(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 23 septembre 2024 02:26
À : Edouard de LAMAZE <edelamaze@carlara.com
Cc : Chantal JOURDAN <chantal.jourdan@assemblee-nationale.fr>; Jérôme NURY <jerome.nury@wanadoo.fr>; debalorre.christophe@orne.fr ; Bernard Soul <bernard.soul@orange.fr> ; ROCHAS Philippe ; AUBIN Vincent ; CAILLET-BARANIAK Florence
Objet : Séance du jour de la commission permanente de la région Normandie - Manoir de la Chaslerie
Monsieur le président,
Comme vous avez pu l'apprendre, l'"étude de diagnostic d'ensemble" confiée à M. Arnaud PAQUIN, architecte du patrimoine, est en passe d'être finalisée. Elle permet de comprendre l'importance historique et architecturale du "mur de banc de tir" de la Chaslerie (un mur de près de 120 mètres de long, percé de très nombreuses arquebusières) qui, aux yeux désormais des meilleurs experts, constitue une particularité d'intérêt régional voire national de ce monument ouvert au public tout au long de l'année. Cette étude très fouillée développe un "Projet" ambitieux mais réaliste de mise de la Chaslerie à la disposition du public à l'occasion d'activités culturelles de qualité.
Vous savez en effet qu'une dynamique association, La SVAADE (anciennement "association pour la promotion et la défense du Spectacle Vivant et de l'Artisanat d'Art dans le Domfrontais et ses Environs"), s'attache depuis 2020 à consacrer de plus en plus à des activités de classes de maîtres et de résidences d'artistes ce monument sur lequel elle bénéficie d'un bail ainsi que d'une délégation de maîtrise d'ouvrage. Il va sans dire que de telles activités sont particulièrement bienvenues dans notre partie parfois considérée comme reculée du bocage normand, y compris par les meilleurs acteurs de son nécessaire développement. Il est non moins clair qu'elles soulèvent, telles qu'organisées à la Chaslerie, à ce stade à titre exploratoire, un intérêt très soutenu d'artistes divers, notamment d'avenir, ainsi que d'un public venu parfois d'une soixantaine de kilomètres à la ronde.
L'étude de M. PAQUIN a été présentée au public hier après-midi, dans le cadre des "Journées Européennes du Patrimoine 2024", occasion que nous ne souhaitions pas manquer de communiquer largement pour la première fois à son sujet. Un message du blog de la Chaslerie rend compte de cet événement en des termes qui, je l'espère, vous intéresseront.
Or, comme vous le savez, La SVAADE a besoin du soutien résolu et constant des pouvoirs publics pour développer son projet, ce projet d'intérêt général désormais très bien étudié et déjà salué comme tel ainsi que vous pourrez le constater, ne serait-ce qu'à la lecture de l'avant-propos et de la préface prévues pour l'étude de M. PAQUIN.
En fait, nos besoins d'aides s'étaleront bien entendu sur plusieurs années mais nous ne doutons pas qu'après quatre années de dialogue préparatoire transparent avec ses services, la région Normandie décidera très bientôt de marquer de premiers intérêts concrets pour cette démarche appelée à se poursuivre, sans le moindre doute et dans toute la mesure du possible, sur la base du même élan et avec les mêmes ambitions.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma haute considération.
Pierre-Paul FOURCADE
Propriétaire de la Chaslerie
(Fin de citation)
La SVAADE (travaux)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 23 Septembre 2024
Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (animations et visites) - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Lundi 23 Septembre 2024
Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (animations et visites) - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 23 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Archives, histoire, documentation
rédigé le Lundi 23 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Archives, histoire, documentation
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 23 septembre 2024 12:15
À : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Xavier MEYER
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Suite et fin
Chère Lucile,
Je suis sûr que vous m'en voudriez beaucoup si j'arrêtais le flot de mes demandes d'amendements...
Pour vous rassurer en ce début de semaine et alors que déjà les dernières vacances et leur paix relative s'éloignent, voici mes dernières, promis, juré, craché :
- Faire en sorte que la pagination en chiffres romains des pages paires (II, IV, VI, VIII) figure toujours du même côté des pages que sa consœur en chiffres arabes.
- Mettre en jaune la couverture de la chapelle (hors clocher qui reste en vert) sur la perspective de la page 142.
- En page 305, modifier l'ordre des tranches et leurs abrégés (A, B, C, etc et non 1, 2, 3, etc) pour que cela colle facilement avec l'ordre et les abrégés des pages 293 à 303.
- Vous assurer que les montants H. T. et "tout compris" des parties V et VI coïncident. Ainsi les montants H. T. et "tout compris" de 2 737 600 € et 3 509 740 € doivent apparaître en page 307.
Cette fois-ci, tout me donne à penser que nous en aurons fini avec ces corrections.
J'ai transmis hier à M. PAQUIN un certain nombre de feuilles intercalaires de couleur. Elles seraient à insérer, avant reliure, juste après les pages 2, 80, 134, 152, 242, 288 et 308.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 23 septembre 2024 12:15
À : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Xavier MEYER
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Suite et fin
Chère Lucile,
Je suis sûr que vous m'en voudriez beaucoup si j'arrêtais le flot de mes demandes d'amendements...
Pour vous rassurer en ce début de semaine et alors que déjà les dernières vacances et leur paix relative s'éloignent, voici mes dernières, promis, juré, craché :
- Faire en sorte que la pagination en chiffres romains des pages paires (II, IV, VI, VIII) figure toujours du même côté des pages que sa consœur en chiffres arabes.
- Mettre en jaune la couverture de la chapelle (hors clocher qui reste en vert) sur la perspective de la page 142.
- En page 305, modifier l'ordre des tranches et leurs abrégés (A, B, C, etc et non 1, 2, 3, etc) pour que cela colle facilement avec l'ordre et les abrégés des pages 293 à 303.
- Vous assurer que les montants H. T. et "tout compris" des parties V et VI coïncident. Ainsi les montants H. T. et "tout compris" de 2 737 600 € et 3 509 740 € doivent apparaître en page 307.
Cette fois-ci, tout me donne à penser que nous en aurons fini avec ces corrections.
J'ai transmis hier à M. PAQUIN un certain nombre de feuilles intercalaires de couleur. Elles seraient à insérer, avant reliure, juste après les pages 2, 80, 134, 152, 242, 288 et 308.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mardi 24 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Mardi 24 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Archives, histoire, documentation - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
Voici, dans son état définitif, l'"étude de diagnostic d'ensemble" d'Arnaud PAQUIN :
- Avant-propos, préface, sommaire et préambule.
- I - Relevés.
- II - Etude historique et patrimoniale.
- Plans chronologiques.
- III - Diagnostic sanitaire.
- IV - Projet.
- V - Estimation du projet.
- VI - Programmation.
P.S. (à 15 heures 40) : Il y a encore des corrections à apporter à ce document, comme indiqué dans mon courriel du jour à 15 heures 30.
La relecture des épreuves est un long supplice !
P.S. 2 (à 17 h 45) : Voici la version tenant compte des dernières corrections et que j'espère FINALE :
- Avant-propos, préface, sommaire et préambule.
- I - Relevés.
- II - Etude historique et patrimoniale.
- Plans chronologiques.
- III - Diagnostic sanitaire.
- IV - Projet.
- V - Estimation du projet.
- VI - Programmation.
- Avant-propos, préface, sommaire et préambule.
- I - Relevés.
- II - Etude historique et patrimoniale.
- Plans chronologiques.
- III - Diagnostic sanitaire.
- IV - Projet.
- V - Estimation du projet.
- VI - Programmation.
P.S. (à 15 heures 40) : Il y a encore des corrections à apporter à ce document, comme indiqué dans mon courriel du jour à 15 heures 30.
La relecture des épreuves est un long supplice !
