La réunion de chantier d'aujourd'hui ne m'a pas vraiment satisfait dans la mesure où il m'a été dit que la date-limite de fin mars prochain pour la fin du chantier de la "tranche B" ne serait pas tenue, du moins pour ce qui concerne la restauration des menuiseries extérieures du salon.

Ceci me contrarie à deux titres :
- d'abord, cela est susceptible de retarder l'enclenchement des décisions suivantes de subvention de la D.R.A.C., ce qui me paraît très mal venu dans la situation budgétaire présente ; or ma carrière de maître d'ouvrage ne sera pas éternelle et je compte tout faire pour avancer le plus loin possible dans la réalisation du "Projet" défini dans l'"étude de diagnostic d'ensemble" de septembre 2024 ;
- aussi, parce que cela va compliquer un peu plus le bon déroulement de la saison 2026 des "spectacles à la Chaslerie".

J'espérais en effet que le menuisier pourrait lancer la fabrication de ces menuiseries dans les meilleurs délais. Mais l'architecte n'est pas prêt à rédiger le bon de commande ou bien a d'autres chantiers plus urgents à ses yeux à traiter ailleurs.

Et le fait est que les menuiseries extérieures de la moitié sud du logis apparaissent devoir être différentes de celles de la moitié nord parce que la présence de boiseries murales dans le salon oblige à adapter la réponse.

Dans la moitié nord, le choix avait été fait de menuiseries extérieures XVIIè parce qu'on entendait donner ce style à la salle-à-manger. D'où une certaine découpe des impostes, un certain type de ferronneries et un certain type de volets intérieurs, fixés sur les battants.

Dans le salon, il conviendrait de privilégier le style XVIIIè. D'où des volets intérieurs sur le bâti, des crémones d'un dessin tel qu'on pourrait garder les présentes mais cela obligerait à introduire une découpe "en gueule de loup" pour les menuiseries, donc des surépaisseurs et à trouver en outre des solutions adaptées pour la fermeture des impostes. Le décor des nouveaux volets devrait être calqué sur celui des boiseries et il faudrait sans doute se résoudre à ne plus voir les beaux granits dans les niches pour volets. Et se pose également la question du chauffage : si le sol restauré est en parquet, cela veut dire qu'il ne pourra pas y avoir de chauffage par le sol, donc il faudra des radiateurs et, sans doute, une tablette sous chaque fenêtre.

Notons que, vu de l'extérieur du logis, le style des pierres d'encadrement des fenêtres aurait dû conduire, en toute logique et compte tenu de l'histoire bahutée du bâtiment, à prévoir des menuiseries XVIIè pour la moitié sud et XVIIIè pour la moitié nord.

Bref, il faudra trouver des accommodements, donc des cotes mal taillées, ce qui, reconnaissons-le, n'est pas trop mon genre de beauté "a priori".

Voici les trois seules photos que j'ai prises de cette visite de chantier frustrante à mes yeux :

Pour le reste, l'architecte et le menuisier sont prêts à suivre mon idée pour la porte entre l'arrière-cuisine et l'arrière-cour : un modèle démarqué de la porte de l'atelier d'Alexandre GURY chez qui la réunion de chantier prévue pour après-demain sera reportée à une date ultérieure que l'architecte précisera.

Frustrations, je vous dis.

P/S. (du 19 novembre 2025 à 8 heures) : J'ai informé M. PAQUIN que je souhaite vivement, notamment pour ces questions de subventions, que la "tranche B" soit terminée pour la fin mars 2026. Il m'a répondu qu'il fera le nécessaire. Je l'en remercie.

Évolution du chantier de la cuisine cette après-midi :

J'ai insisté pour que des prises ne soient pas implantées dans le granit mais plutôt dans les consoles de pierre du mobilier :

Il n'empêche qu'à la demande de Ghislain BARBREL, venu en début d'après-midi définir avec Carole l'implantation des éclairages, on ne verra plus que très peu de ces granits. Ils seront en effet recouverts de l'enduit, faute de quoi le fond de certain mobilier à fabriquer aurait été moche.

Enfin, Sébastien et son compagnon ont fini de fixer les crémaillères qui soutiendront les solives de la seconde partie de la cuisine :

En fin de journée, ils ont déchargé ces fameuses solives :

Ce chantier les occupera trois jours mais ils seront absents jeudi. Donc on devrait en avoir terminé pour ce plafond, comme pour cette installation électrique, pour le prochain week-end.

