Serais-je incorrigible ?
Il faudrait qu'un jour je prenne le temps de compter le nombre de "suggestions de corrections" que je me serai permises.
Pauvre Lucile !
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 26 septembre 2024 19:22
À : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : Xavier MEYER ; Jean THUAUDET
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Page 148
Chère Lucile,
Idéalement, il faudrait que le bas de la porte sur terrasse (bois et granits pour le 1er rang de pierres) soit en jaune...
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Journal du chantier
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 26 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - "Projet MORIN" - Economie - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Jeudi 26 Septembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - "Projet MORIN" - Economie - Archives, histoire, documentation - Pouvoirs publics, élus locaux
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 10 Octobre 2024
Journal du chantier - Arboriculture-horticulture - Abords, Avenue, terrasse
rédigé le Jeudi 10 Octobre 2024
Journal du chantier - Arboriculture-horticulture - Abords, Avenue, terrasse
Mickaël LEMARINIER est passé ce matin voir l'état des tilleuls.
Outre les deux derniers plantés qui sont morts, il y en a quatre autres à abattre et à changer. Pour d'autres, on peut attendre de voir comment ils passeront l'année prochaine.
Mickaël attribue le dépérissement de ces arbres à un excès d'eau. Il recommande donc le creusement d'un fossé d'un m2 de section pour canaliser l'eau de ruissellement qui les aurait étouffés.
Commande passée à Aurore JARRY.
Outre les deux derniers plantés qui sont morts, il y en a quatre autres à abattre et à changer. Pour d'autres, on peut attendre de voir comment ils passeront l'année prochaine.
Mickaël attribue le dépérissement de ces arbres à un excès d'eau. Il recommande donc le creusement d'un fossé d'un m2 de section pour canaliser l'eau de ruissellement qui les aurait étouffés.
Commande passée à Aurore JARRY.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Samedi 12 Octobre 2024
Journal du chantier - Terrassement - Arboriculture-horticulture - Abords, Avenue, terrasse
rédigé le Samedi 12 Octobre 2024
Journal du chantier - Terrassement - Arboriculture-horticulture - Abords, Avenue, terrasse
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 14 Octobre 2024
Journal du chantier - Terrassement - Arboriculture-horticulture - Abords, Avenue, terrasse
rédigé le Lundi 14 Octobre 2024
Journal du chantier - Terrassement - Arboriculture-horticulture - Abords, Avenue, terrasse
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 14 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Lundi 14 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:07
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Nous croisons les doigts !
Bien cordialement,
PPF
_______________________________________________________________________________________
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:05
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Merci pour votre message.
Le financement du diagnostic sera voté à la commission permanente du lundi 4 novembre.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
_______________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:02
À : Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr
Cc : Edouard DE LAMAZE <edelamaze@carlara.com>; MEUNIER Catherine <Catherine.MEUNIER@normandie.fr> ; Bernard Soul <bernard.soul@orange.fr> ; Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Chers amis,
Au courrier ce matin, une lettre du président MORIN, attendue de longue date, m'informant que la région Normandie subventionne la restauration des menuiseries extérieures du logis :
Je lui en exprimerai ma très vive reconnaissance par courrier séparé que, s'il le veut bien, Xavier MEYER pourrait cosigner à mes côtés en sa qualité de président de La SVAADE, vivement intéressée à la bonne marche du chantier de la Chaslerie en vue d'y disposer de locaux appropriés pour des classes de maîtres et résidences d'artistes.
Les travaux de la tranche A (menuiseries extérieures de la moitié Nord du logis, cage d'escalier non comprise) vont pouvoir commencer immédiatement. La première réunion de chantier est programmée pour le 17 octobre prochain à 8 heures 30 dans la salle d'exposition d'Alexandre GURY, à "Fer Art Forge", à Saint-Aubin-des-Bois (Calvados) ; il s'agira de choisir les ferronneries.
Je rappelle que la D.R.A.C. a conditionné l'octroi d'une subvention de l'Etat pour la tranche B des menuiseries extérieures du logis à la réalisation de la tranche A. Cette dernière est prévue dans les meilleurs délais (mi-2025) de sorte que, en liaison avec la D.R.A.C., nous devrions pouvoir rapidement confirmer notre demande de subvention à l'Etat pour cette tranche B.
Plus généralement, l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN, architecte du patrimoine, pour le financement de laquelle nous sommes toujours en contact avec la région Normandie, devrait permettre à l'ensemble de nos interlocuteurs officiels de situer ces travaux dans le cadre cohérent et stimulant dont la cinquième saison d'animations culturelles à la Chaslerie qui vient de s'achever a permis, grâce aux efforts de La SVAADE et à l'adhésion des artistes et du public, de confirmer la parfaite adéquation à une offre culturelle de qualité dans notre secteur, certes un peu reculé mais ô combien historique et touristique, du territoire.
Amicalement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:07
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Nous croisons les doigts !
Bien cordialement,
PPF
_______________________________________________________________________________________
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:05
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Merci pour votre message.
Le financement du diagnostic sera voté à la commission permanente du lundi 4 novembre.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
_______________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 14 octobre 2024 14:02
À : Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr
Cc : Edouard DE LAMAZE <edelamaze@carlara.com>; MEUNIER Catherine <Catherine.MEUNIER@normandie.fr> ; Bernard Soul <bernard.soul@orange.fr> ; Membres du bureau de La SVAADE ; (...)
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Chers amis,
Au courrier ce matin, une lettre du président MORIN, attendue de longue date, m'informant que la région Normandie subventionne la restauration des menuiseries extérieures du logis :
Je lui en exprimerai ma très vive reconnaissance par courrier séparé que, s'il le veut bien, Xavier MEYER pourrait cosigner à mes côtés en sa qualité de président de La SVAADE, vivement intéressée à la bonne marche du chantier de la Chaslerie en vue d'y disposer de locaux appropriés pour des classes de maîtres et résidences d'artistes.