P.S. 2 (à 17 h 45) : Voici la version tenant compte des dernières corrections et que j'espère FINALE :
- Avant-propos, préface, sommaire et préambule.
- I - Relevés.
- II - Etude historique et patrimoniale.
- Plans chronologiques.
- III - Diagnostic sanitaire.
- IV - Projet.
- V - Estimation du projet.
- VI - Programmation.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mardi 24 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Mardi 24 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
Le mar. 24 sept. 2024 à 18:38, Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com> a écrit :
Chers amis,
D'après ce que me dit M. AUBIN qui vient de me rappeler, il n'y aurait pas de mauvaise surprise :
- ce sont toutes les menuiseries extérieures du logis dont la restauration serait subventionnée par la région ;
- le taux de subvention de la région serait bien de 30 %.
Sur cette base, faisant l'hypothèse qu'il n'y aura pas de chausse-trappe dans la "lettre de notification" et la "convention" à recevoir de la région, considérant que le dossier administratif peut désormais être déclaré en ordre et que notre architecte du patrimoine favori a fait preuve à ce sujet d'une patience ô combien angélique, j'autorise M. PAQUIN à lancer immédiatement la réalisation de la tranche A (menuiseries extérieures de la moitié nord du logis, hors cage d'escalier).
J'en préviens notre menuisier, Sébastien LEBOISNE, à qui je demande ses dates de réalisation au plus tôt.
Amicalement,
PPF
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Xavier MEYER
Envoyé : mardi 24 septembre 2024 16:00
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: La Chaslerie - Première subvention de la region Normandie
Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle qui nous rejoint en Dordogne.
Amicalement
Annick et Xavier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Jacques Brochard
Envoyé : mardi 24 septembre 2024 15:29
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : RE: La Chaslerie - Première subvention de la region Normandie
Que voilà une bonne nouvelle Pierre-Paul !
Mais en effet, nous ne connaissons pas le taux. Espérons !
Amicalement
JB
__________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 24 septembre 2024 15:18
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : RE: La Chaslerie - Première subvention de la region Normandie
Cher Monsieur,
Le diable étant dans les détails, attendons de recevoir de la région les documents indiqués avant de lancer quoi que ce soit en matière de travaux.
Mais cette fois-ci, on dirait que ça sent enfin l'écurie, du moins pour cette fameuse première tranche !
S'agissant de l'étude de diagnostic d'ensemble, je pense que vous pouvez la communiquer à la D.R.A.C. sans attendre novembre (...).
Et, pour garder une note allègre, je n'ai plus l'intention de vous faire part de nouvelles "suggestions de corrections" à cette très brillante étude, telle que Lucile nous l'a communiquée ce matin !
Bien cordialement,
PPF
________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : mardi 24 septembre 2024 15:03
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : Re: La Chaslerie - Première subvention de la region Normandie
Bonjour Monsieur !
Formidable !
Je parle des subventions Région et non du gain à la loterie de 6€.
Est-ce à dire que nous pouvons espérer enfin lancer ces travaux de menuiseries tranche A très prochainement, travaux dont l'autorisation a été obtenue il y a plus de 2 ans, le 27/07/2022?
Bien à vous.
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le mar. 24 sept. 2024 à 14:55, Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com> a écrit :
Chers amis,
Si je comprends bien un message laissé sur mon portable par M. Aubin, des services de la région, message que je viens de réussir à capter non sans mal (merci "Orange", boîte de ... !), la subvention régionale pour la restauration des menuiseries extérieures du logis aurait été votée par la commission permanente de la région lors de sa séance d'hier.
La décision relative à la subvention régionale pour l'étude de diagnostic interviendrait lors d'une prochaine réunion de cette commission, prévue en novembre (2024, me paraît-il utile de préciser).
La première subvention régionale porte-t-elle sur toutes les menuiseries extérieures du logis et au taux attendu de 30% comme nous l'avions demandé en application de la dernière réglementation régionale en date (celle de juin 2023) ? Je l'ignore encore à cette heure. Il paraît que nous allons recevoir de la région divers documents qu'en l'état du dossier j'aurais à signer, convention et autres...
Si oui, il nous faudra contacter la D.R.A.C. pour qu'elle subventionne la seconde moitié des travaux de restauration des menuiseries extérieures du logis. Mais vous savez que la D.R.A.C. attend que la première tranche (portant sur la salle-à-manger du logis, la pièce au-dessus et la tour attenante) soit réalisée, ou du moins lancée, avant d'accepter de recevoir la demande relative à la seconde.
Et quand les menuiseries extérieures du logis auront été restaurées, notre idée est de poursuivre par celles de l'aile ouest, de manière à ce que la mise hors d'eau des bâtiments sur cour soit enfin achevée.
Quoi qu'il en soit, sachez que je continue à acheter frénétiquement des billets de la loterie nationale en espérant qu'à défaut des mécènes rêvés, cela accélérera les choses. Ce matin j'ai ainsi gagné 6 € (ce qui n'est pas loin de mon record en la matière).
Amicalement
PPF
Envoyé de mon mobile
Envoyé à partir de Outlook pour Android
(Fin de citation)
Le mar. 24 sept. 2024 à 18:38, Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com> a écrit :
Chers amis,
D'après ce que me dit M. AUBIN qui vient de me rappeler, il n'y aurait pas de mauvaise surprise :
- ce sont toutes les menuiseries extérieures du logis dont la restauration serait subventionnée par la région ;
- le taux de subvention de la région serait bien de 30 %.
Sur cette base, faisant l'hypothèse qu'il n'y aura pas de chausse-trappe dans la "lettre de notification" et la "convention" à recevoir de la région, considérant que le dossier administratif peut désormais être déclaré en ordre et que notre architecte du patrimoine favori a fait preuve à ce sujet d'une patience ô combien angélique, j'autorise M. PAQUIN à lancer immédiatement la réalisation de la tranche A (menuiseries extérieures de la moitié nord du logis, hors cage d'escalier).
J'en préviens notre menuisier, Sébastien LEBOISNE, à qui je demande ses dates de réalisation au plus tôt.
Amicalement,
PPF
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Xavier MEYER
Envoyé : mardi 24 septembre 2024 16:00
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: La Chaslerie - Première subvention de la region Normandie
Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle qui nous rejoint en Dordogne.
Amicalement
Annick et Xavier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Jacques Brochard
Envoyé : mardi 24 septembre 2024 15:29
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : RE: La Chaslerie - Première subvention de la region Normandie
Que voilà une bonne nouvelle Pierre-Paul !
Mais en effet, nous ne connaissons pas le taux. Espérons !
Amicalement
JB
__________________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 24 septembre 2024 15:18
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : RE: La Chaslerie - Première subvention de la region Normandie
Cher Monsieur,
Le diable étant dans les détails, attendons de recevoir de la région les documents indiqués avant de lancer quoi que ce soit en matière de travaux.
Mais cette fois-ci, on dirait que ça sent enfin l'écurie, du moins pour cette fameuse première tranche !
S'agissant de l'étude de diagnostic d'ensemble, je pense que vous pouvez la communiquer à la D.R.A.C. sans attendre novembre (...).
Et, pour garder une note allègre, je n'ai plus l'intention de vous faire part de nouvelles "suggestions de corrections" à cette très brillante étude, telle que Lucile nous l'a communiquée ce matin !
Bien cordialement,
PPF
________________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : mardi 24 septembre 2024 15:03
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : Re: La Chaslerie - Première subvention de la region Normandie
Bonjour Monsieur !
Formidable !
Je parle des subventions Région et non du gain à la loterie de 6€.
Est-ce à dire que nous pouvons espérer enfin lancer ces travaux de menuiseries tranche A très prochainement, travaux dont l'autorisation a été obtenue il y a plus de 2 ans, le 27/07/2022?
Bien à vous.