J'avais signalé à l'intervenant concerné qu'il pourrait couler son polyuréthane le 26 de ce mois-ci. On sera dans les temps.

En début de journée, j'ai interrogé Sébastien sur les taches au fond du placard :

Aucun souci, m'a-t-il répondu, le bois est sain, ce n'est pas de l'humidité.

Puis le travail a repris :

Ce chantier est très bruyant, qu'on en juge :

La prochaine réunion de chantier chez Alexandre GURY devrait permettre d'avancer dans la mise au point des clous à tête de diamant dont j'entends doter de nouveau le manoir favori à différents endroits bien choisis, y compris sur la porte ouest de la chapelle favorite, porte fabriquée pour moi par un escroc et dont le bas s'effrite :

Je crois qu'une fois de plus, j'ai eu raison de n'en faire qu'à ma tête en décidant, cette fois, de doter le plafond de la cuisine d'un décor imité d'un modèle observé au manoir du Grand Taute :

Very manorial, isn't it ?

En fait, je suis tellement satisfait du résultat que je me dis que l'idée pourrait resservir dans le logis, dans les tours bien entendu, mais aussi - pourquoi pas ? - dans les chambres à l'étage.

Voici le planning des prochains jours :

- il est prévu que le menuisier soit absent demain mais revienne vendredi ; il me dit qu'il aura besoin du début de la semaine prochaine pour terminer le plafond de la cuisine ; son travail sera plus délicat dans la première partie de la cuisine car les solives, plus longues, devront être également fixées au plafond, et pas seulement posées sur des crémaillères ; de plus, il disposera de moins d'espace pour les manœuvrer afin de les poser sur ces crémaillères ;

- l'électricien devrait revenir demain ; il faut qu'il n'oublie pas de mettre le plus d'ordre possible dans le bazar laissé par l'ancien électricien sympathique mais confus, notamment dans le placard du passage vers le petit salon ; et qu'il n'oublie pas non plus ce qu'il y a lieu de faire en matière de "triphasé" ; M. ROBVEILLE m'a transmis ce soir des photos de spots que j'ai répercutées sur Carole et le cuisiniste afin qu'ils puissent se concerter au milieu de la semaine prochaine ;

- le menuisier et l'électricien ayant alors fini la part principale de leur travail, le polyuréthane devrait pouvoir être posé à partir du 27 ;

- enfin, il serait temps que je trouve un plaquiste pour le plafond de l'arrière-cuisine.

Mon aîné trouve que ce serait bien de conserver la couleur du chêne naturel au plafond de la cuisine. Je suis du même avis. Carole souhaitait que ces solives soient peintes, par souci de ne pas assombrir la pièce.

Sébastien me dit qu'il faudrait passer une couche de vitrificateur à l'eau.

J'interroge Mr SPOON et Arnaud PAQUIN.

P.S. (à 21 heures) : Mr SPOON a répondu, en conseillant :
- soit de l'huile de lin clarifiée, matière naturelle mais qui foncerait un peu le bois,
- soit du vernis (ou vitrificateur) mat incolore à l'eau ; il insiste sur la matité. Mais c'est un produit chimique, qui n'empêcherait toutefois pas une peinture ultérieure, après ponçage.

J'ai signalé à Mr SPOON que des lavages répétés à grande eau des marches de l'escalier du bâtiment nord ont dégradé l'aspect du bois. Il me répond qu'en effet, l'eau a fait entrer la crasse dans le bois de sorte que la pose d'une nouvelle protection nécessiterait un ponçage préalable.

Pas de doute, ce nouveau plafond de la cuisine fait un effet bœuf :

Ceci dit, et comme prévu, il se révèle sensiblement plus dur à installer dans la première partie de la cuisine que dans la seconde, désormais traitée :

Parmi les difficultés :
- le fait que la pièce n'est pas rectangulaire mais a, dans sa première partie, une forme de trapèze avec 12 cm à effacer ;
- le fait qu'il n'y a guère de place entre le béton du plafond et le haut des solives ;
- le fait que les solives, longues de 3,76 m, sont peu manœuvrables.

