Maçonnerie-carrelage

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : samedi 14 septembre 2024 07:39
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD
Objet : RE: Diagnostic Chaslerie

Chère Lucile,

Il y aura encore quelques corrections tout à fait marginales à apporter au document. Je compte vous en fournir la brève liste avant la fin du week-end.

Puis-je vous prier de me fournir, en plus de l'étude dans laquelle vous m'avez dit pouvoir inclure vos dessins en perspective, un tirable à part des planches en question, de manière à ce que je puisse les imprimer en grand format, afin de pouvoir les montrer commodément au public du 22 ?

Encore merci pour votre patience digne de la sainte que vous êtes assurément, au moins face à moi.

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 15 septembre 2024 09:49
À : Membres du bureau de La SVAADE
Objet : RE: Étude historique et patrimoniale de La Chaslerie - Informations relatives à l'édition de ce livre - Site internet www.coollibri.com

Cher Xavier,

Plutôt qu'un avant-propos, l'"ouvrage THUAUDET" me paraît à la réflexion attendre une préface. Et qui mieux que le président de La SVAADE pourrait se charger de cette préface ?

Si vous le souhaitez, nous pouvons réfléchir tous ensemble à ce que pourrait être son contenu.

Amicalement,

PPF

__________________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 15 septembre 2024 05:36
À : Xavier MEYER ; Jean THUAUDET ; Guillaume BEEDAU ; Jacques BROCHARD
Objet : URGENT - Chaslerie - Etude PAQUIN et ouvrage THUAUDET

Chers amis,

Je vous ai transmis hier un exemplaire de la maquette de l'ouvrage que je venais de réceptionner, magnifiquement réalisée par Jean THUAUDET, à propos de la Chaslerie.

Le texte en est extrait de la partie II de l'"étude PAQUIN" en cours de finalisation et dont je relirai aujourd'hui pour la dernière fois (promis !) les épreuves, avant le "bon à tirer" que je devrais communiquer avant ce soir à l'architecte.

Donc si, dans le "texte THUAUDET", vous voyez des choses à corriger dans l'"étude PAQUIN", c'est le dernier moment pour me le signaler utilement.
Hier, consultant très rapidement le "document THUAUDET" (tiré à 4 exemplaires remis à vous quatre, je n'en ai plus à ma disposition), j'en ai vues.

Amicalement,

PPF

(Fin de citation)
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 16 septembre 2024 07:27
À : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Xavier MEYER.
Objet : Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble

Chère Lucile,

Voici mes ultimes demandes de corrections en l'état du document (c'est-à-dire dans sa version du 13 septembre dernier consécutive à ma dernière venue à Avranches) :