Arnaud Paquin
Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le mar. 24 sept. 2024 à 14:55, Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com> a écrit :
Chers amis,
Si je comprends bien un message laissé sur mon portable par M. Aubin, des services de la région, message que je viens de réussir à capter non sans mal (merci "Orange", boîte de ... !), la subvention régionale pour la restauration des menuiseries extérieures du logis aurait été votée par la commission permanente de la région lors de sa séance d'hier.
La décision relative à la subvention régionale pour l'étude de diagnostic interviendrait lors d'une prochaine réunion de cette commission, prévue en novembre (2024, me paraît-il utile de préciser).
La première subvention régionale porte-t-elle sur toutes les menuiseries extérieures du logis et au taux attendu de 30% comme nous l'avions demandé en application de la dernière réglementation régionale en date (celle de juin 2023) ? Je l'ignore encore à cette heure. Il paraît que nous allons recevoir de la région divers documents qu'en l'état du dossier j'aurais à signer, convention et autres...
Si oui, il nous faudra contacter la D.R.A.C. pour qu'elle subventionne la seconde moitié des travaux de restauration des menuiseries extérieures du logis. Mais vous savez que la D.R.A.C. attend que la première tranche (portant sur la salle-à-manger du logis, la pièce au-dessus et la tour attenante) soit réalisée, ou du moins lancée, avant d'accepter de recevoir la demande relative à la seconde.
Et quand les menuiseries extérieures du logis auront été restaurées, notre idée est de poursuivre par celles de l'aile ouest, de manière à ce que la mise hors d'eau des bâtiments sur cour soit enfin achevée.
Quoi qu'il en soit, sachez que je continue à acheter frénétiquement des billets de la loterie nationale en espérant qu'à défaut des mécènes rêvés, cela accélérera les choses. Ce matin j'ai ainsi gagné 6 € (ce qui n'est pas loin de mon record en la matière).
Amicalement
PPF
Envoyé de mon mobile
Envoyé à partir de Outlook pour Android
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 25 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Archives, histoire, documentation
rédigé le Mercredi 25 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Archives, histoire, documentation
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 16:51
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : RE: Diagnostic manoir de la Chaslerie
Merci beaucoup !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:49
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>Objet : Re: Diagnostic manoir de la Chaslerie
Et voici :
- V - Estimation du projet.
- VI - Programmation.
Bonne journée !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:47
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Objet : RE: Diagnostic manoir de la Chaslerie
Il n'y a pas urgence, prenez le temps nécessaire.
Bien entendu, en page 327, tous les chiffres du petit tableau en question doivent être recalés, après les multiplications en question, pour arriver au total "tout compris" habituel.
Courage, on devrait y arriver !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:33
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: Diagnostic manoir de la Chaslerie
Bonjour,
Je suis désolée, la page est prête mais le lien ne se met pas à jour. Je vais forcer le logiciel.
Je corrige cela tout de suite
Lucile Bourdin-Norgeot
Collaboratrice d'architecte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:30
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : RE: Diagnostic manoir de la Chaslerie
Lucile,
Il semble que vous n'ayez toujours pas tenu compte de mes demandes de corrections aux chiffres du tableau de la page 307. Prière de le faire :
Il doit y avoir là les mêmes chiffres que dans les estimations de la page 305, en particulier :
- pour le logis : 832 100 et 1 066 174,
- etc,
- pour le total : 2 737 600 et 3 509 740.
De même, page 327, où le petit tableau du haut est encore :
il faut recaler ces chiffres sur la base d'une première ligne de 2 736 600 (même si le total des chiffres H.T. qui suivent est différent).
J'espère qu'on va y arriver...
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 16:51
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : RE: Diagnostic manoir de la Chaslerie
Merci beaucoup !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:49
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>Objet : Re: Diagnostic manoir de la Chaslerie
Et voici :
- V - Estimation du projet.
- VI - Programmation.
Bonne journée !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:47
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Objet : RE: Diagnostic manoir de la Chaslerie
Il n'y a pas urgence, prenez le temps nécessaire.
Bien entendu, en page 327, tous les chiffres du petit tableau en question doivent être recalés, après les multiplications en question, pour arriver au total "tout compris" habituel.
Courage, on devrait y arriver !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:33
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re: Diagnostic manoir de la Chaslerie
Bonjour,
Je suis désolée, la page est prête mais le lien ne se met pas à jour. Je vais forcer le logiciel.
Je corrige cela tout de suite
Lucile Bourdin-Norgeot
Collaboratrice d'architecte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 25 septembre 2024 15:30
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : RE: Diagnostic manoir de la Chaslerie
Lucile,
Il semble que vous n'ayez toujours pas tenu compte de mes demandes de corrections aux chiffres du tableau de la page 307. Prière de le faire :
Il doit y avoir là les mêmes chiffres que dans les estimations de la page 305, en particulier :
- pour le logis : 832 100 et 1 066 174,
- etc,
- pour le total : 2 737 600 et 3 509 740.
De même, page 327, où le petit tableau du haut est encore :
il faut recaler ces chiffres sur la base d'une première ligne de 2 736 600 (même si le total des chiffres H.T. qui suivent est différent).
J'espère qu'on va y arriver...
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 26 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - "Projet MORIN" - Economie - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Jeudi 26 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - "Projet MORIN" - Economie - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux
Serais-je incorrigible ?
Il faudrait qu'un jour je prenne le temps de compter le nombre de "suggestions de corrections" que je me serai permises.
Pauvre Lucile !
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 26 septembre 2024 19:22
À : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : Xavier MEYER ; Jean THUAUDET
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Page 148
Chère Lucile,
Idéalement, il faudrait que le bas de la porte sur terrasse (bois et granits pour le 1er rang de pierres) soit en jaune...
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Il faudrait qu'un jour je prenne le temps de compter le nombre de "suggestions de corrections" que je me serai permises.
Pauvre Lucile !
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 26 septembre 2024 19:22
À : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : Xavier MEYER ; Jean THUAUDET
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Page 148
Chère Lucile,
Idéalement, il faudrait que le bas de la porte sur terrasse (bois et granits pour le 1er rang de pierres) soit en jaune...
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 14 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Lundi 14 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:07
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Nous croisons les doigts !
Bien cordialement,
PPF
_______________________________________________________________________________________
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:05
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Merci pour votre message.
Le financement du diagnostic sera voté à la commission permanente du lundi 4 novembre.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
_______________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:02
À : Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr
Cc : Edouard DE LAMAZE <edelamaze@carlara.com>; MEUNIER Catherine <Catherine.MEUNIER@normandie.fr> ; Bernard Soul <bernard.soul@orange.fr> ; Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Chers amis,
Au courrier ce matin, une lettre du président MORIN, attendue de longue date, m'informant que la région Normandie subventionne la restauration des menuiseries extérieures du logis :
Je lui en exprimerai ma très vive reconnaissance par courrier séparé que, s'il le veut bien, Xavier MEYER pourrait cosigner à mes côtés en sa qualité de président de La SVAADE, vivement intéressée à la bonne marche du chantier de la Chaslerie en vue d'y disposer de locaux appropriés pour des classes de maîtres et résidences d'artistes.
Les travaux de la tranche A (menuiseries extérieures de la moitié Nord du logis, cage d'escalier non comprise) vont pouvoir commencer immédiatement. La première réunion de chantier est programmée pour le 17 octobre prochain à 8 heures 30 dans la salle d'exposition d'Alexandre GURY, à "Fer Art Forge", à Saint-Aubin-des-Bois (Calvados) ; il s'agira de choisir les ferronneries.
Je rappelle que la D.R.A.C. a conditionné l'octroi d'une subvention de l'Etat pour la tranche B des menuiseries extérieures du logis à la réalisation de la tranche A. Cette dernière est prévue dans les meilleurs délais (mi-2025) de sorte que, en liaison avec la D.R.A.C., nous devrions pouvoir rapidement confirmer notre demande de subvention à l'Etat pour cette tranche B.