Les travaux de la tranche A (menuiseries extérieures de la moitié Nord du logis, cage d'escalier non comprise) vont pouvoir commencer immédiatement. La première réunion de chantier est programmée pour le 17 octobre prochain à 8 heures 30 dans la salle d'exposition d'Alexandre GURY, à "Fer Art Forge", à Saint-Aubin-des-Bois (Calvados) ; il s'agira de choisir les ferronneries.
Je rappelle que la D.R.A.C. a conditionné l'octroi d'une subvention de l'Etat pour la tranche B des menuiseries extérieures du logis à la réalisation de la tranche A. Cette dernière est prévue dans les meilleurs délais (mi-2025) de sorte que, en liaison avec la D.R.A.C., nous devrions pouvoir rapidement confirmer notre demande de subvention à l'Etat pour cette tranche B.
Plus généralement, l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN, architecte du patrimoine, pour le financement de laquelle nous sommes toujours en contact avec la région Normandie, devrait permettre à l'ensemble de nos interlocuteurs officiels de situer ces travaux dans le cadre cohérent et stimulant dont la cinquième saison d'animations culturelles à la Chaslerie qui vient de s'achever a permis, grâce aux efforts de La SVAADE et à l'adhésion des artistes et du public, de confirmer la parfaite adéquation à une offre culturelle de qualité dans notre secteur, certes un peu reculé mais ô combien historique et touristique, du territoire.
Amicalement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mardi 15 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Mardi 15 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 19:18
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Bonsoir,
Madame PERREAU va vous communiquer le logo de la Région qu’il faudra apposer par exemple sur votre panneau de chantier ou lors de vos communications sur le projet.
Pour les modalités du premier acompte nous reviendrons vers vous en janvier après le vote du BP 2025.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
Région Normandie
Chef du service Patrimoine
02 31 06 98 59
06 08 34 21 17
Vincent.aubin@normandie.fr
_______________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 09:07
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr ; C. F. ; T. F.
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
V. Réf. : 00151945-24E04057
Cher Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint la "déclaration de commencement d'exécution de l'opération". Elle porte sur ce que, en liaison avec la D.R.A.C., nous sommes convenus d'appeler la "tranche A" de restauration des menuiseries extérieures du logis.
Je ne sollicite pas d'"avance facultative de 15 %", telle que proposée dans la convention reçue hier.
Je vous prie de m'indiquer quel document je dois afficher, si nécessaire, pour faire état de l'aide de la région.
Je comprends que l'article 13 de la convention reçue n'est pas applicable aux personnes physiques en ce qu'il exige la transmission de comptes certifiés et que d'autres articles sont également réservés aux personnes morales attributaires.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 19:18
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Bonsoir,
Madame PERREAU va vous communiquer le logo de la Région qu’il faudra apposer par exemple sur votre panneau de chantier ou lors de vos communications sur le projet.
Pour les modalités du premier acompte nous reviendrons vers vous en janvier après le vote du BP 2025.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
Région Normandie
Chef du service Patrimoine
02 31 06 98 59
06 08 34 21 17
Vincent.aubin@normandie.fr
_______________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 15 octobre 2024 09:07
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; (...)@culture.gouv.fr ; C. F. ; T. F.
Objet : RE: Re : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
V. Réf. : 00151945-24E04057
Cher Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint la "déclaration de commencement d'exécution de l'opération". Elle porte sur ce que, en liaison avec la D.R.A.C., nous sommes convenus d'appeler la "tranche A" de restauration des menuiseries extérieures du logis.
Je ne sollicite pas d'"avance facultative de 15 %", telle que proposée dans la convention reçue hier.
Je vous prie de m'indiquer quel document je dois afficher, si nécessaire, pour faire état de l'aide de la région.
Je comprends que l'article 13 de la convention reçue n'est pas applicable aux personnes physiques en ce qu'il exige la transmission de comptes certifiés et que d'autres articles sont également réservés aux personnes morales attributaires.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 16 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Logis - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Annonces - A la Chaslerie - Vie des associations
rédigé le Mercredi 16 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Logis - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Annonces - A la Chaslerie - Vie des associations
Bien que Carole prétende que l'entretien d'un tel sol serait difficile, je suis d'avis qu'un dallage de granit dans la salle-à-manger du logis serait des plus manoriaux. J'aurais donc besoin d'une bonne cinquantaine de m2 d'un tel matériau, si possible ancien pour la patine.
Or j'ai trouvé, au fin fond de la Bretagne, le vendeur d'un tel lot, du moins le prétend-t-il. Il m'en a envoyé des photos mais je doute que la couleur colle :
Elle me paraît trop claire. Et je crains que ses dalles soient trop petites ici.
En attendant d'aller voir de quoi il retourne, je viens de me procurer un ouvrage sur les manoirs de cette région, sachant que ces dalles auraient été extraites de l'un d'eux :
L'idéal pour moi serait en effet de trouver un lot de 50 m2 de dalles de granit aussi analogues que possible au lot d'une quinzaine de m2 installé en 2014 dans l'entrée du logis du manoir favori, grâce à la vigilance de Frédéric LEBON, alors employé de l'entreprise BODIN et désormais chez LEFEVRE.
Depuis dix ans que je le tanne régulièrement à ce sujet, comme je le fais aussi avec le démolisseur Xavier, Frédéric n'a encore rien retrouvé de tel.
P.S. (à 22 heures) : Ce bouquin est mal rédigé et ne m'apprend rien d'utile.
Or j'ai trouvé, au fin fond de la Bretagne, le vendeur d'un tel lot, du moins le prétend-t-il. Il m'en a envoyé des photos mais je doute que la couleur colle :
Elle me paraît trop claire. Et je crains que ses dalles soient trop petites ici.