Parmi les solutions :
- le report à la fin du chantier de la fixation d'une des deux crémaillères ;
- la fixation de chaque solive à deux points du plafond, en plus des crémaillères ;
- la pose en commençant par l'axe central de la cuisine ;
- la fixation des dernières solives aux murs par des "L" métalliques (qui disparaitront sous l'enduit) ;
- pour le reste, un dérapage savamment réparti pour que l'éventail des solives ne se perçoive pas à vue d’œil.

Bref, de la "qualité FOURCADE", comme il convient.

Le chantier en cette fin de semaine :

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 23 novembre 2025 20:07
À : Isabelle d'HARCOURT (déléguée régionale de "La Demeure Historique") ; Sinikka GALLOIS (déléguée régionale d-es "Vieilles Maisons Françaises")
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr>; (...)@culture.gouv.fr> ; Hugues HOURDIN ; Jacques Brochard ; C. F.
Objet : Politique de la Région Normandie en faveur du patrimoine privé - Conditions de mise en œuvre du règlement des subventions.
 
Chère Isabelle et chère Sinikka,

Je me permets d'expliciter mon courriel de ce soir au chef du service Patrimoine à la région Normandie .

Comme vous le savez et y avez travaillé, la Région Normandie, qui, elle, répond contrairement à une autre collectivité locale bien connue de mes services et claquemurée, semble-t-il, dans un silence hautain, a mis en place une politique d'aide à la restauration des monuments historiques privés. C'est une initiative heureuse et nous l'en avons chaleureusement remerciée. 

Mais existe-t-il vraiment, à votre connaissance, des nécessités du contrôle par le T.P.G. (quelle que soit la façon dont on appelle désormais ce service extérieur du ministère des finances) qui fonderaient, comme me l'a dit l'une des collaboratrices de ce chef de service, l'exigence absolue, vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, d'un niveau de justifications aussi précis que les numéros de chèques, artisan par artisan ? Dans le même registre, ces nécessités du contrôle, pour naturelles et fondées qu'elles soient évidemment dans le principe, tiennent-elles compte du fait que, parfois, il faut changer d'artisan par rapport à ce qui était prévu au moment de la demande de subvention ? Notamment lorsque, comme dans le cas d'espèce, quatre années se sont écoulées entre, d'une part, les premiers contacts avec les services instructeurs de la demande de subvention régionale et, d'autre part, la décision de subvention de la Région. Ceci pour ne rien dire des délais supplémentaires propres au chantier, entre autres raisons de ralentissement de toute initiative utile en faveur de la restauration des monuments concernés.

Bref, il me semble que certains interlocuteurs, que j'imagine volontiers jeunes et pleins de flamme, pourraient être rappelés utilement à un peu plus de réalisme. Et je ne doute pas que vous êtes, toutes deux, assez capées et, contrairement à moi, assez diplomates pour parvenir à faire passer le message.

Et, tant que j'y suis, je vous signale une autre question soulevée par les exigences de la Région : pourquoi (...) exclut-elle que ses subventions fassent l'objet de plus de deux versements ? (...)

Amicalement,

PPF

____________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 23 novembre 2025 18:59
À : (...)@normandie.fr>
Cc : Isabelle d'HARCOURT (déléguée régionale de "La Demeure Historique") ; Sinikka GALLOIS (déléguée régionale d-es "Vieilles Maisons Françaises") ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr>; (...)@culture.gouv.fr> ; Hugues HOURDIN ; Jacques Brochard ; C. F.
Objet : TR: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis
 
Cher Monsieur,

(...)

Le tableau dit "Contrôle Etat", envoyé par votre collaborateur, me paraît invraisemblablement tatillon dès lors que, comme dans le cas d'espèce, sont fournies des factures acquittées.

Et qu'est-ce qui est subventionné, un montant total de travaux pour un certain objet global ou bien les interventions, une à une, de chacun des artisans indiqués ? Et faudrait-il soumettre les changements d'artisans quand tout s'opère sous la maîtrise d’œuvre d'un architecte du patrimoine ?

(...) ne devrait-il pas y avoir de limites ? Par exemple, de bon sens.

Bien cordialement,

PPF

____________________________________________________________________________________

De : (...)@normandie.fr>
Envoyé : vendredi 21 novembre 2025 09:13
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : (...)@normandie.fr>; (...)@normandie.fr>; (...)@normandie.fr>
Objet : TR: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis
 
Bonjour Monsieur FOURCADE,
 
Je prends note que vous reportez votre demande d’acompte afin de présenter ultérieurement une nouvelle demande de versement d’acompte pour un montant plus important.
 