Plus généralement, l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN, architecte du patrimoine, pour le financement de laquelle nous sommes toujours en contact avec la région Normandie, devrait permettre à l'ensemble de nos interlocuteurs officiels de situer ces travaux dans le cadre cohérent et stimulant dont la cinquième saison d'animations culturelles à la Chaslerie qui vient de s'achever a permis, grâce aux efforts de La SVAADE et à l'adhésion des artistes et du public, de confirmer la parfaite adéquation à une offre culturelle de qualité dans notre secteur, certes un peu reculé mais ô combien historique et touristique, du territoire.
Amicalement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:07
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Nous croisons les doigts !
Bien cordialement,
PPF
_______________________________________________________________________________________
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:05
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Merci pour votre message.
Le financement du diagnostic sera voté à la commission permanente du lundi 4 novembre.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
_______________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:02
À : Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr
Cc : Edouard DE LAMAZE <edelamaze@carlara.com>; MEUNIER Catherine <Catherine.MEUNIER@normandie.fr> ; Bernard Soul <bernard.soul@orange.fr> ; Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Chers amis,
Au courrier ce matin, une lettre du président MORIN, attendue de longue date, m'informant que la région Normandie subventionne la restauration des menuiseries extérieures du logis :
Je lui en exprimerai ma très vive reconnaissance par courrier séparé que, s'il le veut bien, Xavier MEYER pourrait cosigner à mes côtés en sa qualité de président de La SVAADE, vivement intéressée à la bonne marche du chantier de la Chaslerie en vue d'y disposer de locaux appropriés pour des classes de maîtres et résidences d'artistes.
Les travaux de la tranche A (menuiseries extérieures de la moitié Nord du logis, cage d'escalier non comprise) vont pouvoir commencer immédiatement. La première réunion de chantier est programmée pour le 17 octobre prochain à 8 heures 30 dans la salle d'exposition d'Alexandre GURY, à "Fer Art Forge", à Saint-Aubin-des-Bois (Calvados) ; il s'agira de choisir les ferronneries.
Je rappelle que la D.R.A.C. a conditionné l'octroi d'une subvention de l'Etat pour la tranche B des menuiseries extérieures du logis à la réalisation de la tranche A. Cette dernière est prévue dans les meilleurs délais (mi-2025) de sorte que, en liaison avec la D.R.A.C., nous devrions pouvoir rapidement confirmer notre demande de subvention à l'Etat pour cette tranche B.
Plus généralement, l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN, architecte du patrimoine, pour le financement de laquelle nous sommes toujours en contact avec la région Normandie, devrait permettre à l'ensemble de nos interlocuteurs officiels de situer ces travaux dans le cadre cohérent et stimulant dont la cinquième saison d'animations culturelles à la Chaslerie qui vient de s'achever a permis, grâce aux efforts de La SVAADE et à l'adhésion des artistes et du public, de confirmer la parfaite adéquation à une offre culturelle de qualité dans notre secteur, certes un peu reculé mais ô combien historique et touristique, du territoire.
Amicalement,
PPF
(Fin de citation)
La SVAADE
rédigé le Lundi 14 Octobre 2024
La SVAADE - La SVAADE (animations et visites) - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - Vie des associations
rédigé le Lundi 14 Octobre 2024
La SVAADE - La SVAADE (animations et visites) - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - Vie des associations
(Début de citation)
De : Jacques Brochard
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 03:04
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Xavier MEYER ; (...)
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Que voila une excellente nouvelle ! Elle récompense votre ténacité, mais plus spécialement la passion du beau que vous mettez au service de la restauration de la Chaslerie, votre recherche constante de l'authenticité, votre volonté et votre engagement sans faille pour redonner à la Chaslerie un aspect qui fait d'elle le plus beau manoir du Domfrontais tout en lui conférant une mission fonctionnelle pour le plus grand bonheur des invités heureux de se rendre aux concerts donnés dans ce cadre magnifique et l'intimité du grand salon.
Très amicalement
JB
_______________________________________________________________________________________
De : Xavier MEYER
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:34
À : Fourcade Pierre-Paul <penadomf@msn.com>; C. F. ; Membres du bureau de La SVAADE ;
Objet : Restauration de La Chaslerie.
Cher Pierre-Paul
Je tiens à vous remercier de votre fort bon courriel que je viens d’ouvrir et à partager le plaisir de pouvoir embrasser un nouvel horizon pour le manoir favori …
Je (...) serai à votre disposition, en fin de cette semaine, pour le courrier envisagé.
David PETRLIK est d’accord pour le samedi 14 juin 2025 à 18h pour le concert du quatuor Elmire, au lieu du 7 juin.
Il reste l’inconnue de la manifestation PSE 2025. Je reste à l’écoute de Jacques sur le sujet.
Je vous enverrai alors à tous un nouveau tableau des concerts 2025.
Amicalement.
Xavier Meyer
(Fin de citation)
De : Jacques Brochard
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 03:04
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Xavier MEYER ; (...)
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Que voila une excellente nouvelle ! Elle récompense votre ténacité, mais plus spécialement la passion du beau que vous mettez au service de la restauration de la Chaslerie, votre recherche constante de l'authenticité, votre volonté et votre engagement sans faille pour redonner à la Chaslerie un aspect qui fait d'elle le plus beau manoir du Domfrontais tout en lui conférant une mission fonctionnelle pour le plus grand bonheur des invités heureux de se rendre aux concerts donnés dans ce cadre magnifique et l'intimité du grand salon.
Très amicalement
JB
_______________________________________________________________________________________
De : Xavier MEYER
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:34
À : Fourcade Pierre-Paul <penadomf@msn.com>; C. F. ; Membres du bureau de La SVAADE ;
Objet : Restauration de La Chaslerie.
Cher Pierre-Paul
Je tiens à vous remercier de votre fort bon courriel que je viens d’ouvrir et à partager le plaisir de pouvoir embrasser un nouvel horizon pour le manoir favori …
Je (...) serai à votre disposition, en fin de cette semaine, pour le courrier envisagé.
David PETRLIK est d’accord pour le samedi 14 juin 2025 à 18h pour le concert du quatuor Elmire, au lieu du 7 juin.
Il reste l’inconnue de la manifestation PSE 2025. Je reste à l’écoute de Jacques sur le sujet.
Je vous enverrai alors à tous un nouveau tableau des concerts 2025.
Amicalement.
Xavier Meyer
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mardi 15 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Mardi 15 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 19:18
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Bonsoir,
Madame PERREAU va vous communiquer le logo de la Région qu’il faudra apposer par exemple sur votre panneau de chantier ou lors de vos communications sur le projet.
Pour les modalités du premier acompte nous reviendrons vers vous en janvier après le vote du BP 2025.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
Région Normandie
Chef du service Patrimoine
02 31 06 98 59
06 08 34 21 17
Vincent.aubin@normandie.fr
_______________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 09:07
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr ; C. F. ; T. F.
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
V. Réf. : 00151945-24E04057
Cher Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint la "déclaration de commencement d'exécution de l'opération". Elle porte sur ce que, en liaison avec la D.R.A.C., nous sommes convenus d'appeler la "tranche A" de restauration des menuiseries extérieures du logis.
Je ne sollicite pas d'"avance facultative de 15 %", telle que proposée dans la convention reçue hier.
Je vous prie de m'indiquer quel document je dois afficher, si nécessaire, pour faire état de l'aide de la région.
Je comprends que l'article 13 de la convention reçue n'est pas applicable aux personnes physiques en ce qu'il exige la transmission de comptes certifiés et que d'autres articles sont également réservés aux personnes morales attributaires.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 19:18
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Bonsoir,
Madame PERREAU va vous communiquer le logo de la Région qu’il faudra apposer par exemple sur votre panneau de chantier ou lors de vos communications sur le projet.