En attendant d'aller voir de quoi il retourne, je viens de me procurer un ouvrage sur les manoirs de cette région, sachant que ces dalles auraient été extraites de l'un d'eux :
L'idéal pour moi serait en effet de trouver un lot de 50 m2 de dalles de granit aussi analogues que possible au lot d'une quinzaine de m2 installé en 2014 dans l'entrée du logis du manoir favori, grâce à la vigilance de Frédéric LEBON, alors employé de l'entreprise BODIN et désormais chez LEFEVRE.
Depuis dix ans que je le tanne régulièrement à ce sujet, comme je le fais aussi avec le démolisseur Xavier, Frédéric n'a encore rien retrouvé de tel.
P.S. (à 22 heures) : Ce bouquin est mal rédigé et ne m'apprend rien d'utile.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 17 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Logis - Bâtiment Nord - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Vers un bouquin ? - Vie des associations
rédigé le Jeudi 17 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Logis - Bâtiment Nord - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Vers un bouquin ? - Vie des associations
Réunion de chantier ce matin dans la salle d'exposition d'Alexandre GURY :
Pendant qu'Arnaud PAQUIN, Sébastien LEBOISNE et Alexandre GURY travaillaient, j'ai pris des photos des objets exposés :
Il s'agissait cette fois-ci de se mettre d'accord sur les dimensions des menuiseries et sur les ferronneries à prévoir. A la demande de Carole, j'ai obtenu que les impostes des fenêtres des tours soient ouvrantes (afin d'en faciliter l'entretien). Il a par ailleurs été décidé que l'ouverture de la porte extérieure de l'arrière-cuisine se fera vers l'intérieur alors qu'à ma demande, le projet initial avait été calé sur une ouverture extérieure. Enfin, l'on peut retenir que le modèle des crémones des fenêtres sera plus simple que prévu sur la demande d'autorisation.
La prochaine réunion de chantier se tiendra le 4 novembre à 10 heures à la Chaslerie. Il s'agira principalement de vérifier sur place les dimensions des ouvertures.
La question de la restauration des granits des ouvertures des fenêtres sur cour serait également à examiner. Et nous n'avons pas encore reparlé de la "problématique de la poutre pourrie", sujet qui obligera probablement à rechercher un successeur à l'entreprise BOUSSIN-LIEGEAS puisque celle-ci ne me répond plus.
En marge de la réunion du jour, Arnaud PAQUIN m'a remis deux exemplaires définitifs et reliés de son "étude de diagnostic d'ensemble". Il m'a dit que les exemplaires réclamés par la D.R.A.C. lui ont déjà été envoyés. Enfin nous sommes convenus que Lucile pourrait aider La SVAADE à mettre en forme l'édition de l'extrait adapté de l'étude, extrait destiné à être publié.
Pendant qu'Arnaud PAQUIN, Sébastien LEBOISNE et Alexandre GURY travaillaient, j'ai pris des photos des objets exposés :
Il s'agissait cette fois-ci de se mettre d'accord sur les dimensions des menuiseries et sur les ferronneries à prévoir. A la demande de Carole, j'ai obtenu que les impostes des fenêtres des tours soient ouvrantes (afin d'en faciliter l'entretien). Il a par ailleurs été décidé que l'ouverture de la porte extérieure de l'arrière-cuisine se fera vers l'intérieur alors qu'à ma demande, le projet initial avait été calé sur une ouverture extérieure. Enfin, l'on peut retenir que le modèle des crémones des fenêtres sera plus simple que prévu sur la demande d'autorisation.
La prochaine réunion de chantier se tiendra le 4 novembre à 10 heures à la Chaslerie. Il s'agira principalement de vérifier sur place les dimensions des ouvertures.
La question de la restauration des granits des ouvertures des fenêtres sur cour serait également à examiner. Et nous n'avons pas encore reparlé de la "problématique de la poutre pourrie", sujet qui obligera probablement à rechercher un successeur à l'entreprise BOUSSIN-LIEGEAS puisque celle-ci ne me répond plus.
En marge de la réunion du jour, Arnaud PAQUIN m'a remis deux exemplaires définitifs et reliés de son "étude de diagnostic d'ensemble". Il m'a dit que les exemplaires réclamés par la D.R.A.C. lui ont déjà été envoyés. Enfin nous sommes convenus que Lucile pourrait aider La SVAADE à mettre en forme l'édition de l'extrait adapté de l'étude, extrait destiné à être publié.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 18 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Vendredi 18 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : (...)@culture.gouv.fr
Envoyé : mercredi 16 octobre 2024 11:18
À : Jacques Brochard ; Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (///)
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Madame, Monsieur,
Vous avez envoyé une réponse à un courriel en utilisant la touche répondre à tous.
Au regard de la somme de courriels reçus, je vous demande de m’exclure à présent de vos envois sauf s’ils me concernent.
Dans le cas contraire, il me sera difficile de répondre lorsque mon avis ou mon travail le nécessitera, ce qui sera contreproductif pour l’avancée des travaux sur le manoir de la Chaslerie.
Salutations distinguées.
(Fin de citation)
De : (...)@culture.gouv.fr
Envoyé : mercredi 16 octobre 2024 11:18
À : Jacques Brochard ; Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Membres du bureau de La SVAADE ; (///)
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Madame, Monsieur,
Vous avez envoyé une réponse à un courriel en utilisant la touche répondre à tous.
Au regard de la somme de courriels reçus, je vous demande de m’exclure à présent de vos envois sauf s’ils me concernent.
Dans le cas contraire, il me sera difficile de répondre lorsque mon avis ou mon travail le nécessitera, ce qui sera contreproductif pour l’avancée des travaux sur le manoir de la Chaslerie.
Salutations distinguées.
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 18 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Vie du site - Entretien du site - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Vendredi 18 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Vie du site - Entretien du site - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 18 octobre 2024 04:36
À : (...)@culture.gouv.fr
Cc : Xavier MEYER ; C. F. ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - 2ème réunion de chantier pour la "tranche A" - Calendrier (y compris à propos de la "tranche B")
Monsieur,
La prochaine réunion de chantier est prévue pour le lundi 4 novembre à 9 heures. Je devrai m'en extraire un peu avant 10 heures pour une raison extérieure au chantier mais cette réunion pourra continuer sans moi, notamment parce que le président de La SVAADE, qui sera présent, pourra m'y représenter.
