(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 2 août 2026 20:47
À : C. F.
Objet : TR: Plans de travail, crédences La Chaslerie
 
Semaine 39 de 2026 = du 21 au 27 septembre, soit la semaine qui suit les "Journées du patrimoine".

À ma connaissance, nous n'avons rien de prévu cette semaine-là.

Sauf les travaux des tranches A et B de restauration des menuiseries extérieures du logis.
Et d'éventuels concerts de "Septembre Musical de l'Orne".

Mais, pour ce qui est des travaux, l'architecte a prouvé être incapable de définir un quelconque planning, et au moins aussi peu d'encadrer les artisans, notamment afin qu'ils s'y tiennent.
Et tu n'as toujours pas communiqué tes choix pour les concerts de SMO.

____________________________________________________________________________________________________

De : Cuisines BARBREL <contact@cuisinesbarbrel.fr>
Envoyé : dimanche 2 août 2026 20:24
À : C. F.
Cc : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Cuisines BARBREL <contact@cuisinesbarbrel.fr>
Objet : Re: Plans de travail, crédences La Chaslerie
 
Bonsoir Madame, Monsieur Fourcade,

Comme évoqué, j’ai poursuivi mes recherches afin de trouver le meilleur compromis concernant le choix du marbrier.

J’ai finalement réussi à m’entendre financièrement avec la Marbrerie Boucon, située en Bourgogne, avec laquelle nous collaborons régulièrement sur nos chantiers en région parisienne. Au départ, cette solution me semblait toutefois trop éloignée et trop onéreuse.

David me propose de nous rendre à Vérone, en semaine 39 (fin septembre), pendant la foire internationale de la pierre. Nous pourrons ainsi sélectionner ensemble deux tranches de Taj Mahal qui vous plaisent.

Cette période est idéale, car elle offre le plus grand choix de tranches grâce à cette exposition mondiale.

À mon sens, c’est aujourd’hui la meilleure solution possible, et je partage pleinement son avis.

Qu’en pensez-vous ?

Je reste bien entendu à votre disposition pour en échanger.

Bien cordialement,

Ghislain Barbrel
 
160 Impasse de La Vallée 
61320 Joué du Bois
02.50.45.91.64 - 06.14.44.54.03
 
contact@cuisinesbarbrel.fr

(Fin de citation)

En fin de journée, Igor a retiré la feuille de plastique qui limitait l'accès au salon de la poussière de ses travaux sur l'ouverture "EW06". Il a de plus remis en place le plexiglas provisoire :

Je note que l'arrachage de l'adhésif orange n'a guère fait de dégâts sur la peinture des boiseries. Il fait toutefois sauter aux yeux la mocheté de ce que dissimulait la feuille de contreplaqué qu'Igor a arrachée :

Afin qu'on puisse se rendre compte, lors de la réunion de chantier programmée par l'architecte pour le 2 septembre prochain, de l'état des extrémités des poutres du salon, je demande à Igor de faire dès que possible sauter les bouchons de plâtre, terre ou ciment dus à mes prédécesseurs, ainsi qu'il l'a fait pour l'ouverture "EW06" :

L'architecte a-t-il vérifié, avec une précision suffisante, que les nouveaux volets intérieurs des fenêtres du salon pourraient être posés proprement sans modification préalable des boiseries murales ? Pour une fois, ne devrais-je pas espérer que Sébastien LEBOISNE n'ait pas encore fabriqué ces volets ?

À titre anecdotique, j'indique que, pour son spectacle du 12 septembre prochain à la Chaslerie, Eric CHARTIER a répondu à Guillaume BEESAU qui l'interrogeait qu'il "préfère, comme vous vous en souveniez bien, Pierre-Paul, qu'on crée "un lieu coupé du monde", pour mieux "entrer dans un autre". Donc, si les volets du salon sont déposés ou immobilisés le 12 septembre, pourrez-vous obturer autrement les grandes fenêtres ?

Je m'interroge sur les raisons pour lesquelles les travaux de restauration des menuiseries extérieures du logis ont pris tant de retard et celles pour lesquelles certaines réalisations me paraissent si décevantes.

Ceci va m'amener, malgré les fortes chaleurs et ma procrastination bien connue, à me replonger dans les dossiers, plans et courriels qui ont nourri, depuis un temps certain, mes échanges avec les architectes du patrimoine qui se sont succédé ici, le menuisier et le forgeron.

Cette recherche est très fastidieuse et va me demander beaucoup d'efforts. J'espère y voir plus clair pour la prochaine réunion de chantier, programmée par l'architecte pour le 2 septembre prochain.

Le site favori et ses moteurs de recherche vont toutefois m'aider dans ce passionnant travail d'archéologie administrative.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 16 août 2026 19:45
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : SIGNALE - La Chaslerie - Réunion de chantier programmée pour le 2 septembre 2026.
 
Monsieur,

Vous avez programmé une réunion de chantier pour le 2 septembre 2026.