Comme il est rappelé à l’article 6 de la convention (MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION), nous avons besoin de l’ensemble des factures, il faudra donc nous adresser la facture d’acompte déjà payé de 19 881.80 €, si vous ne l’a retrouvez pas, vous pouvez demander à la Sarl LEBOISNE de me l’adresser directement.
 
Pour le prochain acompte que vous nous adressez, vous pourrez nous joindre le tableur excel en pj complété des nouvelles factures ainsi que renseigner les cellules jaunes :
 

Je vous souhaite une bonne journée.
 
Bien cordialement.
 
(...)
Chargé de gestion
Service Patrimoine
Direction Culture et Patrimoine

Région Normandie (site de Caen)
Tél : 02 14 47 62 98

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 24 novembre 2025 06:21
À : (...)@normandie.fr>
Cc : Edouard de LAMAZE ; Isabelle d'HARCOURT ; Sinikka GALLOIS
Objet : RE: Politique régionale en faveur des monuments privés - Modalités de mise en œuvre
 
Cher Monsieur,

À la réflexion, je me dis qu'au vu des premières difficultés substantielles rencontrées, une bonne façon de procéder pourrait être de mettre (ou remettre) en place un groupe de travail associant les services de la Région et des représentants des associations qui œuvrent à la préservation du patrimoine. Cela pourrait permettre d'évoquer diverses difficultés d'application des mesures arrêtées - ô combien sagement ! - par les autorités régionales. 

Par exemple : 
- jusqu'à quel niveau de détail doit descendre le nécessaire contrôle de l'application de cette politique ? Exiger le numéro des chèques de paiement aux entreprises a-t-il un sens quand sont fournies des factures acquittées ?
- qu'est-ce qui doit être contrôlé ? La réalité des travaux concernés par la subvention globale pour une tranche définie, telle que cette réalité pourrait être déclarée par un tiers habilité comme pourrait l'être un architecte du patrimoine (ou assimilé), ou bien le choix précis, éventuellement poste à poste, de chacune des interventions des différents corps de métier à l’œuvre ? Ou, si l'on préfère ou corrélativement, cela a-t-il un sens d'exiger que les artisans intervenus soient ceux indiqués dans la demande de subvention ou bien peut-on admettre que les changements d'artisans soient possibles, par exemple si les travaux sont encadrés par un architecte du patrimoine (ou assimilé) ?
- doit-il y avoir une borne supérieure aussi basse que deux au nombre de paiements possibles pour une même subvention ? La question se pose quand, par exemple, les tranches de travaux en question n'ont pas reçu les mêmes contours de la part des différents intervenants publics en cause. Et que dire si un intervenant public ne répond même pas aux demandes qui lui sont présentées conformément à ses règles propres ?

Plus profondément, s'il ne fait pas de doute que l'autonomie des différentes strates politico-administratives intervenant sur un même dossier est un actif collectif précieux, notamment dans une perspective dite "de décentralisation", cela doit-il freiner une nécessaire coordination plus stricte des règlementations si l'on veut éviter la profusion de règles susceptibles de compliquer les situations sans plus-value réelle, en tout cas évidente ? À titre de simple exemple parmi d'autres, est-il opportun qu'une instance comme un conseil départemental puisse décider de ne pas subventionner les honoraires d'un architecte du patrimoine strictement exigé par la réglementation des monuments classés alors que cette même collectivité locale subventionne la T.V.A., aussi nécessaire légalement et aussi indépendante des leviers d'action des uns et des autres acteurs décentralisés ou déconcentrés ?

Comme vous l'avez compris, je suis toujours à votre disposition pour poursuivre ces réflexions en essayant de les éclairer de ma modeste expérience, assez bien documentée je crois, de plus de trente-quatre années de chantier continu.

Bien cordialement,

PPF

____________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 23 novembre 2025 20:22
À : Edouard DE LAMAZE
Objet : Politique régionale en faveur des monuments privés - Modalités de mise en œuvre
 
Cher Monsieur le président,

Pour information : https://www.chaslerie.fr/blog/message/61032

Bien cordialement,

PPF

P.S. : J'aurai le plaisir de vous adresser avant Noël un exemplaire de la deuxième édition, revue et augmentée (de 50 %), de l'ouvrage consacré à la Chaslerie. Un "must" renouvelé pour tous ceux qui s'intéressent à la bonne utilisation des fonds régionaux en faveur de l'attractivité domfrontaise.

