant près de onze mois, aucune nouvelle situation d’honoraires n’a donc été présentée, alors même que les études, réunions, mises au point techniques et suivi du chantier se poursuivaient.
Les factures remises le 5 octobre, puis reprises avec vous et expliquées lors de notre rendez-vous du 7 octobre, correspondent ainsi à l’avancement effectif de prestations déjà réalisées. La situation n°2 de la tranche B, par exemple, constitue bien une situation intermédiaire et non une facturation anticipée de la totalité de la mission.
Il me paraît également important de distinguer le règlement des prestataires du versement ultérieur des subventions.
Dans le fonctionnement habituel d’une opération subventionnée, le maître d’ouvrage engage et règle les dépenses correspondant aux travaux et prestations réalisés, puis justifie auprès des organismes financeurs la réalité de ces dépenses. Les demandes de versement, et notamment de solde, s’appuient précisément sur la production des factures et, selon les modalités de la subvention, sur la justification de leur acquittement.
Autrement dit, la subvention vient contribuer au financement de dépenses effectivement engagées par le maître d’ouvrage ; elle n’a pas vocation à reporter jusque-là le paiement des entreprises ou de la maîtrise d’œuvre.
C’est pourquoi le calendrier de versement des aides et celui du règlement de mes honoraires doivent, me semble-t-il, rester deux sujets distincts.
Je comprends également que vous puissiez souhaiter disposer d’explications complémentaires sur certains postes. Nous avons précisément apporté les corrections et compléments demandés après la première remise des factures. S’il subsiste encore une interrogation ponctuelle, je suis naturellement disposé à y répondre de manière précise.
En revanche, je souhaite simplement que le règlement des prestations déjà réalisées puisse désormais suivre son cours normal, conformément aux conditions contractuelles.
Mon souhait est donc que nous puissions traiter ce point de façon simple : les prestations réalisées sont facturées selon leur avancement, les factures sont réglées dans les conditions prévues, et elles permettent ensuite, avec les autres justificatifs nécessaires, d’alimenter les dossiers de demande de versement des subventions.
Enfin, il ne me paraît pas nécessaire de vous rappeler une règle pratique essentielle dans le fonctionnement des subventions accordées par les services de l’État au titre des monuments historiques : le versement des subventions repose sur la production de factures acquittées.
Autrement dit, le principe normal est bien que le maître d’ouvrage règle préalablement les prestations réalisées par les entreprises et la maîtrise d’œuvre, puis présente ces dépenses acquittées à l’administration afin d’obtenir le versement des acomptes et, le moment venu, du solde de la subvention.
Le financement public vient donc contribuer à une dépense effectivement supportée par le maître d’ouvrage ; il n’a pas vocation à faire supporter aux artisans ou à l’architecte l’attente du versement de la subvention.
C’est pourquoi il ne me paraît pas possible de subordonner le règlement des travaux et de mes honoraires à la date à laquelle les aides de l’État seront elles-mêmes versées. Les deux calendriers sont distincts : d’une part le règlement contractuel des prestations effectivement réalisées, d’autre part le remboursement ou la participation ultérieure des financeurs publics sur présentation des justificatifs correspondants.
Je vous remercie donc par avance de bien vouloir procéder au règlement de ces situations de travaux et d'honoraires sans attendre les subventions.
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé hier
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Anecdotes
rédigé hier
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Anecdotes
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 16 octobre 2026 10:22
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
Nous sommes à 11 jours de la transmission de vos factures mais à 14 mois de la facturation et du règlement quasi-immédiat d'une prétendue réception de travaux qui, selon vos dires, n'a jamais eu lieu...
Donc ayez la correction de ne pas trépigner ainsi car cela pourrait commencer à devenir pénible.
Comme je vous l'ai écrit à propos du forgeron, je repointe les pièces comptables, ce qui, en cette période de congés scolaires où je donne la priorité à l'accueil de mes petits-enfants, pourra bien attendre quelques jours, n'est-ce pas ?
Et j'espère que vous n'aurez pas la prétention de mettre en doute ma volonté de respecter pour ma part les contrats !
__________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 16 octobre 2026 10:14
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
M. Fourcade,
Vous ne répondez pas à la question. Je suis désolé je vois pas de réponse claire.
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
__________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 16 octobre 2026 10:11
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; jacques.brochard61@gmail.com <jacques.brochard61@gmail.com>; Carole Fourcade <carolefourcade3@gmail.com> <carolefourcade3@gmail.com>
Objet : RE: Documents administratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
Cher Monsieur,
Il ne semblerait pas inutile que vous preniez le temps de me relire comme, parfois, de m'écouter. Cela devrait suffire, j'ose l'imaginer, à éviter le renouvellement intempestif d'interprétations erronées.
Ce que je préfère appeler "des quiproquos", comme vous avez pu le constater.
Puis-je me permettre de vous suggérer plutôt de ne pas perdre trop de temps en contestations quelque peu oiseuses et de vous concentrer résolument sur la bonne fin du chantier ?
Il me semblait au demeurant que celui-ci avait pu être mis sur de bons rails et je vous en avais félicité.
J'ajoute bien volontiers mes encouragements à poursuivre de la sorte.
Bien cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 16 octobre 2026 09:56
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: Documents administratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
Bonjour M. Fourcade,
Je vais faire plus court.
Vous évoquez un quiproquo de ma part mais je vous invite à relire votre mail.
Je l'ai relu plusieurs fois et vous dites assez clairement que vous attendrez les versements de subventions pour régler les uns et autres. C'est cela qui m'a fait réagir car c'est quelque peu déroutant.