- page I, Préface : (1) 2ème alinéa, avant-dernière ligne : couper (= mettre un point) après "tours". Donc majuscule à "divers". (2) 4ème alinéa : des explications d'ordre géologique ont disparu. Pourquoi ? Rétablir la rédaction du texte CAHART d'origine.
- numéroter la page IV ainsi que la page 114.
- page V : dans le sommaire, inclure le préambule (page 1).
- page 2, 1er tiret : remplacer "scan 3-D" par "scanner 3 D" (par cohérence avec votre correction dans la préface).
- page 3 : ici, vous parlez d'un "scanner laser 3D". Faites un choix et assurez la cohérence.
- Je suggère que, afin de faciliter la manipulation du document, des intercalaires durs et de couleur mais sans laïus soient introduits dans le document imprimé, juste après les pages 2, 80, 134, 152, 242, 288 et 308.
- page 83, 2ème alinéa, 2ème tiret : enlever "arrière" à propos du "mur de banc de tir" (par cohérence avec les autres occurrences de cette expression dans le document). Comme c'est la première fois qu'on parle de ce mur, ajouter après "tir" : "complétant les défenses du manoir".
- page 90 droite, 2ème alinéa avant la fin, 3ème ligne, au lieu de "flanqué" écrire "entouré" (pour éviter la répétition).
- page 93, 1er alinéa, mettre une minuscule à "Etat-major".
- page 104 droite : la légende du plan (dont le texte était "Carte : Musée de Normandie - Henri Halbout - Hervé Chéri") a disparu. Prière de la rétablir.
- page 169 droite, note 99 : ajouter "195, " avant "241".
- page 170, note 102 : supprimer la virgule après le mot "chapelle".
- page 171 gauche, 1ère phrase de texte : supprimer la virgule en 2ème ligne, après "carrées".
- page 172 droite, 2ème ligne : au lieu de "sous le sol actuel de la cour" écrire "sous le niveau du seuil actuel de la porte piétonnière de la cour".
- page 217, avant-dernier alinéa : au lieu de "devraient" écrire "pourraient" puisqu'on a récemment trouvé un moyen d'évacuer les cadavres en question.
- page 241 droite, dernier tiret de la première série de tirets : terminer le texte par un point et non un point-virgule.
- page 249 gauche, 3ème ligne : pour désigner votre engin de compétition, utilisez l'expression que vous aurez retenue dans la préface et en pages 2 et 3.
- page 269, 3ème alinéa, substituer "pourront" à "devront" (par cohérence avec la modification demandée ci-dessus pour la page 217).
- page 311 et suivantes : dans le texte, substituer aux chiffrages ceux à base d'arrondi des montants H.T. de la Partie V, à savoir :
* page 311, 1er alinéa : "2 737 600 € H.T." et "3 509 740 €",
* page 311, tableau, ligne "Total" : les mêmes montants que ceux cités à la bulle précédente.
* page 312, tableau, ligne "Total", même remarque pour le "Tout compris".
* Même remarque pour la ligne "Total" des tableaux des pages 329 et 331. Du coup, le ratio total de la page 329 doit être modifié en "2 942" et il faut enlever dans toute la dernière colonne la mention "€" (en laissant "€/m2" à la première ligne de cette colonne).
- page 313, dernier alinéa : terminer le texte par un point.
- page 331, dernier tiret : le texte de la note 139 a été oublié ("Pour le contenu de cette notion, voir supra au premier alinéa de la page 169 et à la note 99 correspondante.") alors que le renvoi à cette note est à la bonne place. Remettre ce texte à cette place.
- page 333, 2ème tiret : (1) 2ème ligne, "disposé" (au singulier) ; (2) 3ème ligne : "bénéficier" au lieu de "disposer".


Pour le reste, et sous réserve des perspectives cavalières prévues au titre des pages 137 à 142 (j'espère qu'il y aura les six...), le document me paraît impeccable et témoigner, sans la moindre ombre d'un doute de ma part, de l'extrême qualité de l'"Etude de diagnostic d'ensemble" en question.

Bravo et un très grand merci !
(Il faudra arroser la fin de ce travail homérique comme il convient... Viendrez-vous le 22 avec M. PAQUIN ?)

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 17 septembre 2024 17:22
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Cc : Jean THUAUDET
Objet : RE: Diagnostic manoir de la Chaslerie

Merci beaucoup !

Pourriez-vous me transmettre le fichier A4 en "Word"? J'aurais en effet quelques petites modifications à y faire. Par exemple :

- à la fin de la note de bas de page n°8, substituer "voir le verso de la couverture" à "voir page de garde" ;
- en note de bas de page 27, substituer à "voir page 109" quelque chose qui pourrait être "voir page 50" (ou un autre numéro, je ne sais pas encore lequel).

Bien cordialement,

PPF

__________________________________________________________________________________________________

De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : mardi 17 septembre 2024 17:01
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Xavier MEYER
Objet : Diagnostic manoir de la Chaslerie


Bonjour Monsieur Fourcade, Monsieur Meyer,

Veuillez trouver ci-jointe la dernière version mise à jour du diagnostic :
- Préface, sommaire et préambule.
- Relevés des bâtiments sur cour.
- Relevés des dépendances.
- Etude historique et patrimoniale.
- Plans chronologiques.
- Diagnostic sanitaire (I).
- Diagnostic sanitaire (II).
- Projet.
- Estimation du projet.
- Programmation.