(Fin de citation)

Sébastien nous montre l'entaille qu'il a dû creuser, pour dissimuler un fil électrique, dans la dernière solive qu'il va poser (la plus proche de la fenêtre sud de la cuisine) :

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 24 novembre 2025 10:32
À : (...)@normandie.fr>
Cc : Edouard de LAMAZE ; Isabelle d'HARCOURT ; Sinikka GALLOIS ; (...)@normandie.fr>; (...)@normandie.fr>; (...)@normandie.fr>; C(...)@normandie.fr>
Objet : RE: Politique régionale en faveur des monuments privés - Modalités de mise en œuvre
 
Cher Monsieur,

Merci beaucoup pour votre travail !

Bien cordialement,

PPF

___________________________________________________________________________________

De : (...)@normandie.fr>
Envoyé : lundi 24 novembre 2025 10:22
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Edouard de LAMAZE ; Isabelle d'HARCOURT ; Sinikka GALLOIS ; (...)@normandie.fr>; (...)@normandie.fr>; (...)@normandie.fr>; C(...)@normandie.fr>
Objet : RE: Politique régionale en faveur des monuments privés - Modalités de mise en œuvre
 
Bonjour Monsieur,
 
Nous pourrons en échanger lors de notre rencontre annuelle (en général en mars ou avril) avec les têtes de réseau du patrimoine privé.
 
Nous avons déjà identifié quelques axes d’amélioration qui seront mise en place à compter de 2026 :
- Sur la forme : après le vote de chaque subvention prévoir un RDV avec le propriétaire privé pour bien lui expliquer les modalités de la convention à signer avec la Région
- Sur le fond : lors de la phase d’instruction de la demande de subvention échanger avec le propriétaire privé sur le nombre d’acomptes réalistes à prévoir dans la convention : on peut aller au-delà de deux acomptes par dérogation mais il faut bien l’indiquer pour ne pas se trouver en porte-à-faux avec le règlement régional des subventions
 
En ce qui concerne les numéros de chèque je dois prendre un temps interne de travail pour expertiser cette problématique.
 
Merci de votre compréhension.
 
Bien à vous.
 
(...)
Région Normandie
Chef du service Patrimoine
(...)
 
https://patrimoine.normandie.fr

(Fin de citation)

Sur la suggestion d'Arnaud PAQUIN, Sébastien règle de menus problèmes de circulation d'air. Voici l'état des lieux à cette heure :

P.S. (à 11 heures 15) : Tout juste le temps de mettre en ligne ces premières photos, Sébastien a déjà fait le nécessaire :

La dernière crémaillère est posée :

Voici un magnifique travail, en tous points digne d'illustrer le "press-book" de Sébastien LEBOISNE !

Sébastien reviendra la semaine prochaine poser sur ce plafond le vitrificateur à l'eau mat dont on a parlé.

J'attends avec impatience les commentaires de Carole : dira-t-elle toujours, quand elle le verra, que ce plafond écrase la pièce ? Ou bien estimera-t-elle, comme moi, qu'il la manorialise ?

P.S. (le 25 novembre 2025 à 17 heures) : D'après Francis, il la manorialise.

Merci, Francis !

P.S. 2 (le 25 novembre 2025 vers 23 heures) : De retour de Paris, Carole me dit trouver ce plafond très réussi.

Un peu plus tôt ce soir, Arnaud PAQUIN, en en regardant les photos sur le site favori (de l'utilité de celui-ci, air connu...), m'a téléphoné trouver que ce plafond donne à la cuisine un aspect de bastion fortifié. Hautement manorial, ai-je donc compris.

J'ai reçu ce matin la L.R.A.R. me transmettant un arrêté du 17 novembre 2025 du maire de Domfront en Poiraie accordant un permis de construire portant sur la "restauration des intérieur du logis" de la Chaslerie (la référence de ce permis est PC 061 145 25 00015).