L'objet principal de cette réunion du 4 sera de vérifier les cotes des ouvertures afin de ne pas commettre d'erreurs à ce propos lors de la réalisation des menuiseries. Il pourra également être traité du lancement de la partie du chantier relative à la restauration de granits ou à la résolution du problème posé par une poutre à l'étage.
D'ores et déjà les menuiseries actuelles devraient pouvoir être remplacées par un matériau précaire là où nécessaire, afin que ne soit pas retardée l'intervention du maçon.
La date de fin du chantier de la "tranche A" en question semble, d'après les derniers échanges d'hier, pouvoir intervenir avant la fin du premier semestre 2025. Pour ma part, je suis très désireux que ce préalable à une subvention de l'Etat pour la "tranche B" (menuiseries extérieures de la moitié sud du logis, cage d'escalier incluse) soit levé dans les meilleurs délais. De mon point de vue et de celui de La SVAADE, il serait en effet très souhaitable que cette "tranche B" soit réalisée en 2026.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
PPF
P.S. : Par une facétie supplémentaire de ma liaison "Orange", votre courriel du 16 à 17 h 18 vient à peine de me parvenir...
_______________________________________________________________________________________
De : (...)@culture.gouv.fr
Envoyé : mercredi 16 octobre 2024 17:18
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Monsieur Fourcade,
Je prends note de cette information et attend la date de rendez-vous de chantier en mai ou avant si besoin.
Bonne journée
(Fin de citation)
N.B. : L'interlocuteur à la D.R.A.C. réagissait ainsi à mon courriel du 14 octobre 2024 à 14 heures 02.
Ce courriel est arrivé dans ma boîte mail ce jour à 1 heure 14. C'est quand j'ai cliqué sur "Répondre" que sa date d'envoi est apparue. Il aurait donc transité sur la toile pendant un jour et demi.
Encore un nouveau mystère de la technique moderne ou, comme je serais enclin à le penser, un nouveau dysfonctionnement d'"Orange", boîte de (...).
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 18 octobre 2024 04:36
À : (...)@culture.gouv.fr
Cc : Xavier MEYER ; C. F. ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - 2ème réunion de chantier pour la "tranche A" - Calendrier (y compris à propos de la "tranche B")
Monsieur,
La prochaine réunion de chantier est prévue pour le lundi 4 novembre à 9 heures. Je devrai m'en extraire un peu avant 10 heures pour une raison extérieure au chantier mais cette réunion pourra continuer sans moi, notamment parce que le président de La SVAADE, qui sera présent, pourra m'y représenter.
L'objet principal de cette réunion du 4 sera de vérifier les cotes des ouvertures afin de ne pas commettre d'erreurs à ce propos lors de la réalisation des menuiseries. Il pourra également être traité du lancement de la partie du chantier relative à la restauration de granits ou à la résolution du problème posé par une poutre à l'étage.
D'ores et déjà les menuiseries actuelles devraient pouvoir être remplacées par un matériau précaire là où nécessaire, afin que ne soit pas retardée l'intervention du maçon.
La date de fin du chantier de la "tranche A" en question semble, d'après les derniers échanges d'hier, pouvoir intervenir avant la fin du premier semestre 2025. Pour ma part, je suis très désireux que ce préalable à une subvention de l'Etat pour la "tranche B" (menuiseries extérieures de la moitié sud du logis, cage d'escalier incluse) soit levé dans les meilleurs délais. De mon point de vue et de celui de La SVAADE, il serait en effet très souhaitable que cette "tranche B" soit réalisée en 2026.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
PPF
P.S. : Par une facétie supplémentaire de ma liaison "Orange", votre courriel du 16 à 17 h 18 vient à peine de me parvenir...
_______________________________________________________________________________________
De : (...)@culture.gouv.fr
Envoyé : mercredi 16 octobre 2024 17:18
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : RE: La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis - Subvention de la région Normandie - Lancement de la tranche A de travaux
Monsieur Fourcade,
Je prends note de cette information et attend la date de rendez-vous de chantier en mai ou avant si besoin.
Bonne journée
(Fin de citation)
N.B. : L'interlocuteur à la D.R.A.C. réagissait ainsi à mon courriel du 14 octobre 2024 à 14 heures 02.
Ce courriel est arrivé dans ma boîte mail ce jour à 1 heure 14. C'est quand j'ai cliqué sur "Répondre" que sa date d'envoi est apparue. Il aurait donc transité sur la toile pendant un jour et demi.
Encore un nouveau mystère de la technique moderne ou, comme je serais enclin à le penser, un nouveau dysfonctionnement d'"Orange", boîte de (...).
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 18 Octobre 2024
Journal du chantier - Arboriculture-horticulture - Abords, Avenue, terrasse - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (animations et visites)
rédigé le Vendredi 18 Octobre 2024
Journal du chantier - Arboriculture-horticulture - Abords, Avenue, terrasse - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (animations et visites)
Très médiocre récolte de pommes en cette année 2024 à la Chaslerie :
- 20 sacs jaunes :
- donc 66 "pouch-ups" de trois litres, soit 200 litres de jus de pomme :
La récolte avait été deux fois plus abondante en 2020 et d'un tiers supérieure en 2023.
Ceci devrait néanmoins suffire pour les "troisièmes mi-temps" de La SVAADE en 2025.
- 20 sacs jaunes :
- donc 66 "pouch-ups" de trois litres, soit 200 litres de jus de pomme :
La récolte avait été deux fois plus abondante en 2020 et d'un tiers supérieure en 2023.