Vous trouverez également les panneaux des perspectives cavalières.

Vous souhaitant bonne réception

Cordialement

Lucile Bourdin-Norgeot
Collaboratrice d'architecte

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G.
architecte du Patrimoine DSA Chaillot.
2, rue du Collège 50300 AVRANCHES
Tél. 02 50 26 01 32
atelierpaquin.architecte@gmail.com
lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com

(Fin de citation)
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 18 septembre 2024 04:48
À : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : Xavier MEYER ; Jean THUAUDET
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble

Chère Lucile,

Mes arrondis des montants HT se traduisent par des bugs quand on passe au TTC ou au "Tout compris".
En effet, alors qu'à peu près partout, le total du "projet" est de 3 509 740 €, il est de 3 510 036 € en page 307 et de 3 510 638 € en page 327.
Merci à Jean THUAUDET d'avoir, grâce à son œil de lynx, détecté ces écarts !

Je ne vois pas comment remédier proprement à ces bugs :

- soit on en revient à "vos" montants avant arrondis,
- soit on ajoute deux notes de bas de page à ces deux pages pour indiquer que "Certains totaux fournis dans cette page diffèrent légèrement de ceux fournis ailleurs dans les parties V et VI de cette étude de diagnostic d'ensemble. Ceci résulte principalement des arrondis des montants H.T. auxquels on a choisi de procéder". (sous-entendu "et des différences de découpages en tranches auxquels on a eu recours", mais je crois que l'explication est assez compliquée comme ça et que les bons esprits ont suffisamment de grain à moudre par ailleurs pour qu'on n'ait pas besoin d'alourdir ou de compléter nos explications ici).

Il me semble que la seconde proposition est préférable. Pouvez-vous corriger en conséquence et me transmettre ces deux pages ainsi complétées de ces notes de bas de page (sans le sous-entendu) ?

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)
L'avant-propos de l'"étude de diagnostic d'ensemble" d'Arnaud PAQUIN m'est parvenu hier soir :


Je remercie chaleureusement Antoine TOUBERT d'être intervenu auprès de son père.
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 19 septembre 2024 15:53
À : Le Poullennec Denis <denis.lepoullennec@sfr.fr>; Boisnard Sandrine <publicatsan@orange.fr>
Cc : Membres du bureau de LA SVAADE ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Chantal Jourdan (boîte publique) <chantal.jourdan@assemblee-nationale.fr>; ROCHAS Philippe ; Edouard DE LAMAZE <edelamaze@carlara.com>; AUBIN Vincent ; MEUNIER Catherine <Catherine.MEUNIER@normandie.fr> ; CAILLET Florence ; Bernard Soul <bernard.soul@orange.fr>
Objet : TR: Diagnostic manoir de la Chaslerie

Chers Denis et Sandrine,

D'abord merci pour votre couverture des événements relatifs à la Chaslerie dans vos organes respectifs, "Ouest-France" et "Le Publicateur Libre" !

Voici, pour vous faciliter la tâche dans vos prochains articles, l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN, relative à la Chaslerie. Vous pourrez noter que ce texte de 333 pages de format A3 est précédé d'un avant-propos et d'une préface rédigés par des personnages illustres, ce qui, soit dit en passant, est peu fréquent pour des documents administratifs.

Normalement, le document joint devrait être la version définitive de cette étude (ou très peu s'en faut), telle qu'elle pourra être très prochainement transmise aux élus et aux administrations concernés.

Dans l'immédiat, il est prévu que, lors de sa conférence de dimanche prochain à la Chaslerie, dans le cadre des prochaines "JEP 2024", l'excellent M. PAQUIN expose "au pied du mur" ses principales constatations et les conclusions qu'il en a tirées dans son étude.