Il ne sera possible ni à mon épouse, ni à M. BROCHARD d'y participer à cette date.

De mon côté, je n'aurai pas terminé avant cette date un travail préalable de relecture des pièces du dossier qui me semble nécessaire dans le prolongement de nos derniers échanges.

Pourriez-vous décaler cette réunion après le 10 ?

D'avance merci.

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 17 août 2026 20:59
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : SIGNALE - RE: Châssis meurtrières - travaux réalisés
 
Monsieur,

Vous m'aideriez beaucoup si vous pouviez me préciser ce qui vous permet d'affirmer, à propos des menuiseries métalliques, que "ces éléments (vous) ont toujours échappé, depuis le début" ?

En effet, au-delà de ma première réaction qui fut immédiate, les recherches que je poursuis ne me permettraient pas de faire mienne une telle interprétation. Et il ne saurait évidemment suffire, si je ne me trompe, d'exclure "ces éléments" de votre base de rémunération pour la mission que vous avez acceptée ("mission de base correspondant à la mission 2", complétée en l'espèce par la "mission complémentaire OPC - Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier").

À ce propos, puis-je vous prier également de me transmettre un exemplaire signé par vous et par moi de votre contrat de maîtrise d’œuvre daté par vous du 2 mars 2022 ? En effet, je ne retrouve pas en avoir jamais été destinataire.

D'avance merci. 

Cordialement,

PPF 

__________________________________________________________________________________________________

De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 31 juillet 2026 09:27
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : Re: Châssis meurtrières - travaux réalisés
 
merci M. Fourcade, 
Reposez-vous bien vous-aussi.
L'isolation du logis est prévue en fibre de bois de 30cm d''épaisseur. Ce matériau apporte un des meilleurs déphasages l'été.
https://www.materiaux-naturels.fr/blog/50-pose-laine-fibre-de-bois

Bien à vous, 

Arnaud Paquin

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com

__________________________________________________________________________________________________

Le jeu. 30 juil. 2026 à 23:22, Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com> a écrit :

Monsieur,

Je suis désolé mais je pensais que la "tranche A" avait toujours inclus pour tous tant la porte extérieure de l'arrière-cuisine que les menuiseries métalliques du logis. Je vérifierai ceci plus tard, à tête reposée.

Car, après ces semaines de canicule, particulièrement éprouvantes pour les personnes de ma génération, surtout non abritées dans des locaux convenablement isolés ou climatisés (rassurez-vous, je parle ici du bâtiment nord dont la prétendue isolation a été réalisée du temps d'autres titulaires du monopole légal connu), je crois que nous avons tous besoin de repos.

Je reprendrai ces échanges avec M. GURY lorsqu'il acceptera que je vienne le voir à son atelier, ce à quoi je demeure prêt en permanence puisque je me trouve, pour des raisons évidentes, collé de fait au manoir favori.

Bonnes vacances à vous, revenez-nous en forme, nous en avons bien besoin !

PPF

__________________________________________________________________________________________________

De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 30 juillet 2026 23:03
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: Châssis meurtrières - travaux réalisés
 
Bonsoir M; Fourcade,

Concernant les chassis fixe métallqiue, en vérité, ces éléments m'ont toujours échappé, depuis le début. En effet, sur l'autorisation de travaux MH , j'ai même pris le soin d'écrire que les plans était issus de mon confrère Benoît Maffre. 
Les chiffrages auprès de M. Gury ont été faits ensite sans que j'en sois jamais tenu informé et ce depuis une date bien antérieure à celle correspondant au moment de ma reprise du dossier auprès de la DRAC. 

Je ne considère par conséquent ne pas avoir ces éléments sous ma responsabilité et ne les prendrai d'ailleurs pas en considération dans ma facture de maîtrise d'oeuvre. Je les pensais d'ailleurs hors de ma mission, car de n'en ai pas maîtrisé le processus. Contrairement aux fenêtres qui sont bien sous ma direction de travaux. 

Je suis désolé mais je constate qu'il y a  ici un blocage que je ne veux pas prendre en charge. C'est déjà beaucoup de reprendre tout derrière un confrère alors que ce travail n'est pas perçu comme réel car tout était déjà soi-disant fait... 
Mais là, je ne vais pas y passer mon existence et mes vacances, dont j'ai véritablement besoin car je suis épuisé et du reste, vous ne m'avez pas épargné ces derniers temps : j'en ai été quelque peu affecté (cf nos derniers échanges). 

Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite de conclure amiablement cette affaire. 
 
Bien cordialement, 

Arnaud Paquin

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 24 août 2026 12:17
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
 
Monsieur,

Un premier recensement - travail ô combien fastidieux mais nécessaire et toujours en cours - des pièces du dossier de la restauration des menuiseries extérieures de la Chaslerie, m'amène à souhaiter quelques premiers éclaircissements significatifs de votre part.