Ceci devrait néanmoins suffire pour les "troisièmes mi-temps" de La SVAADE en 2025.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Dimanche 20 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (animations et visites) - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Dimanche 20 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (animations et visites) - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 20 octobre 2024 18:43
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Xavier MEYER ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Réunion de chantier du 4 novembre prochain
Cher Monsieur,
Mon ancien salarié Igor vient de me déclarer qu'après y avoir réfléchi, il ne se sent pas encore capable de restaurer les granits de la "tranche A".
Par ailleurs, Franck LIEGEAS, le charpentier-couvreur, ne répond plus à mes appels depuis juillet dernier (...). Peut-être aurez-vous plus de chance que moi ? Ou alors M. (...) saurait-il restaurer la "poutre pourrie", pour commencer ses interventions à la Chaslerie avant l'escalier de la cave au titre duquel je lui ai déjà versé un acompte ?
Il serait souhaitable qu'à tout le moins les travaux de maçonnerie en question (qui sont un préalable à ceux de Sébastien LEBOISNE autres que la pose d'un matériau translucide provisoire) puissent être menés rapidement par un compagnon compétent en la matière, sachant que S(...), l'ancien intervenant alors chez "BODIN" qui a émis les devis connus des subventionneurs, a cessé d'être maçon pour raison médicale et exclut de le redevenir. Donc auriez-vous un maçon à me recommander ?
Enfin Carole aurait besoin de savoir à quelle date les travaux de cette "tranche A" seraient achevés (si possible après peinture), sachant que la pièce du rez-de-chaussée nord du logis abrite habituellement les "troisièmes mi-temps" de La SVAADE, dont le premier concert de 2025 est programmé pour le samedi 17 mai. En tout état de cause, il me semblerait idéal que la "tranche A" soit entièrement achevée pour le concert du 14 juin, ce qui nous permettrait d'inviter d'ores et déjà le président MORIN à ce concert d'un jeune talent prometteur et désormais reconnu sur le plan international, jeune talent que La SVAADE a plusieurs fois aidé à s'exprimer, y compris en temps de covid. Une autre occasion d'inviter le président MORIN serait fin juillet, pour qu'il entende une classe de maîtres à la Chaslerie et puisse se former une idée concrète de notre "Projet" développé dans votre "étude de diagnostic d'ensemble" ; mais il règne encore un flou artistique assez dense sur la date de cette opportunité, ce qui ne peut que me conduire à privilégier le 14 juin comme date-butoir, sachant que l'invitation aurait donc à être lancée sans trop tarder.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 20 octobre 2024 18:43
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Xavier MEYER ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Réunion de chantier du 4 novembre prochain
Cher Monsieur,
Mon ancien salarié Igor vient de me déclarer qu'après y avoir réfléchi, il ne se sent pas encore capable de restaurer les granits de la "tranche A".
Par ailleurs, Franck LIEGEAS, le charpentier-couvreur, ne répond plus à mes appels depuis juillet dernier (...). Peut-être aurez-vous plus de chance que moi ? Ou alors M. (...) saurait-il restaurer la "poutre pourrie", pour commencer ses interventions à la Chaslerie avant l'escalier de la cave au titre duquel je lui ai déjà versé un acompte ?
Il serait souhaitable qu'à tout le moins les travaux de maçonnerie en question (qui sont un préalable à ceux de Sébastien LEBOISNE autres que la pose d'un matériau translucide provisoire) puissent être menés rapidement par un compagnon compétent en la matière, sachant que S(...), l'ancien intervenant alors chez "BODIN" qui a émis les devis connus des subventionneurs, a cessé d'être maçon pour raison médicale et exclut de le redevenir. Donc auriez-vous un maçon à me recommander ?
Enfin Carole aurait besoin de savoir à quelle date les travaux de cette "tranche A" seraient achevés (si possible après peinture), sachant que la pièce du rez-de-chaussée nord du logis abrite habituellement les "troisièmes mi-temps" de La SVAADE, dont le premier concert de 2025 est programmé pour le samedi 17 mai. En tout état de cause, il me semblerait idéal que la "tranche A" soit entièrement achevée pour le concert du 14 juin, ce qui nous permettrait d'inviter d'ores et déjà le président MORIN à ce concert d'un jeune talent prometteur et désormais reconnu sur le plan international, jeune talent que La SVAADE a plusieurs fois aidé à s'exprimer, y compris en temps de covid. Une autre occasion d'inviter le président MORIN serait fin juillet, pour qu'il entende une classe de maîtres à la Chaslerie et puisse se former une idée concrète de notre "Projet" développé dans votre "étude de diagnostic d'ensemble" ; mais il règne encore un flou artistique assez dense sur la date de cette opportunité, ce qui ne peut que me conduire à privilégier le 14 juin comme date-butoir, sachant que l'invitation aurait donc à être lancée sans trop tarder.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 23 Octobre 2024
Journal du chantier - Plomberie-chauffage - Terrassement - Bâtiment Nord
rédigé le Mercredi 23 Octobre 2024
Journal du chantier - Plomberie-chauffage - Terrassement - Bâtiment Nord
Régis FOUILLEUL est passé ce matin. Je l'avais appelé parce que Carole m'avait signalé des fuites d'eau savonneuse (avec des bulles) au niveau du siphon placé entre la chaudière et le chauffe-eau de l'arrière-cuisine.
Régis m'a expliqué que ceci tenait à un refoulement des eaux de la douche (à côté de ma chambrette) dû à un bouchon de feuilles mortes qui s'était formé au niveau du regard le plus proche de la porte de la "terrasse n°2". Il a retiré ce bouchon, de sorte que l'eau ne stagne plus dans la douche et que la mousse a disparu du siphon.
Reste à savoir pourquoi des feuilles mortes ont pu former ce bouchon, d'autant plus surprenant que les circuits d'eau pluviale et d'eau ménagère sont supposés séparés. Régis n'est pas équipé, pour le déterminer, d'une caméra baladeuse du type de celle d'Aurore JARRY. Il me demande donc de retrouver des photos de ce regard au moment où la "terrasse n°2" a été pavée.