Quant à nos honoraires, certes la facture date du 05/10/2026 corrigé dès le 06/10 pour répondre à une contestation (VISA) et il n'y a pas de retard aujourd'hui, je vous l'accorde, mais vous avez évoqué dans votre mail un long délai menant au 01/01/2027...
Il est vrai pour la tranche A, vous avez réglé promptement les factures, comme à votre habitude avec tous.Dix jours apparaissent donc, en ce qui vous concerne, comme un délai qui interroge, surtout avec des dates annoncées au 01/01/2027. Peut-être ai-je mal compris mais il faut avouer que cela peut prêter à confusion
Enfin, notez seulement que je n'ai facturé le travail de suivi de chantier de la tranche B qu'à la quasi-fin des travaux alors que j'aurais dû le faire avant, et en ce qui concerne le dossier d'Autorisation de travaux de la tranche C trois mois et demi après la finalisation et son dépôt en main propre à la DRAC. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle des "caprices des plus turbulents d'une saine jeunesse".
Les AOR ont été facturés partiellement en tranche A certes (ce qui n'est pas illégitime car le contrôle avait déjà eu lieu mais s'il n'était pas terminé) mais la mission visa n'est pas encore facturée du tout en tranche B (volontairement pour revenir sur ce désaccord de votre part, alors que le Visa a bien eu lieu depuis le début de la tranche B, sans quoi les ouvrages n'auraient pu être contruit).
J'espère que vous pourrez nous rassurer sur vos intentions quant aux délais de règlement, car votre mail de réponse à Lucile était au contraire bien inquiétant.
Bonne journée à vous,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 16 octobre 2026 10:22
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
Nous sommes à 11 jours de la transmission de vos factures mais à 14 mois de la facturation et du règlement quasi-immédiat d'une prétendue réception de travaux qui, selon vos dires, n'a jamais eu lieu...
Donc ayez la correction de ne pas trépigner ainsi car cela pourrait commencer à devenir pénible.
Comme je vous l'ai écrit à propos du forgeron, je repointe les pièces comptables, ce qui, en cette période de congés scolaires où je donne la priorité à l'accueil de mes petits-enfants, pourra bien attendre quelques jours, n'est-ce pas ?
Et j'espère que vous n'aurez pas la prétention de mettre en doute ma volonté de respecter pour ma part les contrats !
__________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 16 octobre 2026 10:14
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: Documents adminisitratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
M. Fourcade,
Vous ne répondez pas à la question. Je suis désolé je vois pas de réponse claire.
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
__________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 16 octobre 2026 10:11
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; jacques.brochard61@gmail.com <jacques.brochard61@gmail.com>; Carole Fourcade <carolefourcade3@gmail.com> <carolefourcade3@gmail.com>
Objet : RE: Documents administratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
Cher Monsieur,
Il ne semblerait pas inutile que vous preniez le temps de me relire comme, parfois, de m'écouter. Cela devrait suffire, j'ose l'imaginer, à éviter le renouvellement intempestif d'interprétations erronées.
Ce que je préfère appeler "des quiproquos", comme vous avez pu le constater.
Puis-je me permettre de vous suggérer plutôt de ne pas perdre trop de temps en contestations quelque peu oiseuses et de vous concentrer résolument sur la bonne fin du chantier ?
Il me semblait au demeurant que celui-ci avait pu être mis sur de bons rails et je vous en avais félicité.
J'ajoute bien volontiers mes encouragements à poursuivre de la sorte.
Bien cordialement,
PPF
__________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 16 octobre 2026 09:56
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: Documents administratifs - FER ART FORGE - CHASLERIE et Règlement des factures d’honoraires
Bonjour M. Fourcade,
Je vais faire plus court.
Vous évoquez un quiproquo de ma part mais je vous invite à relire votre mail.
Je l'ai relu plusieurs fois et vous dites assez clairement que vous attendrez les versements de subventions pour régler les uns et autres. C'est cela qui m'a fait réagir car c'est quelque peu déroutant.
Quant à nos honoraires, certes la facture date du 05/10/2026 corrigé dès le 06/10 pour répondre à une contestation (VISA) et il n'y a pas de retard aujourd'hui, je vous l'accorde, mais vous avez évoqué dans votre mail un long délai menant au 01/01/2027...
Il est vrai pour la tranche A, vous avez réglé promptement les factures, comme à votre habitude avec tous.Dix jours apparaissent donc, en ce qui vous concerne, comme un délai qui interroge, surtout avec des dates annoncées au 01/01/2027. Peut-être ai-je mal compris mais il faut avouer que cela peut prêter à confusion
Enfin, notez seulement que je n'ai facturé le travail de suivi de chantier de la tranche B qu'à la quasi-fin des travaux alors que j'aurais dû le faire avant, et en ce qui concerne le dossier d'Autorisation de travaux de la tranche C trois mois et demi après la finalisation et son dépôt en main propre à la DRAC. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle des "caprices des plus turbulents d'une saine jeunesse".
Les AOR ont été facturés partiellement en tranche A certes (ce qui n'est pas illégitime car le contrôle avait déjà eu lieu mais s'il n'était pas terminé) mais la mission visa n'est pas encore facturée du tout en tranche B (volontairement pour revenir sur ce désaccord de votre part, alors que le Visa a bien eu lieu depuis le début de la tranche B, sans quoi les ouvrages n'auraient pu être contruit).
J'espère que vous pourrez nous rassurer sur vos intentions quant aux délais de règlement, car votre mail de réponse à Lucile était au contraire bien inquiétant.
Bonne journée à vous,
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
(Fin de citation)