Pour les modalités du premier acompte nous reviendrons vers vous en janvier après le vote du BP 2025.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
Région Normandie
Chef du service Patrimoine
02 31 06 98 59
06 08 34 21 17
Vincent.aubin@normandie.fr
_______________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 09:07
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr ; C. F. ; T. F.
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
V. Réf. : 00151945-24E04057
Cher Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint la "déclaration de commencement d'exécution de l'opération". Elle porte sur ce que, en liaison avec la D.R.A.C., nous sommes convenus d'appeler la "tranche A" de restauration des menuiseries extérieures du logis.
Je ne sollicite pas d'"avance facultative de 15 %", telle que proposée dans la convention reçue hier.
Je vous prie de m'indiquer quel document je dois afficher, si nécessaire, pour faire état de l'aide de la région.
Je comprends que l'article 13 de la convention reçue n'est pas applicable aux personnes physiques en ce qu'il exige la transmission de comptes certifiés et que d'autres articles sont également réservés aux personnes morales attributaires.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 16 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Logis - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Annonces - A la Chaslerie - Vie des associations
rédigé le Mercredi 16 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Logis - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Annonces - A la Chaslerie - Vie des associations
Bien que Carole prétende que l'entretien d'un tel sol serait difficile, je suis d'avis qu'un dallage de granit dans la salle-à-manger du logis serait des plus manoriaux. J'aurais donc besoin d'une bonne cinquantaine de m2 d'un tel matériau, si possible ancien pour la patine.
Or j'ai trouvé, au fin fond de la Bretagne, le vendeur d'un tel lot, du moins le prétend-t-il. Il m'en a envoyé des photos mais je doute que la couleur colle :
Elle me paraît trop claire. Et je crains que ses dalles soient trop petites ici.
En attendant d'aller voir de quoi il retourne, je viens de me procurer un ouvrage sur les manoirs de cette région, sachant que ces dalles auraient été extraites de l'un d'eux :
L'idéal pour moi serait en effet de trouver un lot de 50 m2 de dalles de granit aussi analogues que possible au lot d'une quinzaine de m2 installé en 2014 dans l'entrée du logis du manoir favori, grâce à la vigilance de Frédéric LEBON, alors employé de l'entreprise BODIN et désormais chez LEFEVRE.
Depuis dix ans que je le tanne régulièrement à ce sujet, comme je le fais aussi avec le démolisseur Xavier, Frédéric n'a encore rien retrouvé de tel.
P.S. (à 22 heures) : Ce bouquin est mal rédigé et ne m'apprend rien d'utile.
Or j'ai trouvé, au fin fond de la Bretagne, le vendeur d'un tel lot, du moins le prétend-t-il. Il m'en a envoyé des photos mais je doute que la couleur colle :
Elle me paraît trop claire. Et je crains que ses dalles soient trop petites ici.
En attendant d'aller voir de quoi il retourne, je viens de me procurer un ouvrage sur les manoirs de cette région, sachant que ces dalles auraient été extraites de l'un d'eux :
L'idéal pour moi serait en effet de trouver un lot de 50 m2 de dalles de granit aussi analogues que possible au lot d'une quinzaine de m2 installé en 2014 dans l'entrée du logis du manoir favori, grâce à la vigilance de Frédéric LEBON, alors employé de l'entreprise BODIN et désormais chez LEFEVRE.
Depuis dix ans que je le tanne régulièrement à ce sujet, comme je le fais aussi avec le démolisseur Xavier, Frédéric n'a encore rien retrouvé de tel.
P.S. (à 22 heures) : Ce bouquin est mal rédigé et ne m'apprend rien d'utile.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 17 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Logis - Bâtiment Nord - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Vers un bouquin ? - Vie des associations
rédigé le Jeudi 17 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Logis - Bâtiment Nord - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Vers un bouquin ? - Vie des associations
Réunion de chantier ce matin dans la salle d'exposition d'Alexandre GURY :
Pendant qu'Arnaud PAQUIN, Sébastien LEBOISNE et Alexandre GURY travaillaient, j'ai pris des photos des objets exposés :
Il s'agissait cette fois-ci de se mettre d'accord sur les dimensions des menuiseries et sur les ferronneries à prévoir. A la demande de Carole, j'ai obtenu que les impostes des fenêtres des tours soient ouvrantes (afin d'en faciliter l'entretien). Il a par ailleurs été décidé que l'ouverture de la porte extérieure de l'arrière-cuisine se fera vers l'intérieur alors qu'à ma demande, le projet initial avait été calé sur une ouverture extérieure. Enfin, l'on peut retenir que le modèle des crémones des fenêtres sera plus simple que prévu sur la demande d'autorisation.
La prochaine réunion de chantier se tiendra le 4 novembre à 10 heures à la Chaslerie. Il s'agira principalement de vérifier sur place les dimensions des ouvertures.
La question de la restauration des granits des ouvertures des fenêtres sur cour serait également à examiner. Et nous n'avons pas encore reparlé de la "problématique de la poutre pourrie", sujet qui obligera probablement à rechercher un successeur à l'entreprise BOUSSIN-LIEGEAS puisque celle-ci ne me répond plus.
En marge de la réunion du jour, Arnaud PAQUIN m'a remis deux exemplaires définitifs et reliés de son "étude de diagnostic d'ensemble". Il m'a dit que les exemplaires réclamés par la D.R.A.C. lui ont déjà été envoyés. Enfin nous sommes convenus que Lucile pourrait aider La SVAADE à mettre en forme l'édition de l'extrait adapté de l'étude, extrait destiné à être publié.
Pendant qu'Arnaud PAQUIN, Sébastien LEBOISNE et Alexandre GURY travaillaient, j'ai pris des photos des objets exposés :
Il s'agissait cette fois-ci de se mettre d'accord sur les dimensions des menuiseries et sur les ferronneries à prévoir. A la demande de Carole, j'ai obtenu que les impostes des fenêtres des tours soient ouvrantes (afin d'en faciliter l'entretien). Il a par ailleurs été décidé que l'ouverture de la porte extérieure de l'arrière-cuisine se fera vers l'intérieur alors qu'à ma demande, le projet initial avait été calé sur une ouverture extérieure. Enfin, l'on peut retenir que le modèle des crémones des fenêtres sera plus simple que prévu sur la demande d'autorisation.
La prochaine réunion de chantier se tiendra le 4 novembre à 10 heures à la Chaslerie. Il s'agira principalement de vérifier sur place les dimensions des ouvertures.
La question de la restauration des granits des ouvertures des fenêtres sur cour serait également à examiner. Et nous n'avons pas encore reparlé de la "problématique de la poutre pourrie", sujet qui obligera probablement à rechercher un successeur à l'entreprise BOUSSIN-LIEGEAS puisque celle-ci ne me répond plus.
En marge de la réunion du jour, Arnaud PAQUIN m'a remis deux exemplaires définitifs et reliés de son "étude de diagnostic d'ensemble". Il m'a dit que les exemplaires réclamés par la D.R.A.C. lui ont déjà été envoyés. Enfin nous sommes convenus que Lucile pourrait aider La SVAADE à mettre en forme l'édition de l'extrait adapté de l'étude, extrait destiné à être publié.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 18 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Vendredi 18 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : (...)@culture.gouv.fr
Envoyé : mercredi 16 octobre 2024 11:18
À : Jacques Brochard ; Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (///)
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Madame, Monsieur,
Vous avez envoyé une réponse à un courriel en utilisant la touche répondre à tous.
Au regard de la somme de courriels reçus, je vous demande de m’exclure à présent de vos envois sauf s’ils me concernent.
Dans le cas contraire, il me sera difficile de répondre lorsque mon avis ou mon travail le nécessitera, ce qui sera contreproductif pour l’avancée des travaux sur le manoir de la Chaslerie.