En effet, pour me permettre de répondre à la DRAC, quelle date devrais-je, selon vous, déclarer pour le commencement d'exécution de la "tranche B" ?
Et quelle date est "prévue" (c'est leur terme) par vous pour l'achèvement des travaux de cette même "tranche B", ce qui m'est également demandé ?

Dans le même ordre d'idées, quand penseriez-vous en avoir fini avec la "tranche A", à propos de laquelle il ne paraît pas inutile que, dans le prolongement de nos derniers échanges, je rappelle notamment qu'elle a toujours inclus les "menuiseries métalliques" ainsi qu'en attestent par exemple :
- leurs plans que vous avez signés sans réserve (bien qu'avec la mention que vous les aviez copiés à ce sujet sur un dossier antérieur d'un de vos confrères) ; 
- le projet d'ordre de service à votre timbre au ferronnier (non daté mais comportant en annexe le devis DE22061142 du 22 juin 2022 de "Fer Art Forge") que, par courriel du 22 juillet dernier, vous m'avez communiqué en affirmant me l'avoir antérieurement remis en main propre (ce dont je ne retrouve nulle part ailleurs la trace dans mes propres dossiers, contrairement à d'autres ordres de service en faveur d'autres artisans, ordres de service que j'avais immédiatement signés) ;
- votre devis d'honoraires du 4 juillet 2022 qui couvre, sans restriction, l'autorisation de travaux en question ;
- l'état, à votre timbre mais non daté par vous, dénommé "récapitulatif des tranches de travaux" et relatif aux menuiseries du logis, qui incorpore bien le devis du forgeron ; à propos de ce "récapitulatif", j'avais noté dans mon dossier qu'il date du 28 septembre 2022 ;
- votre facture du 29 juillet 2025, qui couvre, sans restriction, l'autorisation de travaux en question, facture que je vous ai réglée dès le lendemain.

Toujours à propos de la "tranche A", je vous avais transmis pour visa la déclaration de commencement d'exécution des travaux correspondante dès le 16 mai 2025, indiquant expressément une fin de chantier de cette tranche pour la fin juillet 2025.

Sauf erreur de ma part, je n'ai toujours pas reçu ce dernier document contresigné par vous (ainsi que demandé sur le formulaire de la DRAC), non plus d'ailleurs que votre contrat de maîtrise d’œuvre, signé par moi le 8 mars 2022.

Il me paraitrait très bienvenu qu'en temps utile avant la prochaine réunion de chantier, initialement programmée par vous pour le 2 septembre prochain mais que je vous ai prié de bien vouloir reporter après le 10, nous soyons en possession des réponses à ces question et des documents réclamés.

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

Échange de S.M.S. ce jour avec Mr SPOON, à propos la préparation de son devis de peinture pour la "tranche C" :

Lui (à 10 heures 05) : Bonjour M. Fourcade. Je suis sur le dossier de la tranche C mais ne trouve aucune cote. Je viens d'appeler le menuisier qui viendra les prendre la semaine prochaine et me les transmettra ensuite afin de finaliser le devis. Bonne journée. Cordialement, EL

Moi (à 12 heures 33) : Bonjour ! Sauf erreur de ma part, les plans en votre possession précisent leur échelle (si tirage en A3).

Lui (à 13 heures 46) : Effectivement M. Fourcade. Mais je préfère attendre les nouvelles cotes de notre menuisier car, pour exemple, M. l'architecte donne les mêmes cotes pour un châssis à 24, 28 ou 20 carreaux. Je peux vous envoyer en effet un devis avec les cotes de l'architecte en attendant celles de M. LEBOISNE. Cordialement, EL

Moi (à 13 heures 50) : OK, attendons. Cela paraît en effet nécessaire en l'état du dossier.

J'ai appelé Sébastien LEBOISNE ce matin pour qu'il me dise si, pour le spectacle d'Eric CHARTIER le 12 septembre prochain, l'artiste pourra déclamer dans le noir comme il le souhaite.

Sébastien m'a dit que les fenêtres devraient être alors posées dans le salon (il attend toutefois les ferronneries) mais pas les volets. Il mettra donc en place un dispositif d'occultation pour le temps du spectacle.

J'ai reparlé à Sébastien des défauts de sa porte de l'arrière-cuisine, notamment ceux qui affectent sa structure en bois (montant gauche non jointif vu de l'arrière-cour, "pédoncules" disgracieux sous les verrous). Je lui ai également demandé pourquoi, à sa connaissance, les ferronneries ne sont pas conformes aux derniers plans de l'architecte, par exemple pourquoi et dans quelles conditions un verrou très incommode d'usage a été substitué à la serrure prévue. J'ai oublié de parler de l'absence de heurtoir.

Pour ce qui concerne le montant gauche, Sébastien m'a dit qu'il compte greffer une pièce de bois qu'il collera à la résine à la pièce de bois déjà posée. Il va également émousser très nettement les clous des pentures. Je lui ai déclaré que je ne compte pas l'obliger à reprendre son travail pour donner à chacun des clous de la porte une forme en "U", comme il aurait fallu, et non en "L".