Le dossier transmis est assez volumineux. J'en retiens les deux informations suivantes :

- le permis est accordé sous la "condition" que soit fourni en fin de chantier un "dossier des ouvrages exécutés (DOE)" d'un certain modèle ; un référent est désigné par la D.R.A.C. et il est précisé que "le projet ne donnera pas lieu à une prescription d'archéologie préventive" :

Tout ceci ne pose aucun problème, bien entendu, et concerne la mission normale de l'architecte déjà mandaté ;

- le SDIS de l'Orne (les pompiers) a fait part de "prescriptions" tenant à l'insuffisance des ressources en eau accessibles à ses engins à proximité immédiate du manoir (il existe des normes en la matière, notamment sur une profondeur minimale de 80 cm d'un ruisseau ou sur le caractère carrossable de chemins d'accès à celui-ci, normes qui ne paraissent pas respectées aux abords de la Chaslerie) :

Renseignement pris téléphoniquement auprès du lieutenant des pompiers rédacteur de ces prescriptions, il apparaît qu'elles concernent le seul maire de Domfront en Poiraie, qui devrait donc engager et mener à bien les travaux nécessaires sans qu'il ne m'en coûte rien.

Je vais donc prendre l'attache de la directrice des services de Domfront en Poiraie pour me renseigner sur les diligences envisagées par la commune.

P.S. (à 16 heures 30) : Le coût de l'aménagement des intérieurs du logis de la Chaslerie a été chiffré à 550 769 € T.T.C. par Arnaud PAQUIN dans le cadre de son "étude de diagnostic d'ensemble", dont 313 846 € T.T.C. pour sa partie nord (y compris la cage d'escalier).

Il ne me reste plus qu'à collecter les devis et à rechercher les financements en me répétant que, comme l'a dit Napoléon, "la guerre est un art simple et tout d'exécution".

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 26 novembre 2025 08:49
À : Cuisines BARBREL <contact@cuisinesbarbrel.fr>
Cc : C. F.
Objet : La Chaslerie - Séparation entre les deux parties de l'arrière-cuisine
 
Monsieur,

Avant que vous ne lanciez la fabrication des meubles de l'arrière-cuisine, j'aimerais qu'on statue sur la possibilité de prévoir, entre les deux parties de l'arrière-cuisine, une porte coulissante qui s'escamoterait derrière les meubles.

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

P.S. (du 27 novembre 2025 à 10 heures) : Après en avoir discuté avec Ghislain BARBREL, je crois qu'on ne se précipitera pas pour réduire la profondeur des meubles de l'arrière-cuisine.

En fait, je cherche à éviter que les miasmes de la chaudière pourrie ne maculent le nouveau mobilier. La porte provisoire installée il y a quelques mois par Sébastien LEBOISNE pour séparer les deux parties de l'arrière-cuisine gênerait en outre la pose d'un faux plafond dans la première partie de celle-ci.

Il faudrait donc que je rediscute avec le plaquiste, en cours de recrutement, de ses possibilités de contourner l'obstacle.

Visite complète de la Chaslerie, ce matin pendant deux heures, du nouvel A.B.F. de l'Orne.

Atmosphère cordiale.

Pour chacun des bâtiments que nous avons parcourus ou murs que nous avons longés, j'ai indiqué quels avaient été les architectes maîtres d’œuvre (sans omettre de dire que la restauration du fournil de la ferme avait été réalisée sans architecte). J'ai également signalé les défauts de leurs réalisations.
Parmi ces défauts :
- la taille des vitres des lucarnes sur cour des écuries,
- la présence de "casts" sur les écuries,
- la taille des petits bois des fenêtres du bâtiment nord,
- la couverture du logis mal redressée, du fait de mon infidélité temporaire à Roland BOUSSIN,
- les remontées d'humidité dans la chapelle et les faiblesses des menuiseries extérieures réalisées par un escroc.

J'ai expliqué comment, à ce stade, j'envisage de poursuivre le chantier...

... donc fait part de mes incertitudes présentes sur le choix de la tranche suivant la restauration des menuiseries extérieures du logis :
- intérieurs du logis ? Ma famille pousse dans cette direction mais je serais vraisemblablement obligé de prévoir deux tranches, d'autant que la question du chauffage reste entière ;
- menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle ? Dans le prolongement des mes 34 premières années de chantier, ce serait mon choix logique ;
- intérieurs de la cave, pour que je puisse y migrer et libérer ainsi de ma présence les bâtiments sur cour ? Cela pourrait-il inciter mes fils à me relayer enfin, pour autant que la chose soit encore possible avec mon aîné, seul des deux susceptible de poursuivre les travaux sur les bâtiments principaux ?