Plus facile à dire qu'à faire. Je passe en revue les messages de l'été 2019 des onglets "Bâtiment Nord" et "Terrassement" et n'ai rien trouvé d'utile à ce stade. Peut-être faudrait-il que je recherche des photos antérieures datant d'interventions de Claude MARTIN car c'est lui qui avait créé ce regard à cet endroit où, auparavant, régnait la zone. Mais de quand datent ces interventions et les ai-je bien documentées ? Je ne m'en souviens plus et crains de ne pas le retrouver.
Si je ne retrouve rien d'utile, il faudra que je demande à Aurore JARRY de revenir avec sa caméra baladeuse...
P.S. (à midi) : Aurore m'annonce son intervention en amont des tilleuls pour un jour de beau temps de la semaine prochaine. Elle apportera sa caméra pour tirer au clair cette affaire de formation de bouchon.
Régis m'a expliqué que ceci tenait à un refoulement des eaux de la douche (à côté de ma chambrette) dû à un bouchon de feuilles mortes qui s'était formé au niveau du regard le plus proche de la porte de la "terrasse n°2". Il a retiré ce bouchon, de sorte que l'eau ne stagne plus dans la douche et que la mousse a disparu du siphon.
Reste à savoir pourquoi des feuilles mortes ont pu former ce bouchon, d'autant plus surprenant que les circuits d'eau pluviale et d'eau ménagère sont supposés séparés. Régis n'est pas équipé, pour le déterminer, d'une caméra baladeuse du type de celle d'Aurore JARRY. Il me demande donc de retrouver des photos de ce regard au moment où la "terrasse n°2" a été pavée.
Plus facile à dire qu'à faire. Je passe en revue les messages de l'été 2019 des onglets "Bâtiment Nord" et "Terrassement" et n'ai rien trouvé d'utile à ce stade. Peut-être faudrait-il que je recherche des photos antérieures datant d'interventions de Claude MARTIN car c'est lui qui avait créé ce regard à cet endroit où, auparavant, régnait la zone. Mais de quand datent ces interventions et les ai-je bien documentées ? Je ne m'en souviens plus et crains de ne pas le retrouver.
Si je ne retrouve rien d'utile, il faudra que je demande à Aurore JARRY de revenir avec sa caméra baladeuse...
P.S. (à midi) : Aurore m'annonce son intervention en amont des tilleuls pour un jour de beau temps de la semaine prochaine. Elle apportera sa caméra pour tirer au clair cette affaire de formation de bouchon.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 24 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Jeudi 24 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 24 octobre 2024 09:00
À : (...)@culture.gouv.fr
Cc : Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis ("tranche B") - Suites du programme de restauration
Monsieur,
Comme vous le savez, la restauration de certaines menuiseries extérieures du logis de la Chaslerie est lancée. En l'état du dossier, la fin de chantier est espérée pour la mi-mai 2025 pour cette "tranche A" (moitié nord du logis hors cage d'escalier) qui permettra d'achever la mise hors d'eau de cette partie du monument.
Après des échanges anciens avec la conservation régionale, je m'interroge sur la meilleure façon de présenter à l'Etat la demande de subvention pour la "tranche B" (menuiseries extérieures de la moitié sud du logis, y compris la cage d'escalier) sachant qu'en l'état de la trésorerie disponible du maître d'ouvrage que je suis, une subvention sera également sollicitée auprès du CD61 (après celle, partielle, déjà accordée par celui-ci mais ancienne, et celle qui vient d'être accordée par la région Normandie).
Je vous prie de bien vouloir m'informer de la marche à suivre vis-à-vis de la D.R.A.C. et du calendrier envisageable pour cette "tranche B".
Plus généralement, La SVAADE, association signataire d'une délégation de maîtrise d'ouvrage mais sans ressources pour le financement de travaux, et moi nous interrogeons sur les modalités de financement des tranches ultérieures du "Projet" défini dans l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN dont je comprends que vous disposez d'exemplaires. A ce titre également, nous souhaiterions bénéficier de vos lumières.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Pierre-Paul FOURCADE
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 24 octobre 2024 09:00
À : (...)@culture.gouv.fr
Cc : Xavier MEYER ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Restauration des menuiseries extérieures du logis ("tranche B") - Suites du programme de restauration
Monsieur,
Comme vous le savez, la restauration de certaines menuiseries extérieures du logis de la Chaslerie est lancée. En l'état du dossier, la fin de chantier est espérée pour la mi-mai 2025 pour cette "tranche A" (moitié nord du logis hors cage d'escalier) qui permettra d'achever la mise hors d'eau de cette partie du monument.
Après des échanges anciens avec la conservation régionale, je m'interroge sur la meilleure façon de présenter à l'Etat la demande de subvention pour la "tranche B" (menuiseries extérieures de la moitié sud du logis, y compris la cage d'escalier) sachant qu'en l'état de la trésorerie disponible du maître d'ouvrage que je suis, une subvention sera également sollicitée auprès du CD61 (après celle, partielle, déjà accordée par celui-ci mais ancienne, et celle qui vient d'être accordée par la région Normandie).
Je vous prie de bien vouloir m'informer de la marche à suivre vis-à-vis de la D.R.A.C. et du calendrier envisageable pour cette "tranche B".
Plus généralement, La SVAADE, association signataire d'une délégation de maîtrise d'ouvrage mais sans ressources pour le financement de travaux, et moi nous interrogeons sur les modalités de financement des tranches ultérieures du "Projet" défini dans l'"étude de diagnostic d'ensemble" de M. PAQUIN dont je comprends que vous disposez d'exemplaires. A ce titre également, nous souhaiterions bénéficier de vos lumières.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Pierre-Paul FOURCADE
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 24 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Anecdotes
rédigé le Jeudi 24 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN" - Anecdotes
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 24 octobre 2024 10:22
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Reliure et erratum
Cher Monsieur,
Il serait bon que je puisse, le moment venu, distribuer à la Région et au CD61 des exemplaires de votre étude. Pouvez-vous m'indiquer les coordonnées de votre relieur afin que je fasse le nécessaire ?