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 27 août 2026 17:16
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
 
Monsieur,

Merci pour le contrat.

Merci également pour la nouvelle date proposée pour la prochaine réunion de chantier. J'interroge Jacques BROCHARD et Carole sur celle-ci et reviens vers vous dès qu'ils m'auront répondu.

Enfin, je considère que votre interprétation du contrat à propos des menuiseries métalliques est infondée. J'attends donc que vous vous repreniez à ce sujet important à mes yeux. Au cas où vous maintiendriez votre point de vue, sachez que je commencerais par rejeter comme parfaitement insuffisante votre proposition d'abandon d'une partie marginale de vos honoraires.

Cordialement,

PPF

_________________________________________________________________________________________________

De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 27 août 2026 16:43
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : Re: SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
 
Bonjour M. Fourcade, 
J'espère que cette chaude saison estivale ne vous pas été trop pénible. 
Je vous réponds d'abord sur votre demande de décalage de la date de réunion. Ma proposition de report de la prochaine réunion après le 10/09 serait le mercredi 16/09 à 14h si cela vous convient. Après votre accord, je vais renvoyer une nouvelle convocation à cette date du 16.

Ensuite, je vous joins mon exemplaire de contrat signé, Il concerne uniquement les menuiseries des bâtiments sur cour du manoir (selon votre restriction, donc sont exclus la chapelle et le portail théoriquement). 
Enfin, je vous joins ma facture d'honoraires acquittée N°2 pour la tranche faisant apparaître les montants et entreprises entrant  dans la base de ma rémunération au pourcentage. M. Gury n'y figure pas et vous confirme que je n'ai pas du tout piloté pour la fabrication des châssis de meurtrières, tant à partir du dessin de M. Maffre que je n'ai jamais modifié contrairement aux fenêtres, que j'ai reprises à mon compte,  que dans la mise au point de devis que vous avez menée en direct avec M. Gury.

Bien cordialement, 

Arnaud Paquin

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com

(Fin de citation)

Sur ma demande, la réunion de chantier initialement prévue pour le 2 septembre prochain a été repoussée au 16 à partir de 14 heures 15.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 31 août 2026 11:30
À : Membres des bureaux de "La SVAADE" et de "Les amis de la Chaslerie" ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Mission de l'architecte et résultat
 
Chers amis,

Pour info : https://www.chaslerie.fr/blog/message/62990

Il y a dans le secteur comme qui dirait un Bon-Papa qui n'aime pas trop être pris pour un con.

À suivre.

Amicalement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 31 août 2026 15:17
À : (...)@culture.gouv.fr>
Cc : Membres des bureaux de "La SVAADE" et de "Les amis de la Chaslerie" ; C. F. ; <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : Loto du Patrimoine et Chaslerie
 
Cher Monsieur,

"Facebook" nous apprend que la "mission BERN" aurait retenu cette année cinq monuments normands dont un ornais, le chalet suédois de Bagnoles.

Si vous le voulez bien, nous serions heureux de connaître les critères et modalités à l’œuvre pour ce genre de sélection.

En particulier, si je ne me trompe, il m'avait été dit qu'un monument ornais devait faire, l'une de ces années-ci, l'objet d'une attention exceptionnelle de la part des pouvoirs publics.

Penseriez-vous que ce puisse être la Chaslerie, chantier dont vous connaissez, au moins depuis septembre 2024 et son "étude de diagnostic d'ensemble", l'état, le "Projet" qui le sous-tend et les besoins ?

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)

En réponse à ma demande du 31 août dernier, l'atelier d'Arnaud PAQUIN vient de m'envoyer via "GrosFichiers" deux fichiers "PDF" qui, sauf erreur de ma part, manquaient à mes collections (je crois en effet que je n'en avais que les tirages-papier) :

(Début de citation)

Bonjour M. Fourcade,

Veuillez trouver ci-joints les documents relatifs à l'AT des menuiseries, à savoir, le dossier de l'AT déposée et l'assemblage de plans qui sert pour le projet.

Vous souhaitant bonne réception

Cordialement

Lucile Bourdin-Norgeot

(Fin de citation)

P.S. (du 3 septembre 2026) : Il y avait erreur de ma part, ces fichiers m'avaient bien été transmis en février 2025 alors que la Région me les réclamait pour compléter son dossier.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 7 septembre 2026 11:48
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
 
Monsieur,

Dans le prolongement de nos derniers échanges, et en particulier de notre accord téléphonique sur une réunion de chantier le 16 septembre prochain, puis-je vous prier de bien vouloir me communiquer : 
- l'ordre du jour que vous avez prévu pour cette réunion,
- les ordres de service aux entreprises relatifs à la "tranche B",
- vos réponses à mes questions récemment rappelées sur les dates de début et de fin, selon vous, de réalisation des travaux des deux tranches A et B,
- de façon complémentaire, vos réponses aux autres questions en suspens ?