Bien sûr l'addition des travaux recommandés sera salée puisque de l'ordre de 3,5 M€ TTC. Mais, sans le moindre doute, d'un montant tout à fait compatible avec l'enveloppe du "projet MORIN" annoncé il y a plus de six ans, à la grande joie des domfrontais (ces habitants d'une zone reconnue comme reculée du territoire). Cette appréciation est d'autant plus nette que d'aucuns peinent toujours, semble-t-il, à apercevoir les investissements et autres réalisations qui fassent sens que cette enveloppe aurait permis à ce jour.

Or l'idée de doter le Domfrontais d'un cadre idéal pour organiser, dans les meilleures conditions, des résidences d'artistes et des classes de maître, si elle séduit d'ores et déjà les artistes et le public qui se presse aux concerts organisés par La SVAADE, comme vous avez pu le constater pour la cinquième année consécutive, attend toujours que les élus en charge, à commencer par ceux du niveau communal dont semble dépendre l'impulsion attendue, veuillent bien relayer cette idée utilement.

Au moins, cette fois-ci et sur ce dossier, ces élus et toute la chaîne de décision n'auront pas à recueillir l'avis de bureaux d'études qui, telles qu'on a pu essayer de comprendre leurs préconisations élaborées en un catimini qui paraît entretenu avec soin, se sont montrés à ce jour quelque peu hors-sol.

Bien cordialement,

PPF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 19 septembre 2024 14:25À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: Diagnostic manoir de la Chaslerie

P. J. : 200-Diagnostic-19-09-2024-Lt.pdf

Et voilà !

Cordialement

Lucile Bourdin-Norgeot
Collaboratrice d'architecte

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G.
architecte du Patrimoine DSA Chaillot.
2, rue du Collège 50300 AVRANCHES
Tél. 02 50 26 01 32
atelierpaquin.architecte@gmail.com
lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com

(Fin de citation)

(Fin de citation)
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 23 septembre 2024 12:15
À : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Xavier MEYER
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Suite et fin

Chère Lucile,

Je suis sûr que vous m'en voudriez beaucoup si j'arrêtais le flot de mes demandes d'amendements...

Pour vous rassurer en ce début de semaine et alors que déjà les dernières vacances et leur paix relative s'éloignent, voici mes dernières, promis, juré, craché :

- Faire en sorte que la pagination en chiffres romains des pages paires (II, IV, VI, VIII) figure toujours du même côté des pages que sa consœur en chiffres arabes.
- Mettre en jaune la couverture de la chapelle (hors clocher qui reste en vert) sur la perspective de la page 142.
- En page 305, modifier l'ordre des tranches et leurs abrégés (A, B, C, etc et non 1, 2, 3, etc) pour que cela colle facilement avec l'ordre et les abrégés des pages 293 à 303.
- Vous assurer que les montants H. T. et "tout compris" des parties V et VI coïncident. Ainsi les montants H. T. et "tout compris" de 2 737 600 € et 3 509 740 € doivent apparaître en page 307.

Cette fois-ci, tout me donne à penser que nous en aurons fini avec ces corrections.

J'ai transmis hier à M. PAQUIN un certain nombre de feuilles intercalaires de couleur. Elles seraient à insérer, avant reliure, juste après les pages 2, 80, 134, 152, 242, 288 et 308.

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)
Voici, dans son état définitif, l'"étude de diagnostic d'ensemble" d'Arnaud PAQUIN :

- Avant-propos, préface, sommaire et préambule.
- I - Relevés.
- II - Etude historique et patrimoniale.
- Plans chronologiques.
- III - Diagnostic sanitaire.
- IV - Projet.
- V - Estimation du projet.
- VI - Programmation.

P.S. (à 15 heures 40) : Il y a encore des corrections à apporter à ce document, comme indiqué dans mon courriel du jour à 15 heures 30.

La relecture des épreuves est un long supplice !