Salutations distinguées.
(Fin de citation)
De : (...)@culture.gouv.fr
Envoyé : mercredi 16 octobre 2024 11:18
À : Jacques Brochard ; Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (///)
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Madame, Monsieur,
Vous avez envoyé une réponse à un courriel en utilisant la touche répondre à tous.
Au regard de la somme de courriels reçus, je vous demande de m’exclure à présent de vos envois sauf s’ils me concernent.
Dans le cas contraire, il me sera difficile de répondre lorsque mon avis ou mon travail le nécessitera, ce qui sera contreproductif pour l’avancée des travaux sur le manoir de la Chaslerie.
Salutations distinguées.
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 18 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Vie du site - Entretien du site - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Vendredi 18 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Vie du site - Entretien du site - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 18 octobre 2024 04:36
À : (...)@culture.gouv.fr
Cc : Xavier MEYER ; C. F. ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - 2ème réunion de chantier pour la "tranche A" - Calendrier (y compris à propos de la "tranche B")
Monsieur,
La prochaine réunion de chantier est prévue pour le lundi 4 novembre à 9 heures. Je devrai m'en extraire un peu avant 10 heures pour une raison extérieure au chantier mais cette réunion pourra continuer sans moi, notamment parce que le président de La SVAADE, qui sera présent, pourra m'y représenter.
L'objet principal de cette réunion du 4 sera de vérifier les cotes des ouvertures afin de ne pas commettre d'erreurs à ce propos lors de la réalisation des menuiseries. Il pourra également être traité du lancement de la partie du chantier relative à la restauration de granits ou à la résolution du problème posé par une poutre à l'étage.
D'ores et déjà les menuiseries actuelles devraient pouvoir être remplacées par un matériau précaire là où nécessaire, afin que ne soit pas retardée l'intervention du maçon.
La date de fin du chantier de la "tranche A" en question semble, d'après les derniers échanges d'hier, pouvoir intervenir avant la fin du premier semestre 2025. Pour ma part, je suis très désireux que ce préalable à une subvention de l'Etat pour la "tranche B" (menuiseries extérieures de la moitié sud du logis, cage d'escalier incluse) soit levé dans les meilleurs délais. De mon point de vue et de celui de La SVAADE, il serait en effet très souhaitable que cette "tranche B" soit réalisée en 2026.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
PPF
P.S. : Par une facétie supplémentaire de ma liaison "Orange", votre courriel du 16 à 17 h 18 vient à peine de me parvenir...
_______________________________________________________________________________________
De : (...)@culture.gouv.fr
Envoyé : mercredi 16 octobre 2024 17:18
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Monsieur Fourcade,
Je prends note de cette information et attend la date de rendez-vous de chantier en mai ou avant si besoin.
Bonne journée
(Fin de citation)
N.B. : L'interlocuteur à la D.R.A.C. réagissait ainsi à mon courriel du 14 octobre 2024 à 14 heures 02.
Ce courriel est arrivé dans ma boîte mail ce jour à 1 heure 14. C'est quand j'ai cliqué sur "Répondre" que sa date d'envoi est apparue. Il aurait donc transité sur la toile pendant un jour et demi.
Encore un nouveau mystère de la technique moderne ou, comme je serais enclin à le penser, un nouveau dysfonctionnement d'"Orange", boîte de (...).
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 18 octobre 2024 04:36
À : (...)@culture.gouv.fr
Cc : Xavier MEYER ; C. F. ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - 2ème réunion de chantier pour la "tranche A" - Calendrier (y compris à propos de la "tranche B")
Monsieur,
La prochaine réunion de chantier est prévue pour le lundi 4 novembre à 9 heures. Je devrai m'en extraire un peu avant 10 heures pour une raison extérieure au chantier mais cette réunion pourra continuer sans moi, notamment parce que le président de La SVAADE, qui sera présent, pourra m'y représenter.
L'objet principal de cette réunion du 4 sera de vérifier les cotes des ouvertures afin de ne pas commettre d'erreurs à ce propos lors de la réalisation des menuiseries. Il pourra également être traité du lancement de la partie du chantier relative à la restauration de granits ou à la résolution du problème posé par une poutre à l'étage.
D'ores et déjà les menuiseries actuelles devraient pouvoir être remplacées par un matériau précaire là où nécessaire, afin que ne soit pas retardée l'intervention du maçon.
La date de fin du chantier de la "tranche A" en question semble, d'après les derniers échanges d'hier, pouvoir intervenir avant la fin du premier semestre 2025. Pour ma part, je suis très désireux que ce préalable à une subvention de l'Etat pour la "tranche B" (menuiseries extérieures de la moitié sud du logis, cage d'escalier incluse) soit levé dans les meilleurs délais. De mon point de vue et de celui de La SVAADE, il serait en effet très souhaitable que cette "tranche B" soit réalisée en 2026.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
PPF
P.S. : Par une facétie supplémentaire de ma liaison "Orange", votre courriel du 16 à 17 h 18 vient à peine de me parvenir...
_______________________________________________________________________________________
De : (...)@culture.gouv.fr
Envoyé : mercredi 16 octobre 2024 17:18
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Monsieur Fourcade,
Je prends note de cette information et attend la date de rendez-vous de chantier en mai ou avant si besoin.
Bonne journée
(Fin de citation)
N.B. : L'interlocuteur à la D.R.A.C. réagissait ainsi à mon courriel du 14 octobre 2024 à 14 heures 02.
Ce courriel est arrivé dans ma boîte mail ce jour à 1 heure 14. C'est quand j'ai cliqué sur "Répondre" que sa date d'envoi est apparue. Il aurait donc transité sur la toile pendant un jour et demi.
Encore un nouveau mystère de la technique moderne ou, comme je serais enclin à le penser, un nouveau dysfonctionnement d'"Orange", boîte de (...).
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Dimanche 20 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (animations et visites) - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Dimanche 20 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (animations et visites) - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 20 octobre 2024 18:43
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Xavier MEYER ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Réunion de chantier du 4 novembre prochain
Cher Monsieur,
Mon ancien salarié Igor vient de me déclarer qu'après y avoir réfléchi, il ne se sent pas encore capable de restaurer les granits de la "tranche A".
Par ailleurs, Franck LIEGEAS, le charpentier-couvreur, ne répond plus à mes appels depuis juillet dernier (...). Peut-être aurez-vous plus de chance que moi ? Ou alors M. (...) saurait-il restaurer la "poutre pourrie", pour commencer ses interventions à la Chaslerie avant l'escalier de la cave au titre duquel je lui ai déjà versé un acompte ?
Il serait souhaitable qu'à tout le moins les travaux de maçonnerie en question (qui sont un préalable à ceux de Sébastien LEBOISNE autres que la pose d'un matériau translucide provisoire) puissent être menés rapidement par un compagnon compétent en la matière, sachant que S(...), l'ancien intervenant alors chez "BODIN" qui a émis les devis connus des subventionneurs, a cessé d'être maçon pour raison médicale et exclut de le redevenir. Donc auriez-vous un maçon à me recommander ?