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 7 septembre 2026 16:29
À : patrimoine <patrimoine@orne.fr>; (...)@orne.fr>
Cc : Valérie ALAIN ; (...)@orne.fr> ; (...)@orne.fr>
Objet : La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis - Tranches "T6" et "T7" de travaux (au sens du CD61)
 
Monsieur le directeur,

Par courriel du 30 avril 2025, je vous avais présenté une demande de subvention pour les tranches en objet de restauration du manoir de la Chaslerie.

A la suite d'échanges récents avec Mme Valérie ALAIN, vice-présidente du conseil départemental de l'Orne, je me permets de vous rappeler que ces tranches sont toujours à soumettre à vos instances décisionnelles.

Je vous confirme en tant que de besoin mon souhait de voir ce dossier aboutir et me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)

Ayant demandé récemment à un important élu à qui il convient de s'adresser pour faire prospérer un dossier auprès de la "Mission BERN", je comprends que la réponse est M. BERN lui-même et seulement lui. Il serait inutile, paraît-il, de contacter la "Fondation du Patrimoine" au niveau de ses instances, qu'elles soient régionales, départementales ou locales, de même que la D.R.A.C., ai-je lu dans un courriel récent d'un autre interlocuteur distingué.

J'ai cru lire par ailleurs que ce très décoré et toujours souriant danseur mondain et nouveau membre de l'Institut se demande si sa "Mission" sera prolongée après les prochaines élections présidentielles.

Comme j'aime bien recevoir des réponses précises à propos des mystères qui tendraient à nous échapper, j'ai interrogé "ChatGPT" sur cette importante question qui nous empêche tous de dormir :

Ainsi, j'ai eu tout faux à la Chaslerie où j'ai donné, pendant une bonne trentaine d'années, la priorité à la mise hors d'eaux, choix d'autant plus stupide que j'ai fait tout cela à mes frais dans d'invraisemblables proportions (89 % pour être précis). J'ai choisi de renvoyer les travaux intérieurs, qui commencent seulement, à une phase ultérieure.

Mais, pour le "Tout par la com' = tout pour les cons" qui forme l'alpha et l’oméga des politiques gouvernementales, la Chaslerie ne permet plus de belles photos d'extérieurs en péril, ces photos aptes à porter au pinacle le rôle de la "Mission BERN" et, surtout, les miracles cosmo-planétaires de la "politique patrimoniale" du fou furieux et manifestement dangereux que l'on sait.

CQFD

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 8 septembre 2026 01:37
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: RESTAURATION DES MENUISERIES DU CORPS DE LOGIS DU MANOIR DE LA CHASLERIE (TRANCHE A et B) ODJ la future réunion du 16 septembre 2026
 
Merci.

Je vous ferai part de mes commentaires plus tard.

Cordialement,

PPF
______________________________________________________________________________________

De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : lundi 7 septembre 2026 23:07
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <atelier@fer-art-forge.fr>; emmanuel.lescuyer@orange.fr <emmanuel.lescuyer@orange.fr>; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>; Igor Eremia <eremiaigor@yahoo.com>; Jacques Brochard ; Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; C. F.
Objet : RESTAURATION DES MENUISERIES DU CORPS DE LOGIS DU MANOIR DE LA CHASLERIE (TRANCHE A et B) ODJ la future réunion du 16 septembre 2026
 

Bonjour, suite à l'envoi du compte rendu de notre dernière réunion du 15 juillet 2026, je vous prie de prendre en compte l'ordre du jour suivant en vue de notre prochaine réunion du 16 septembre 2026 

Je vous en souhaite bonne réception.