P.S. 2 (à 17 h 45) : Voici la version tenant compte des dernières corrections et que j'espère FINALE :

- Avant-propos, préface, sommaire et préambule.
- I - Relevés.
- II - Etude historique et patrimoniale.
- Plans chronologiques.
- III - Diagnostic sanitaire.
- IV - Projet.
- V - Estimation du projet.
- VI - Programmation.
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 16:51
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : RE: Diagnostic manoir de la Chaslerie

Merci beaucoup !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:49
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>Objet : Re: Diagnostic manoir de la Chaslerie

Et voici :
- V - Estimation du projet.
- VI - Programmation.

Bonne journée !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:47
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Objet : RE: Diagnostic manoir de la Chaslerie

Il n'y a pas urgence, prenez le temps nécessaire.

Bien entendu, en page 327, tous les chiffres du petit tableau en question doivent être recalés, après les multiplications en question, pour arriver au total "tout compris" habituel.

Courage, on devrait y arriver !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:33
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: Diagnostic manoir de la Chaslerie

Bonjour,

Je suis désolée, la page est prête mais le lien ne se met pas à jour. Je vais forcer le logiciel.
Je corrige cela tout de suite


Lucile Bourdin-Norgeot

Collaboratrice d'architecte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:30
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : RE: Diagnostic manoir de la Chaslerie

Lucile,

Il semble que vous n'ayez toujours pas tenu compte de mes demandes de corrections aux chiffres du tableau de la page 307. Prière de le faire :


Il doit y avoir là les mêmes chiffres que dans les estimations de la page 305, en particulier :
- pour le logis : 832 100 et 1 066 174,
- etc,
- pour le total : 2 737 600 et 3 509 740.

De même, page 327, où le petit tableau du haut est encore :


il faut recaler ces chiffres sur la base d'une première ligne de 2 736 600 (même si le total des chiffres H.T. qui suivent est différent).

J'espère qu'on va y arriver...

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)
Serais-je incorrigible ?
Il faudrait qu'un jour je prenne le temps de compter le nombre de "suggestions de corrections" que je me serai permises.
Pauvre Lucile !

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 26 septembre 2024 19:22
À : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : Xavier MEYER ; Jean THUAUDET
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Page 148

Chère Lucile,

Idéalement, il faudrait que le bas de la porte sur terrasse (bois et granits pour le 1er rang de pierres) soit en jaune...

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:07
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux

Nous croisons les doigts !

Bien cordialement,

PPF

_______________________________________________________________________________________

De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:05
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux

Merci pour votre message.

Le financement du diagnostic sera voté à la commission permanente du lundi 4 novembre.

Bien à vous.

Vincent AUBIN
_______________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:02
À : Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr
Cc : Edouard DE LAMAZE <edelamaze@carlara.com>; MEUNIER Catherine <Catherine.MEUNIER@normandie.fr> ; Bernard Soul <bernard.soul@orange.fr> ; Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux

Chers amis,

Au courrier ce matin, une lettre du président MORIN, attendue de longue date, m'informant que la région Normandie subventionne la restauration des menuiseries extérieures du logis :


Je lui en exprimerai ma très vive reconnaissance par courrier séparé que, s'il le veut bien, Xavier MEYER pourrait cosigner à mes côtés en sa qualité de président de La SVAADE, vivement intéressée à la bonne marche du chantier de la Chaslerie en vue d'y disposer de locaux appropriés pour des classes de maîtres et résidences d'artistes.

Les travaux de la tranche A (menuiseries extérieures de la moitié Nord du logis, cage d'escalier non comprise) vont pouvoir commencer immédiatement. La première réunion de chantier est programmée pour le 17 octobre prochain à 8 heures 30 dans la salle d'exposition d'Alexandre GURY, à "Fer Art Forge", à Saint-Aubin-des-Bois (Calvados) ; il s'agira de choisir les ferronneries.