Par ailleurs, la version de la préface de Patrice CAHART figurant dans la version reliée récemment transmise n'est pas la bonne. Il me semble que vous devriez adresser un erratum aux autres destinataires, indiquant que, en page IV (moitié gauche), dernier alinéa, 2ème ligne, au lieu de "du logis", il convient de lire "de l'ensemble des bâtiments" et, ligne suivante, au lieu de "de leurs sols et d'une grande partie des plafonds", de lire "d'une grande partie de leurs sols et de leurs plafonds". Vous pourriez en profiter pour substituer à la page 148 sa dernière version.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 24 octobre 2024 10:22
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Lucile Bourdin <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; Xavier MEYER
Objet : La Chaslerie - Etude de diagnostic d'ensemble - Reliure et erratum
Cher Monsieur,
Il serait bon que je puisse, le moment venu, distribuer à la Région et au CD61 des exemplaires de votre étude. Pouvez-vous m'indiquer les coordonnées de votre relieur afin que je fasse le nécessaire ?
Par ailleurs, la version de la préface de Patrice CAHART figurant dans la version reliée récemment transmise n'est pas la bonne. Il me semble que vous devriez adresser un erratum aux autres destinataires, indiquant que, en page IV (moitié gauche), dernier alinéa, 2ème ligne, au lieu de "du logis", il convient de lire "de l'ensemble des bâtiments" et, ligne suivante, au lieu de "de leurs sols et d'une grande partie des plafonds", de lire "d'une grande partie de leurs sols et de leurs plafonds". Vous pourriez en profiter pour substituer à la page 148 sa dernière version.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 30 Octobre 2024
Journal du chantier - Plomberie-chauffage - Terrassement - Arboriculture-horticulture - Abords, Avenue, terrasse - Bâtiment Nord
rédigé le Mercredi 30 Octobre 2024
Journal du chantier - Plomberie-chauffage - Terrassement - Arboriculture-horticulture - Abords, Avenue, terrasse - Bâtiment Nord
Intervention d'Aurore JARRY ce jour pour drainer l'amont des tilleuls.
En première analyse, la raison de leur étouffement aurait été le drain que j'avais fait poser au fond d'un fossé creusé puis rebouché à l'occasion du laborieux remembrement de La Haute-Chapelle, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. Les racines des tilleuls auraient fini par boucher ce drain que le terrassier a retrouvé, croisant le fond du nouveau fossé.
Ainsi, l'eau s'écoule de nouveau à partir de l'ouest de l'allée principale (du côté de la "maison de Toutou"), de sorte que le sous-sol à l'approche de l'allée principale pourrait ne plus être spongieux, au grand bénéfice des tilleuls à replanter :
On voit ici le débouché du nouveau fossé dans un ancien :
Voici le nouveau passage au-dessus des gros tubes noirs enterrés (je ne sais plus comment ils s'appellent) :
Voici donc, au-delà de ce passage, le nouveau fossé, vu du sud... ... et vu du nord :
Enfin, sur cette dernière photo, on voit à quel point le terrain était imbibé d'eau, et pas seulement au niveau de l'ancien drain bouché mais sur toute une zone où il avait cessé son usage :
Par ailleurs, Aurore JARRY m'a dit qu'elle reviendra pour explorer les tubes à la recherche de bouchons de feuilles sous les trottoirs dans le secteur du bâtiment nord.
En première analyse, la raison de leur étouffement aurait été le drain que j'avais fait poser au fond d'un fossé creusé puis rebouché à l'occasion du laborieux remembrement de La Haute-Chapelle, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. Les racines des tilleuls auraient fini par boucher ce drain que le terrassier a retrouvé, croisant le fond du nouveau fossé.
Ainsi, l'eau s'écoule de nouveau à partir de l'ouest de l'allée principale (du côté de la "maison de Toutou"), de sorte que le sous-sol à l'approche de l'allée principale pourrait ne plus être spongieux, au grand bénéfice des tilleuls à replanter :
On voit ici le débouché du nouveau fossé dans un ancien :
Voici le nouveau passage au-dessus des gros tubes noirs enterrés (je ne sais plus comment ils s'appellent) :
Voici donc, au-delà de ce passage, le nouveau fossé, vu du sud... ... et vu du nord :
Enfin, sur cette dernière photo, on voit à quel point le terrain était imbibé d'eau, et pas seulement au niveau de l'ancien drain bouché mais sur toute une zone où il avait cessé son usage :
Par ailleurs, Aurore JARRY m'a dit qu'elle reviendra pour explorer les tubes à la recherche de bouchons de feuilles sous les trottoirs dans le secteur du bâtiment nord.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 31 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Jeudi 31 Octobre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 4 Novembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Cave - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Anecdotes - Désultoirement vôtre !
rédigé le Lundi 4 Novembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Cave - Vie des associations - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Anecdotes - Désultoirement vôtre !
Avec un manque de professionnalisme confondant mais qui ne m'étonne guère compte tenu de la dégradation du service constatée au cours des dernières années, la S.A.R.L. BOUSSIN-LIEGEAS s'est placée en silence radio, du moins pour ce qui nous concerne, depuis juillet dernier.
Arnaud PAQUIN a en outre été choqué par l'usage aussi malvenu que systématique, par la même entreprise, de vis dans la charpente de la cave à divers endroits où étaient pourtant stipulés des tenons et mortaises. Pour la 2ème réunion de chantier qui se tiendra ce matin à propos de la restauration des menuiseries extérieures du logis ("tranche A"), il a donc fait appel à un autre charpentier, qui interviendrait ici pour la première fois.