J'ai signalé l'absurdité de la prétention de l'archiviste en charge de la "base Mérimée" de donner, à sa si médiocre compilation des arrêtés particuliers relatifs aux protections des monuments, la primauté sur ces derniers. J'ai également témoigné de la perte de temps engendrée par la multiplication de normes mal coordonnées entre les principales strates du mille-feuilles politico-administratif et fait enfin part de mon étonnement devant le mutisme et l'inertie de mes interlocuteurs de tout rang au conseil départemental de l'Orne.

Enfin, j'ai souligné le caractère tout à fait exceptionnel du "mur de banc de tir" et recommandé que le monument doté d'un tel équipement - en deux mots, la Chaslerie - attire et retienne l'intérêt le plus actif des plus éclairés des subventionneurs et des mécènes.

Pendant ce temps, Spidigon a trouvé dans l'aile ouest un oiseau mort qu'il a immédiatement bouloté devant nous, en véritable monstre qu'il est.
Pourtant, il est bien nourri. Et même trop quand Carole est de retour, comme si elle cherchait à s'excuser auprès de lui de ses absences si fréquentes.

Alors que je commençais à perdre pied dans le suivi du chantier favori, les annonces se sont enchaînées hier après-midi donnant à penser que, dès aujourd'hui, l'électricien terminerait son intervention...

... et le plombier installerait le circuit de chauffage par le sol de manière à ce que, dès demain, la dalle soit coulée dans la cuisine et la première partie de l'arrière-cuisine.

Le plombier était en effet très soucieux que Spidigon ne puisse, cette fois, avoir le temps de bouloter ses tuyaux.

Quand au menuisier, il me semble qu'on a repoussé sa venue de quelques jours, quand la dalle sera suffisamment sèche.

C'est du côté de l'enduit des murs de la cuisine et du faux-plafond de la première partie de l'arrière-cuisine que les choses traînent car je suis toujours en attente des devis promis, donc empêché de toper comme j'ai pu le faire avec le carreleur.

Enfin le cuisiniste m'a prévenu qu'il repasserait prendre quelques mesures car il a lancé la fabrication de manière à pouvoir livrer et installer son mobilier pour la mi-février 2026.

Du côté d'Arnaud PAQUIN, les choses me semblent en revanche continuer à patauger à qui mieux mieux, du moins si l'on pense au calendrier que je lui avais communiqué de longue date et maintes fois rappelé. Ceci tant à propos de la porte extérieure de la tranche A que du dessin des menuiseries et des ferronneries de la tranche B.
Les artisans concernés se retrouvent ainsi bloqués.
Et ne parlons pas de la demande d'autorisation de travaux pour les menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle. Elle me semble toujours en orbite géo-stationnaire.

Ces retards, au moins supposés, d'un intervenant obligé sont de nature à compliquer bien inutilement mes diligences auprès de la conservation régionale pour faire programmer la prochaine tranche de travaux subventionnables. Et je ne parle pas de l'organisation des prochains spectacles.

Je vais donc devoir le relancer une n-plus-unième fois.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 4 décembre 2025 14:57
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Objet : RE: Menuiseries T2 - Chaslerie
 
Et il ne faut pas oublier non plus que les menuiseries extérieures métalliques des tours font partie de ces tranches A et B.

_______________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 4 décembre 2025 12:03
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>
Objet : Re: Menuiseries T2 - Chaslerie
 
Merci. Il faut aussi les nouveaux plans de la porte de l'arrière-cuisine (sur le modèle de la porte de l'atelier du ferronnier Gury). 

Envoyé à partir de Outlook pour Android
_______________________________________________________________________________________________

From: Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Sent: Thursday, December 4, 2025 11:57:09 AM
To: LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>; Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Subject: Menuiseries T2 - Chaslerie
 
Bonjour M. Leboisne,

Veuillez trouver ci-joints nos documents graphiques concernant les menuiseries de la tranche 2 du logis du manoir de la Chaslerie.

Vous souhaitant bonne réception

Cordialement

Lucile Bourdin-Norgeot
Collaboratrice d'architecte
 
Atelier PAQUIN  architecte D.P.L.G.
architecte du Patrimoine DSA Chaillot.
 
2, rue du Collège   50300 AVRANCHES
Tél.  02 50 26 01 32
atelierpaquin.architecte@gmail.com
lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com
 
(Fin de citation)