Je rappelle que la D.R.A.C. a conditionné l'octroi d'une subvention de l'Etat pour la tranche B des menuiseries extérieures du logis à la réalisation de la tranche A. Cette dernière est prévue dans les meilleurs délais (mi-2025) de sorte que, en liaison avec la D.R.A.C., nous devrions pouvoir rapidement confirmer notre demande de subvention à l'Etat pour cette tranche B.

Plus généralement, l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN, architecte du patrimoine, pour le financement de laquelle nous sommes toujours en contact avec la région Normandie, devrait permettre à l'ensemble de nos interlocuteurs officiels de situer ces travaux dans le cadre cohérent et stimulant dont la cinquième saison d'animations culturelles à la Chaslerie qui vient de s'achever a permis, grâce aux efforts de La SVAADE et à l'adhésion des artistes et du public, de confirmer la parfaite adéquation à une offre culturelle de qualité dans notre secteur, certes un peu reculé mais ô combien historique et touristique, du territoire.

Amicalement,

PPF

(Fin de citation)
(Début de citation)

De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 19:18
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux

Bonsoir,

Madame PERREAU va vous communiquer le logo de la Région qu’il faudra apposer par exemple sur votre panneau de chantier ou lors de vos communications sur le projet.

Pour les modalités du premier acompte nous reviendrons vers vous en janvier après le vote du BP 2025.

Bien à vous.

Vincent AUBIN
Région Normandie
Chef du service Patrimoine
02 31 06 98 59
06 08 34 21 17
Vincent.aubin@normandie.fr

_______________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 09:07
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr ; C. F. ; T. F.
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux

V. Réf. : 00151945-24E04057

Cher Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint la "déclaration de commencement d'exécution de l'opération". Elle porte sur ce que, en liaison avec la D.R.A.C., nous sommes convenus d'appeler la "tranche A" de restauration des menuiseries extérieures du logis.


Je ne sollicite pas d'"avance facultative de 15 %", telle que proposée dans la convention reçue hier.

Je vous prie de m'indiquer quel document je dois afficher, si nécessaire, pour faire état de l'aide de la région.

Je comprends que l'article 13 de la convention reçue n'est pas applicable aux personnes physiques en ce qu'il exige la transmission de comptes certifiés et que d'autres articles sont également réservés aux personnes morales attributaires.

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)
Bien que Carole prétende que l'entretien d'un tel sol serait difficile, je suis d'avis qu'un dallage de granit dans la salle-à-manger du logis serait des plus manoriaux. J'aurais donc besoin d'une bonne cinquantaine de m2 d'un tel matériau, si possible ancien pour la patine.

Or j'ai trouvé, au fin fond de la Bretagne, le vendeur d'un tel lot, du moins le prétend-t-il. Il m'en a envoyé des photos mais je doute que la couleur colle :


Elle me paraît trop claire. Et je crains que ses dalles soient trop petites ici.

En attendant d'aller voir de quoi il retourne, je viens de me procurer un ouvrage sur les manoirs de cette région, sachant que ces dalles auraient été extraites de l'un d'eux :


L'idéal pour moi serait en effet de trouver un lot de 50 m2 de dalles de granit aussi analogues que possible au lot d'une quinzaine de m2 installé en 2014 dans l'entrée du logis du manoir favori, grâce à la vigilance de Frédéric LEBON, alors employé de l'entreprise BODIN et désormais chez LEFEVRE.

Depuis dix ans que je le tanne régulièrement à ce sujet, comme je le fais aussi avec le démolisseur Xavier, Frédéric n'a encore rien retrouvé de tel.

P.S. (à 22 heures) : Ce bouquin est mal rédigé et ne m'apprend rien d'utile.
(Début de citation)

De : (...)@culture.gouv.fr
Envoyé : mercredi 16 octobre 2024 11:18
À : Jacques Brochard ; Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (///)
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux


Madame, Monsieur,

Vous avez envoyé une réponse à un courriel en utilisant la touche répondre à tous.

Au regard de la somme de courriels reçus, je vous demande de m’exclure à présent de vos envois sauf s’ils me concernent.