Arnaud PAQUIN a en outre été choqué par l'usage aussi malvenu que systématique, par la même entreprise, de vis dans la charpente de la cave à divers endroits où étaient pourtant stipulés des tenons et mortaises. Pour la 2ème réunion de chantier qui se tiendra ce matin à propos de la restauration des menuiseries extérieures du logis ("tranche A"), il a donc fait appel à un autre charpentier, qui interviendrait ici pour la première fois.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Lundi 4 Novembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord
rédigé le Lundi 4 Novembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord
Réunion de chantier ce matin. Sur les conseils de M. PAQUIN, le nouveau charpentier contacté est M. Simon CAHU, des "Métiers du bois" et le nouveau maçon serait M. Julien CHOLLET de "LEFEVRE" :
Au cours de cette réunion, M. PAQUIN a considéré que les linteaux des deux fenêtre sur cour de la salle-à-manger du logis seraient à changer, de même que les deux pierres les plus hautes de l'embrasure Nord :
Il a de même découvert qu'il y aurait une intervention à prévoir au linteau de la fenêtre sur jardin, de même qu'à plusieurs corbeaux du rez-de-chaussée :
Enfin le charpentier est d'avis que la longueur de poutre à changer à l'étage est significativement plus importante que celle prévue jusqu'alors :
Selon moi, tout cela ne devrait pas manquer de se traduire par des coûts plus élevés que ceux prévus aux devis ayant servi de base aux demandes de subvention que l'on sait.
Bref, il me serait difficile de prétendre que j'aime de telles évolutions du dossier, moi qui, dans toute cette affaire, serai le payeur final.
Les nouveaux devis seraient attendus pour le 18 novembre prochain. Le maçon devrait avoir terminé ses interventions pour janvier prochain et le charpentier pour la fin février, permettant alors à Sébastien LEBOISNE de les relayer pour la pose des menuiseries. Aucune date n'a été fixée pour la troisième réunion de chantier.
Au cours de cette réunion, M. PAQUIN a considéré que les linteaux des deux fenêtre sur cour de la salle-à-manger du logis seraient à changer, de même que les deux pierres les plus hautes de l'embrasure Nord :
Il a de même découvert qu'il y aurait une intervention à prévoir au linteau de la fenêtre sur jardin, de même qu'à plusieurs corbeaux du rez-de-chaussée :
Enfin le charpentier est d'avis que la longueur de poutre à changer à l'étage est significativement plus importante que celle prévue jusqu'alors :
Selon moi, tout cela ne devrait pas manquer de se traduire par des coûts plus élevés que ceux prévus aux devis ayant servi de base aux demandes de subvention que l'on sait.
Bref, il me serait difficile de prétendre que j'aime de telles évolutions du dossier, moi qui, dans toute cette affaire, serai le payeur final.
Les nouveaux devis seraient attendus pour le 18 novembre prochain. Le maçon devrait avoir terminé ses interventions pour janvier prochain et le charpentier pour la fin février, permettant alors à Sébastien LEBOISNE de les relayer pour la pose des menuiseries. Aucune date n'a été fixée pour la troisième réunion de chantier.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 6 Novembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - Pouvoirs publics, élus locaux - Vie des associations - Archives, histoire, documentation
rédigé le Mercredi 6 Novembre 2024
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Fournil du manoir - Chapelle - Charretterie - Cave - Ferme et son fournil - Murs divers - La SVAADE - La SVAADE (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pour l'étude de diagnostic - Histoire de la Chaslerie - Histoire des occupants de la Chaslerie - Histoire des bâtiments de la Chaslerie - Pouvoirs publics, élus locaux - Vie des associations - Archives, histoire, documentation
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 6 novembre 2024 15:13
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER
Objet : RE: Subvention Région diagnostic MH
Cher Monsieur,
Merci beaucoup pour cette très bonne nouvelle.
Bien cordialement,
PPF
_____________________________________________________________________________________________________
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : mercredi 6 novembre 2024 14:48
À : 'Pierre-Paul Fourcade' <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : Subvention Région diagnostic MH
Bonjour,
Votre subvention a été votée en commission permanente lundi.
Pour votre information en raison du contexte budgétaire contraint désormais pour la Région il a été décidé de ne plus financer les diagnostics pour les collectivités (sauf cas exceptionnel avec un projet d’exploitation solide) et de plafonner à 5 000 € les subventions pour les propriétaires privés.
Vous allez recevoir une notification écrite du PDT MORIN en ce sens ainsi qu’une convention ad hoc.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
Région Normandie
Chef du service Patrimoine
02 31 06 98 59
06 08 34 21 17
Vincent.aubin@normandie.fr
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 6 novembre 2024 15:13
À : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>; Xavier MEYER
Objet : RE: Subvention Région diagnostic MH
Cher Monsieur,
Merci beaucoup pour cette très bonne nouvelle.
Bien cordialement,
PPF
_____________________________________________________________________________________________________
De : AUBIN Vincent <vincent.aubin@normandie.fr>
Envoyé : mercredi 6 novembre 2024 14:48
À : 'Pierre-Paul Fourcade' <penadomf@msn.com>
Cc : PERREAU Marie <Marie.PERREAU@normandie.fr>
Objet : Subvention Région diagnostic MH
Bonjour,
Votre subvention a été votée en commission permanente lundi.
Pour votre information en raison du contexte budgétaire contraint désormais pour la Région il a été décidé de ne plus financer les diagnostics pour les collectivités (sauf cas exceptionnel avec un projet d’exploitation solide) et de plafonner à 5 000 € les subventions pour les propriétaires privés.
Vous allez recevoir une notification écrite du PDT MORIN en ce sens ainsi qu’une convention ad hoc.
Bien à vous.
Vincent AUBIN
Région Normandie
Chef du service Patrimoine
02 31 06 98 59
06 08 34 21 17
Vincent.aubin@normandie.fr
(Fin de citation)