MANOIR DE LA CHASLERIE
Travaux de menuiseries extérieures et ferronneries
ORDRE DU JOUR – RÉUNION DE CHANTIER
Mercredi 16 septembre 2026 à 14h00 – sur site
Le présent ordre du jour fait suite à la réunion du 15 juillet 2026 et a pour objet de vérifier l’avancement et l’achèvement des travaux de la tranche A, ainsi que la poursuite des travaux de la tranche B.
________________________________________
1. TRANCHE A – ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
1.1 Porte nord du logis – Vérification générale
Vérification contradictoire de l’ensemble des interventions et réglages demandés lors de la réunion du 15 juillet :
état général et finitions de la porte ;
suppression des traces de peinture au droit du jambage sous le linteau granit ;
traitement à l’huile de la face intérieure laissée en bois naturel ;
vérification du calfeutrement périphérique entre le bâti et la maçonnerie ;
contrôle du bon fonctionnement général de la porte.
Ferronneries et clous traversants
Vérification :
du rabattage en crochet du dernier clou traversant restant à reprendre ;
du remplacement des vis à empreinte étoilée des pattes-fiches par des clous forgés ;
de la reprise des extrémités visibles des clous des pentures posés dans le mauvais sens : suppression des pointes coniques et façonnage de têtes d’aspect forgé, sans dépose des clous.
1.2 Judas
Contrôle de la modification du système de fixation du cadre vitré intérieur :
remplacement des petits clous par deux petits verrous latéraux ;
vérification du caractère démontable de l’ensemble cadre-vitrage pour permettre son entretien et son nettoyage.
1.3 Plinthe automatique et verrou inférieur
Essais de fonctionnement :
réglage de la plinthe automatique, avec appui correct sur le seuil en position fermée et absence de frottement lors de l’ouverture ;
contrôle du coulissement du verrou inférieur et suppression du frottement constaté dans sa bague de guidage.
1.4 Dispositif anti-dégondage
Contrôle du fonctionnement définitif du dispositif anti-dégondage côté tour nord-est et vérification du maintien correct de la porte en position fermée.
1.5 Amélioration de la manœuvre des crémones
Point avec le ferronnier sur la poignée complémentaire en U demandée lors de la précédente réunion.
Vérifier :
le modèle proposé ;
son implantation sur la verge de la crémone ;
le principe de fixation par vissage directement dans la verge, sans dépose de la crémone ;
l’amélioration effective de la prise en main permettant de manœuvrer la crémone à deux mains.
Un essai sur place sera réalisé si le dispositif a déjà été posé.
________________________________________
2. TRANCHE A – CHÂSSIS DE MEURTRIÈRES ET MAÇONNERIES
2.1 Châssis de meurtrières
Les châssis ayant été livrés sur site le 15 juillet et leur pose devant être achevée avant réception, il conviendra de vérifier :
la pose de l’ensemble des châssis ;
leur fonctionnement ;
leurs ferronneries ;
leurs finitions ;
leur calfeutrement périphérique.
2.2 Calfeutrements
Contrôle avec le maçon des calfeutrements réalisés :
autour des châssis de meurtrières ;
autour du bâti de la porte nord ;
au droit des autres menuiseries présentant précédemment des défauts ponctuels.
Vérification du mortier employé et de la bonne adaptation des calfeutrements aux irrégularités des maçonneries anciennes.
2.3 Appui de la fenêtre Est
Vérifier la reprise à la résine de l’appui de la fenêtre Est, demandée à Igor et déjà mentionnée dans les précédents comptes-rendus.
2.4 Arrière-linteau du premier étage
Contrôle de l’arrière-linteau mobile de la fenêtre du premier étage donnant sur la cour, située à proximité immédiate de la porte de l’escalier.
Vérifier que l’ancien calage constitué de petits éléments en terre cuite a bien été remplacé par un calage en pierres de schiste soigneusement ajustées, sans attendre la future campagne de travaux intérieurs.
________________________________________
3. TRANCHE A – FINITIONS, DOE ET PRÉPARATION DE LA RÉCEPTION
3.1 Peintures et traitements des bois
Contrôle avec M. Lescuyer de l’achèvement des peintures et traitements :
menuiseries peintes en rouge sang-de-bœuf ;
faces intérieures conservées en bois naturel ;
châssis du premier étage ;
porte nord.
Vérification de l’aspect général après séchage.
3.2 Fiches techniques
Remise à l’architecte :
de la fiche technique et de la composition exacte de la peinture rouge sang-de-bœuf, annoncée comme étant a priori de marque Osmo, à confirmer ;
de la fiche technique et de la composition de l’huile appliquée sur les menuiseries laissées en bois naturel.
3.3 Rapports de fabrication
Vérifier la remise :
par l’entreprise Leboisne :
du rapport relatif à la fabrication et à la pose de la porte nord ;
par le ferronnier :
du rapport sur les châssis de meurtrières ;
les pentures ;
les crémones ;
et les différentes ferronneries réalisées dans le cadre de la tranche A.
3.4 DOE et réception de la tranche A
Faire le point sur la complétude des DOE.
Établir la liste définitive des éventuelles interventions restant à réaliser et déterminer si les conditions sont réunies pour procéder à la réception de la tranche A ou, le cas échéant, arrêter la liste des dernières opérations préalables à celle-ci.