Dans le cas contraire, il me sera difficile de répondre lorsque mon avis ou mon travail le nécessitera, ce qui sera contreproductif pour l’avancée des travaux sur le manoir de la Chaslerie.

Salutations distinguées.

(Fin de citation)
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 18 octobre 2024 04:36
À : (...)@culture.gouv.fr
Cc : Xavier MEYER ; C. F. ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - 2ème réunion de chantier pour la "tranche A" - Calendrier (y compris à propos de la "tranche B")

Monsieur,

La prochaine réunion de chantier est prévue pour le lundi 4 novembre à 9 heures. Je devrai m'en extraire un peu avant 10 heures pour une raison extérieure au chantier mais cette réunion pourra continuer sans moi, notamment parce que le président de La SVAADE, qui sera présent, pourra m'y représenter.

L'objet principal de cette réunion du 4 sera de vérifier les cotes des ouvertures afin de ne pas commettre d'erreurs à ce propos lors de la réalisation des menuiseries. Il pourra également être traité du lancement de la partie du chantier relative à la restauration de granits ou à la résolution du problème posé par une poutre à l'étage.

D'ores et déjà les menuiseries actuelles devraient pouvoir être remplacées par un matériau précaire là où nécessaire, afin que ne soit pas retardée l'intervention du maçon.

La date de fin du chantier de la "tranche A" en question semble, d'après les derniers échanges d'hier, pouvoir intervenir avant la fin du premier semestre 2025. Pour ma part, je suis très désireux que ce préalable à une subvention de l'Etat pour la "tranche B" (menuiseries extérieures de la moitié sud du logis, cage d'escalier incluse) soit levé dans les meilleurs délais. De mon point de vue et de celui de La SVAADE, il serait en effet très souhaitable que cette "tranche B" soit réalisée en 2026.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

PPF

P.S. : Par une facétie supplémentaire de ma liaison "Orange", votre courriel du 16 à 17 h 18 vient à peine de me parvenir...

_______________________________________________________________________________________

De : (...)@culture.gouv.fr
Envoyé : mercredi 16 octobre 2024 17:18
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux


Monsieur Fourcade,

Je prends note de cette information et attend la date de rendez-vous de chantier en mai ou avant si besoin.

Bonne journée

(Fin de citation)

N.B. : L'interlocuteur à la D.R.A.C. réagissait ainsi à mon courriel du 14 octobre 2024 à 14 heures 02.

Ce courriel est arrivé dans ma boîte mail ce jour à 1 heure 14. C'est quand j'ai cliqué sur "Répondre" que sa date d'envoi est apparue. Il aurait donc transité sur la toile pendant un jour et demi.

Encore un nouveau mystère de la technique moderne ou, comme je serais enclin à le penser, un nouveau dysfonctionnement d'"Orange", boîte de (...).
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 20 octobre 2024 18:43
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Xavier MEYER ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Réunion de chantier du 4 novembre prochain

Cher Monsieur,

Mon ancien salarié Igor vient de me déclarer qu'après y avoir réfléchi, il ne se sent pas encore capable de restaurer les granits de la "tranche A".

Par ailleurs, Franck LIEGEAS, le charpentier-couvreur, ne répond plus à mes appels depuis juillet dernier (...). Peut-être aurez-vous plus de chance que moi ? Ou alors M. (...) saurait-il restaurer la "poutre pourrie", pour commencer ses interventions à la Chaslerie avant l'escalier de la cave au titre duquel je lui ai déjà versé un acompte ?

Il serait souhaitable qu'à tout le moins les travaux de maçonnerie en question (qui sont un préalable à ceux de Sébastien LEBOISNE autres que la pose d'un matériau translucide provisoire) puissent être menés rapidement par un compagnon compétent en la matière, sachant que S(...), l'ancien intervenant alors chez "BODIN" qui a émis les devis connus des subventionneurs, a cessé d'être maçon pour raison médicale et exclut de le redevenir. Donc auriez-vous un maçon à me recommander ?