Enfin Carole aurait besoin de savoir à quelle date les travaux de cette "tranche A" seraient achevés (si possible après peinture), sachant que la pièce du rez-de-chaussée nord du logis abrite habituellement les "troisièmes mi-temps" de La SVAADE, dont le premier concert de 2025 est programmé pour le samedi 17 mai. En tout état de cause, il me semblerait idéal que la "tranche A" soit entièrement achevée pour le concert du 14 juin, ce qui nous permettrait d'inviter d'ores et déjà le président MORIN à ce concert d'un jeune talent prometteur et désormais reconnu sur le plan international, jeune talent que La SVAADE a plusieurs fois aidé à s'exprimer, y compris en temps de covid. Une autre occasion d'inviter le président MORIN serait fin juillet, pour qu'il entende une classe de maîtres à la Chaslerie et puisse se former une idée concrète de notre "Projet" développé dans votre "étude de diagnostic d'ensemble" ; mais il règne encore un flou artistique assez dense sur la date de cette opportunité, ce qui ne peut que me conduire à privilégier le 14 juin comme date-butoir, sachant que l'invitation aurait donc à être lancée sans trop tarder.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 20 octobre 2024 18:43
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Xavier MEYER ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Réunion de chantier du 4 novembre prochain
Cher Monsieur,
Mon ancien salarié Igor vient de me déclarer qu'après y avoir réfléchi, il ne se sent pas encore capable de restaurer les granits de la "tranche A".
Par ailleurs, Franck LIEGEAS, le charpentier-couvreur, ne répond plus à mes appels depuis juillet dernier (...). Peut-être aurez-vous plus de chance que moi ? Ou alors M. (...) saurait-il restaurer la "poutre pourrie", pour commencer ses interventions à la Chaslerie avant l'escalier de la cave au titre duquel je lui ai déjà versé un acompte ?
Il serait souhaitable qu'à tout le moins les travaux de maçonnerie en question (qui sont un préalable à ceux de Sébastien LEBOISNE autres que la pose d'un matériau translucide provisoire) puissent être menés rapidement par un compagnon compétent en la matière, sachant que S(...), l'ancien intervenant alors chez "BODIN" qui a émis les devis connus des subventionneurs, a cessé d'être maçon pour raison médicale et exclut de le redevenir. Donc auriez-vous un maçon à me recommander ?
Enfin Carole aurait besoin de savoir à quelle date les travaux de cette "tranche A" seraient achevés (si possible après peinture), sachant que la pièce du rez-de-chaussée nord du logis abrite habituellement les "troisièmes mi-temps" de La SVAADE, dont le premier concert de 2025 est programmé pour le samedi 17 mai. En tout état de cause, il me semblerait idéal que la "tranche A" soit entièrement achevée pour le concert du 14 juin, ce qui nous permettrait d'inviter d'ores et déjà le président MORIN à ce concert d'un jeune talent prometteur et désormais reconnu sur le plan international, jeune talent que La SVAADE a plusieurs fois aidé à s'exprimer, y compris en temps de covid. Une autre occasion d'inviter le président MORIN serait fin juillet, pour qu'il entende une classe de maîtres à la Chaslerie et puisse se former une idée concrète de notre "Projet" développé dans votre "étude de diagnostic d'ensemble" ; mais il règne encore un flou artistique assez dense sur la date de cette opportunité, ce qui ne peut que me conduire à privilégier le 14 juin comme date-butoir, sachant que l'invitation aurait donc à être lancée sans trop tarder.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 24 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Jeudi 24 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 24 octobre 2024 09:00
À : (...)@culture.gouv.fr
Cc : Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis ("tranche B") - Suites du programme de restauration
Monsieur,
Comme vous le savez, la restauration de certaines menuiseries extérieures du logis de la Chaslerie est lancée. En l'état du dossier, la fin de chantier est espérée pour la mi-mai 2025 pour cette "tranche A" (moitié nord du logis hors cage d'escalier) qui permettra d'achever la mise hors d'eau de cette partie du monument.
Après des échanges anciens avec la conservation régionale, je m'interroge sur la meilleure façon de présenter à l'Etat la demande de subvention pour la "tranche B" (menuiseries extérieures de la moitié sud du logis, y compris la cage d'escalier) sachant qu'en l'état de la trésorerie disponible du maître d'ouvrage que je suis, une subvention sera également sollicitée auprès du CD61 (après celle, partielle, déjà accordée par celui-ci mais ancienne, et celle qui vient d'être accordée par la région Normandie).
Je vous prie de bien vouloir m'informer de la marche à suivre vis-à-vis de la D.R.A.C. et du calendrier envisageable pour cette "tranche B".
Plus généralement, La SVAADE, association signataire d'une délégation de maîtrise d'ouvrage mais sans ressources pour le financement de travaux, et moi nous interrogeons sur les modalités de financement des tranches ultérieures du "Projet" défini dans l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN dont je comprends que vous disposez d'exemplaires. A ce titre également, nous souhaiterions bénéficier de vos lumières.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Pierre-Paul FOURCADE
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 24 octobre 2024 09:00
À : (...)@culture.gouv.fr
Cc : Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis ("tranche B") - Suites du programme de restauration
Monsieur,
Comme vous le savez, la restauration de certaines menuiseries extérieures du logis de la Chaslerie est lancée. En l'état du dossier, la fin de chantier est espérée pour la mi-mai 2025 pour cette "tranche A" (moitié nord du logis hors cage d'escalier) qui permettra d'achever la mise hors d'eau de cette partie du monument.
Après des échanges anciens avec la conservation régionale, je m'interroge sur la meilleure façon de présenter à l'Etat la demande de subvention pour la "tranche B" (menuiseries extérieures de la moitié sud du logis, y compris la cage d'escalier) sachant qu'en l'état de la trésorerie disponible du maître d'ouvrage que je suis, une subvention sera également sollicitée auprès du CD61 (après celle, partielle, déjà accordée par celui-ci mais ancienne, et celle qui vient d'être accordée par la région Normandie).
Je vous prie de bien vouloir m'informer de la marche à suivre vis-à-vis de la D.R.A.C. et du calendrier envisageable pour cette "tranche B".
Plus généralement, La SVAADE, association signataire d'une délégation de maîtrise d'ouvrage mais sans ressources pour le financement de travaux, et moi nous interrogeons sur les modalités de financement des tranches ultérieures du "Projet" défini dans l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN dont je comprends que vous disposez d'exemplaires. A ce titre également, nous souhaiterions bénéficier de vos lumières.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Pierre-Paul FOURCADE
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 24 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Anecdotes
rédigé le Jeudi 24 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Anecdotes
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 24 octobre 2024 10:22
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Reliure et erratum
Cher Monsieur,
Il serait bon que je puisse, le moment venu, distribuer à la Région et au CD61 des exemplaires de votre étude. Pouvez-vous m'indiquer les coordonnées de votre relieur afin que je fasse le nécessaire ?
Par ailleurs, la version de la préface de Patrice CAHART figurant dans la version reliée récemment transmise n'est pas la bonne. Il me semble que vous devriez adresser un erratum aux autres destinataires, indiquant que, en page IV (moitié gauche), dernier alinéa, 2ème ligne, au lieu de "du logis", il convient de lire "de l'ensemble des bâtiments" et, ligne suivante, au lieu de "de leurs sols et d'une grande partie des plafonds", de lire "d'une grande partie de leurs sols et de leurs plafonds". Vous pourriez en profiter pour substituer à la page 148 sa dernière version.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 24 octobre 2024 10:22
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Reliure et erratum
Cher Monsieur,
Il serait bon que je puisse, le moment venu, distribuer à la Région et au CD61 des exemplaires de votre étude. Pouvez-vous m'indiquer les coordonnées de votre relieur afin que je fasse le nécessaire ?
Par ailleurs, la version de la préface de Patrice CAHART figurant dans la version reliée récemment transmise n'est pas la bonne. Il me semble que vous devriez adresser un erratum aux autres destinataires, indiquant que, en page IV (moitié gauche), dernier alinéa, 2ème ligne, au lieu de "du logis", il convient de lire "de l'ensemble des bâtiments" et, ligne suivante, au lieu de "de leurs sols et d'une grande partie des plafonds", de lire "d'une grande partie de leurs sols et de leurs plafonds". Vous pourriez en profiter pour substituer à la page 148 sa dernière version.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Dimanche 27 Octobre 2024
Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - Nature (hors géologie)
rédigé le Dimanche 27 Octobre 2024
Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - Nature (hors géologie)
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 27 octobre 2024 16:25
À : ads61.drac-normandie@culture.gouv.fr ; ddt-sacr-ads@orne.gouv.fr ; b.soul@villededomfront.fr
Cc : Xavier MEYER ; (...)@culture.gouv.fr ; (...)@culture.gouv.fr
Objet : SIGNALE - Manoir de la Chaslerie - Abattage non autorisé de nombreux arbres de haut jet aux abords immédiats d'un monument protégé.