________________________________________
4. PORTE PRINCIPALE DU LOGIS
4.1 État d’avancement de la fabrication
Présentation par l’entreprise Leboisne de l’état d’avancement de la porte principale.
Vérification :
des panneaux de 40 mm d’épaisseur ;
des profils et moulurations conformément aux détails des plans d’architecte de la tranche C ;
du calendrier de fabrication et de pose.
4.2 Têtes de polytechniciens
Présentation du projet des deux sculptures destinées aux panneaux supérieurs.
Il est rappelé que le principe arrêté est celui de deux têtes de polytechniciens vues de profil et se faisant face, et non de quatre.
Le dessin devra s’inspirer de la tête au bicorne figurant sur le coffre conservé dans le grand salon.
Présentation, si possible lors de la réunion, des cartons à grandeur permettant de valider :
la dimension des sujets ;
leur positionnement ;
leurs proportions ;
l’équilibre des deux profils se faisant face.
Aucune sculpture définitive ne devra être engagée avant validation.
________________________________________
5. LOCAL DE CHAUFFERIE DERRIÈRE LA PORTE 
Faire le point sur sa repose dans le petit local de chaufferie, intervention qui devait être réalisée à compter du retour de congés de l’entreprise le 20 août.
________________________________________
6. TRANCHE B – AVANCEMENT DES MENUISERIES
6.1 État général de la fabrication et de la pose
Faire le point sur :
les châssis dont la fabrication et la mise en peinture étaient annoncées comme achevées au 15 juillet ;
les menuiseries effectivement posées depuis la reprise du 20 août ;
les ouvrages restant à poser ;
les réglages et finitions restant à effectuer.
6.2 Fermetures provisoires
Vérifier l’ensemble des protections provisoires en polycarbonate, notamment celle de la tour sud-ouest, dont un panneau était tombé lors de la précédente réunion.
Vérifier également l’état des protections plus anciennes conservées au premier étage.
________________________________________
7. TRANCHE B – GRAND SALON
7.1 Bandes de redressement
Contrôle des bandes de redressement qui devaient être réalisées par Igor avant la pose des châssis.
Vérification :
de leur géométrie ;
de leur adaptation aux irrégularités des maçonneries anciennes ;
de leur qualité d’exécution ;
de l’emploi du mortier de chaux adjuvanté au latex suivant le principe déjà mis en œuvre par l’entreprise Bodin dans la tour sud-ouest et au premier étage.
7.2 Pose des nouvelles fenêtres
Contrôle des menuiseries posées à partir du 20 août :
implantation des dormants ;
jeux périphériques ;
calfeutrements ;
fonctionnement des ouvrants ;
crémones ;
ferronneries ;
peintures et finitions.
7.3 Adaptation des boiseries existantes
Vérifier les interventions effectuées sur les ébrasements et les lambris existants.
Il est rappelé que les déposes et découpes doivent demeurer strictement limitées à ce qui est nécessaire à la pose des nouvelles fenêtres, afin de conserver le grand salon dans un état correct dans l’attente de la restauration complète de ses boiseries.
Faire le point avec l’entreprise Leboisne sur les relevés et études nécessaires à la future recomposition des ébrasements .
________________________________________
8. TRANCHE B – VOLETS ET FERRONNERIES
8.1 Volets du grand salon
Présentation par l’entreprise Leboisne du détail d’exécution des fiches à trois platines à larder.
Il est rappelé que :
les volets seront ferrés sur les dormants ;
ils devront être montés et réglés en atelier avant la pose définitive des menuiseries ;
cinq fiches par volet devront être réparties sur la hauteur.
Faire le point avec le ferronnier sur leur fabrication.
8.2 Crémones
Vérification des crémones déjà fabriquées, y compris celles des impostes ouvrantes.
Contrôle de leur fonctionnement et de leur conformité au modèle à levier précédemment validé.
8.3 Tour sud-ouest – Volet d’imposte
Vérification du dispositif particulier prévu pour l’imposte de la tour sud-ouest.
Il est rappelé que le panneton de fermeture du volet d’imposte ne doit pas être réalisé.
Le volet devra être équipé d’un verrou à ressort manœuvrable depuis le sol au moyen d’une perche, afin de permettre son utilisation quotidienne sans escabeau.
La crémone haute restera destinée aux opérations occasionnelles nécessitant l’ouverture complète de l’imposte, notamment pour l’entretien.
À l’inverse, les grands volets du grand salon conserveront leur fermeture par crémones et pannetons.
________________________________________
9. PLANNING – DÉCISIONS À PRENDRE EN FIN DE RÉUNION
En conclusion de la réunion, il conviendra d’arrêter précisément :
les éventuelles réserves restant à lever sur la tranche A ;
la situation des DOE et documents techniques ;
la date de réception de la tranche A si celle-ci n’a pas encore été prononcée ;
l’état d’avancement réel de la tranche B ;
le calendrier de pose des ouvrages restant à réaliser ;
le calendrier de fabrication de la porte principale et des volets du grand salon ;
les détails d’exécution restant à produire par Leboisne et le ferronnier ;
les interventions restant à réaliser par Igor ;
et les prochaines échéances de chantier.
Prochaine réunion : mercredi 16 septembre 2026 à 14h00 – Manoir de la Chaslerie.