Enfin Carole aurait besoin de savoir à quelle date les travaux de cette "tranche A" seraient achevés (si possible après peinture), sachant que la pièce du rez-de-chaussée nord du logis abrite habituellement les "troisièmes mi-temps" de La SVAADE, dont le premier concert de 2025 est programmé pour le samedi 17 mai. En tout état de cause, il me semblerait idéal que la "tranche A" soit entièrement achevée pour le concert du 14 juin, ce qui nous permettrait d'inviter d'ores et déjà le président MORIN à ce concert d'un jeune talent prometteur et désormais reconnu sur le plan international, jeune talent que La SVAADE a plusieurs fois aidé à s'exprimer, y compris en temps de covid. Une autre occasion d'inviter le président MORIN serait fin juillet, pour qu'il entende une classe de maîtres à la Chaslerie et puisse se former une idée concrète de notre "Projet" développé dans votre "étude de diagnostic d'ensemble" ; mais il règne encore un flou artistique assez dense sur la date de cette opportunité, ce qui ne peut que me conduire à privilégier le 14 juin comme date-butoir, sachant que l'invitation aurait donc à être lancée sans trop tarder.

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 24 octobre 2024 09:00
À : (...)@culture.gouv.fr
Cc : Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis ("tranche B") - Suites du programme de restauration

Monsieur,

Comme vous le savez, la restauration de certaines menuiseries extérieures du logis de la Chaslerie est lancée. En l'état du dossier, la fin de chantier est espérée pour la mi-mai 2025 pour cette "tranche A" (moitié nord du logis hors cage d'escalier) qui permettra d'achever la mise hors d'eau de cette partie du monument.

Après des échanges anciens avec la conservation régionale, je m'interroge sur la meilleure façon de présenter à l'Etat la demande de subvention pour la "tranche B" (menuiseries extérieures de la moitié sud du logis, y compris la cage d'escalier) sachant qu'en l'état de la trésorerie disponible du maître d'ouvrage que je suis, une subvention sera également sollicitée auprès du CD61 (après celle, partielle, déjà accordée par celui-ci mais ancienne, et celle qui vient d'être accordée par la région Normandie).

Je vous prie de bien vouloir m'informer de la marche à suivre vis-à-vis de la D.R.A.C. et du calendrier envisageable pour cette "tranche B".

Plus généralement, La SVAADE, association signataire d'une délégation de maîtrise d'ouvrage mais sans ressources pour le financement de travaux, et moi nous interrogeons sur les modalités de financement des tranches ultérieures du "Projet" défini dans l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN dont je comprends que vous disposez d'exemplaires. A ce titre également, nous souhaiterions bénéficier de vos lumières.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pierre-Paul FOURCADE

(Fin de citation)
(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 24 octobre 2024 10:22
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Reliure et erratum

Cher Monsieur,

Il serait bon que je puisse, le moment venu, distribuer à la Région et au CD61 des exemplaires de votre étude. Pouvez-vous m'indiquer les coordonnées de votre relieur afin que je fasse le nécessaire ?

Par ailleurs, la version de la préface de Patrice CAHART figurant dans la version reliée récemment transmise n'est pas la bonne. Il me semble que vous devriez adresser un erratum aux autres destinataires, indiquant que, en page IV (moitié gauche), dernier alinéa, 2ème ligne, au lieu de "du logis", il convient de lire "de l'ensemble des bâtiments" et, ligne suivante, au lieu de "de leurs sols et d'une grande partie des plafonds", de lire "d'une grande partie de leurs sols et de leurs plafonds". Vous pourriez en profiter pour substituer à la page 148 sa dernière version.

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)
Au courrier ce matin :


Je n'aurai pas le mauvais goût de relever que l'arrêté d'inscription pertinent en l'espèce date de 1926 ni que le code postal de Domfront en Poiraie est toujours 61700.