Mesdames et Messieurs,
Par arrêté du 11 mars 2024, le maire de Domfront en Poiraie a marqué sa "non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable au nom de la commune". Cet arrêté faisait suite à une demande de "coupe et entretien de haies" le long d'un chemin communal et dans le rayon de protection de l'allée principale du manoir de la Chaslerie, monument historique protégé ouvert au public tout au long de l'année. Cet arrêté était assorti de prescriptions de Madame l'architecte des bâtiments de France interdisant "toute pratique d'entretien inadaptée ou brutale susceptible d'aboutir à la destruction de la haie".
Les travaux ont été effectués durant la semaine qui vient de se terminer .
Une nouvelle fois, la bestialité la plus manifeste s'est ainsi exprimée à la tronçonneuse au mépris total de l'environnement protégé.
Or le chemin communal en question comporte, sur le fonds de M. Claude FAVERIS loué au fermier demandeur, un muret de pierres qui fait manifestement partie de l'environnement historique et architectural du manoir de la Chaslerie, tel que décrit en septembre dernier dans le cadre de l'"étude de diagnostic d'ensemble" réalisée par M. Arnaud PAQUIN, architecte du patrimoine, et connue de la D.R.A.C. de Normandie.
Il conviendrait que ce muret fasse l'objet d'une inscription d'office à l'I.S.M.H. afin d'éviter la répétition de tels massacres à la tronçonneuse ou, du moins, d'être armé pour obliger aux réparations nécessaires.
Je vous prie de m'indiquer la suite, que j'espère diligente, que vous entendez donner à cette affaire.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.
Pierre-Paul FOURCADE
Propriétaire du manoir de la Chaslerie
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 27 octobre 2024 16:25
À : ads61.drac-normandie@culture.gouv.fr ; ddt-sacr-ads@orne.gouv.fr ; b.soul@villededomfront.fr
Cc : Xavier MEYER ; (...)@culture.gouv.fr ; (...)@culture.gouv.fr
Objet : SIGNALE - Manoir de la Chaslerie - Abattage non autorisé de nombreux arbres de haut jet aux abords immédiats d'un monument protégé.
Mesdames et Messieurs,
Par arrêté du 11 mars 2024, le maire de Domfront en Poiraie a marqué sa "non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable au nom de la commune". Cet arrêté faisait suite à une demande de "coupe et entretien de haies" le long d'un chemin communal et dans le rayon de protection de l'allée principale du manoir de la Chaslerie, monument historique protégé ouvert au public tout au long de l'année. Cet arrêté était assorti de prescriptions de Madame l'architecte des bâtiments de France interdisant "toute pratique d'entretien inadaptée ou brutale susceptible d'aboutir à la destruction de la haie".
Les travaux ont été effectués durant la semaine qui vient de se terminer .
Une nouvelle fois, la bestialité la plus manifeste s'est ainsi exprimée à la tronçonneuse au mépris total de l'environnement protégé.
Or le chemin communal en question comporte, sur le fonds de M. Claude FAVERIS loué au fermier demandeur, un muret de pierres qui fait manifestement partie de l'environnement historique et architectural du manoir de la Chaslerie, tel que décrit en septembre dernier dans le cadre de l'"étude de diagnostic d'ensemble" réalisée par M. Arnaud PAQUIN, architecte du patrimoine, et connue de la D.R.A.C. de Normandie.
Il conviendrait que ce muret fasse l'objet d'une inscription d'office à l'I.S.M.H. afin d'éviter la répétition de tels massacres à la tronçonneuse ou, du moins, d'être armé pour obliger aux réparations nécessaires.
Je vous prie de m'indiquer la suite, que j'espère diligente, que vous entendez donner à cette affaire.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.
Pierre-Paul FOURCADE
Propriétaire du manoir de la Chaslerie
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 31 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Jeudi 31 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 4 Novembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Cave - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Anecdotes - Désultoirement vôtre !
rédigé le Lundi 4 Novembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Cave - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Anecdotes - Désultoirement vôtre !
Avec un manque de professionnalisme confondant mais qui ne m'étonne guère compte tenu de la dégradation du service constatée au cours des dernières années, la S.A.R.L. BOUSSIN-LIEGEAS s'est placée en silence radio, du moins pour ce qui nous concerne, depuis juillet dernier.
Arnaud PAQUIN a en outre été choqué par l'usage aussi malvenu que systématique, par la même entreprise, de vis dans la charpente de la cave à divers endroits où étaient pourtant stipulés des tenons et mortaises. Pour la 2ème réunion de chantier qui se tiendra ce matin à propos de la restauration des menuiseries extérieures du logis ("tranche A"), il a donc fait appel à un autre charpentier, qui interviendrait ici pour la première fois.
Arnaud PAQUIN a en outre été choqué par l'usage aussi malvenu que systématique, par la même entreprise, de vis dans la charpente de la cave à divers endroits où étaient pourtant stipulés des tenons et mortaises. Pour la 2ème réunion de chantier qui se tiendra ce matin à propos de la restauration des menuiseries extérieures du logis ("tranche A"), il a donc fait appel à un autre charpentier, qui interviendrait ici pour la première fois.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé aujourd'hui
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - Pouvoirs publics, élus locaux - Vie des associations - Archives, histoire, documentation
rédigé aujourd'hui
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - Pouvoirs publics, élus locaux - Vie des associations - Archives, histoire, documentation
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 6 novembre 2024 15:13
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER
Objet : RE: Subvention Région diagnostic MH
Cher Monsieur,
Merci beaucoup pour cette très bonne nouvelle.
Bien cordialement,
PPF
_____________________________________________________________________________________________________
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : mercredi 6 novembre 2024 14:48
À : 'Pierre-Paul Fourcade' <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : Subvention Région diagnostic MH
Bonjour,
Votre subvention a été votée en commission permanente lundi.
Pour votre information en raison du contexte budgétaire contraint désormais pour la Région il a été décidé de ne plus financer les diagnostics pour les collectivités (sauf cas exceptionnel avec un projet d’exploitation solide) et de plafonner à 5 000 € les subventions pour les propriétaires privés.
Vous allez recevoir une notification écrite du PDT MORIN en ce sens ainsi qu’une convention ad hoc.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
Région Normandie
Chef du service Patrimoine
02 31 06 98 59
06 08 34 21 17
Vincent.aubin@normandie.fr
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 6 novembre 2024 15:13
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER
Objet : RE: Subvention Région diagnostic MH
Cher Monsieur,
Merci beaucoup pour cette très bonne nouvelle.
Bien cordialement,
PPF
_____________________________________________________________________________________________________
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : mercredi 6 novembre 2024 14:48
À : 'Pierre-Paul Fourcade' <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : Subvention Région diagnostic MH
Bonjour,
Votre subvention a été votée en commission permanente lundi.
Pour votre information en raison du contexte budgétaire contraint désormais pour la Région il a été décidé de ne plus financer les diagnostics pour les collectivités (sauf cas exceptionnel avec un projet d’exploitation solide) et de plafonner à 5 000 € les subventions pour les propriétaires privés.
Vous allez recevoir une notification écrite du PDT MORIN en ce sens ainsi qu’une convention ad hoc.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
Région Normandie
Chef du service Patrimoine
02 31 06 98 59
06 08 34 21 17
Vincent.aubin@normandie.fr
(Fin de citation)