Bien cordialement, 

Arnaud Paquin

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 8 septembre 2026 09:30
À : agnesfollot@mdy-france.com <agnesfollot@mdy-france.com>
Objet : La Chaslerie - Petit cabinet de toilettes du bâtiment nord
 
Madame,

Suite à mon appel de ce matin, voici quelques indications sur nos goûts dont j'avais gardé la trace à la suite de notre visite, le 24 juillet dernier, de votre salle d'exposition de Pont-L'Evêque : http://www.chaslerie.fr/blog/message/62840

N'hésitez pas à me recontacter pour de plus amples précisions.

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 9 septembre 2026 00:54
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : RE: RESTAURATION DES MENUISERIES DU CORPS DE LOGIS DU MANOIR DE LA CHASLERIE (TRANCHE A et B) ODJ la future réunion du 16 septembre 2026
 
Monsieur,

Avant que je ne vous fasse éventuellement part de demandes de modification de votre ordre du jour de la réunion de chantier convoquée pour le 16 septembre prochain, j'aurais besoin que vous me communiquiez les informations suivantes :

- le compte rendu de chantier "validé" auquel vous vous référez : sauf erreur de ma part, il y en aurait eu quatre relatifs aux tranches A et B, dont deux portant le titre "compte rendu de la réunion de chantier du 24/07/2025" ; s'agit-il plus particulièrement de celui daté du 17 juillet dernier ? Bien que, comme trois des quatre, il se termine par la mention "Si aucune remarque écrite concernant compte rendu (sic) n'est produite dans les 3 jours ouvrés, ce dernier compte rendu sera considéré comme validé", j'aurais quelques observations supplémentaires à présenter, notamment à propos du texte relatif à la porte extérieure de l'arrière-cuisine ;

- les dates selon vous de début et de fin de réalisation des tranches A et B ;

- le texte complet, annexes incluses, des ordres de service préparés par vous et, j'imagine, signés par les entreprises, qui encadrent leur intervention au titre des tranches A et B ;

- à propos des menuiseries en cause, dont la porte extérieure de l'arrière-cuisine et la porte principale du logis, les derniers plans que vous avez validés ;

- à propos des menuiseries métalliques, le dernier état de vos analyses sur leur inclusion dans la tranche A.

D'avance je vous en remercie.

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 9 septembre 2026 07:31
À : C. F.
Cc : Cuisines BARBREL <contact@cuisinesbarbrel.fr>
Objet : RE: Voyage Vérone
 
Pour répondre à la demande de M. BARBREL, tu pourrais lui adresser le message suivant :

Monsieur, 

Mon mari vous a immédiatement signalé des défauts, inacceptables à ses yeux comme aux miens, de la surface des plans de travail en "Taj Mahal" installés par votre sous-traitant. Selon l'habitude bien établie de mon mari, il a documenté ces défauts sur le site www.chaslerie.fr (message https://www.chaslerie.fr/blog/message/61612 du 20 mars dernier, il y a près de six mois donc). Par le canal de ce site, il a coutume de rendre compte, dans un style volontiers imagé, de la vie de notre chantier.

Ce faisant, il a omis d'y signaler un autre défaut, essentiel à mes yeux, du travail de votre sous-traitant. En ma qualité de grand-mère, je pense souvent plus que lui à des questions pratiques auxquelles il est moins sensible. Et en tant que personne âgée devant circuler quotidiennement dans l'espace restreint entre les meubles livrés, je dois être attentive à tout ce qui peut y blesser, y compris moi (72 ans, avec une mauvaise vue) ou mon mari (74 ans).

Mais vous vous souvenez que les plans de travail qui devaient nous être fournis devaient, dans toute la cuisine en cause, avoir des angles saillants nettement arrondis, selon le schéma fourni, pour éviter que de jeunes enfants ne s'y blessent, notamment à la hauteur de la tête. Cette contrainte demeure, nos petits-enfants ayant entre 6 et 11 ans, sans parler de leurs copains. Et bien entendu, l'arrondi des angles saillants avait été explicitement étendu aux deux angles rentrants, du côté de l'évier, ceci pour d'évidentes raisons esthétiques, normales pour un matériau d'aussi grande qualité, avait-il été précisé.

Cette malfaçon est d'autant plus surprenante que votre marbrier a su livrer un plan de travail aux angles nettement arrondis, celui qui se trouve sous les étagères, à droite en entrant dans la cuisine en cause.

Sous cette dernière réserve, sécurité et esthétique ont donc été complètement ratées dans le travail qui nous a été livré. Il conviendra de veiller à ce que les plans de travail en "Taj Mahal" qui remplaceront tous ceux de votre sous-traitant soient conformes à la commande initiale. 

Mon mari et moi sommes informés que cette attestation est susceptible d'être produite en Justice et que tout faux-témoignage nous exposerait à des poursuites.

(Je te laisse fournir à M. BARBREL les photos de cartes d'identité nécessaires.)

____________________________________________________________________________________

De : C. F.
Envoyé : mercredi 9 septembre 2026 06:20
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com> <penadomf@msn.com>
Objet : Fwd: Voyage Vérone
 


---------- Message transféré ---------
De : Cuisines BARBREL <contact@cuisinesbarbrel.fr>
Date : mar. 8 sept. 2026 à 14:33
Objet : Voyage Vérone
À : C. F.

Bonjour Madame Fourcade,

Comme convenu, voici les hôtels que la marbrerie vous suggère.

(...)

Avez-vous pu avancer sur la lettre que je vous ai demandée ?

Je vous remercie.

Bien à vous,

Ghislain Barbrel
Cuisines Barbrel 
06.14.44.54.03

(Fin de citation)