De bon matin, je viens d'être interrogé par le fisc qui souhaite savoir où j'en suis rendu de la mise en œuvre d'un permis de construire relatif à un bâtiment de la Chaslerie.
Sans doute parce que je suis mal réveillé, et aussi parce que j'ai la flemme d'exhumer le permis en question de la boîte en plastique où, sous d'autres boîtes remplies de paperasses tout aussi intéressantes, je l'ai enfoui, j'ai cru qu'il s'agissait du permis relatif à l'intérieur du logis. J'ai donc préparé la réponse suivante :
Et puis je me suis ravisé en voyant quelque part que le fisc m'interrogeait à propos de la cave. Voici donc ma réponse telle qu'elle vient de partir, parfaitement en phase avec les dernières informations disponibles :
J'ai ainsi "validé" ce dernier message.
Ferronnerie
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mardi 13 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Cave - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Généalogie et sagas familiales - Transmission du patrimoine - Pouvoirs publics, élus locaux - Anecdotes
rédigé le Mardi 13 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Cave - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Généalogie et sagas familiales - Transmission du patrimoine - Pouvoirs publics, élus locaux - Anecdotes
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 14 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Aile "de la belle-mère" - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Transmission du patrimoine - Pouvoirs publics, élus locaux - Nature (hors géologie) - Speedy Gonzales
rédigé le Mercredi 14 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Aile "de la belle-mère" - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Transmission du patrimoine - Pouvoirs publics, élus locaux - Nature (hors géologie) - Speedy Gonzales
"His majesty PPF" est fatigué. Lourde journée de chantier aujourd'hui, je la termine sur les rotules, tant il est vrai que ce genre de sport ne devrait plus relever autant d'un vieux type de mon genre.
Arnaud BEAUDET a fini de poser le carrelage dans la cuisine et l'arrière-cuisine :
L'entrée de la cuisine est en attente de la marche que Sébastien LEBOISNE fabriquera. Les tomettes ajoutées, tirées de mon stock en provenance du Beaujolais, auront besoin d'être gorgées d'huile comme les voisines :
À la limite entre les deux parties de l'arrière-cuisine, Arnaud, toujours aussi soigneux dans son travail, a collé, à titre provisoire, un bout de carreau afin d'éviter que les passages vers la seconde partie de l'arrière-cuisine n'endommagent le dernier carreau définitif de la première :
Le matin, une première réunion de chantier avec Carole, le cuisiniste et le maçon, a permis de refaire le point sur diverses finitions du projet, un sujet sur lequel je la laisse volontiers décider, me contentant de suivre ces questions d'assez loin :
Avec Carole, les réunions de chantier prennent souvent un tour convivial, on déguste des biscuits en buvant un café...
... ou en reconstituant avec soin sa force de travail :
On ne sera pas surpris d'apprendre que celles que je mène sont plus spartiates.
Ont ainsi été choisis ou approuvés les modèles de poignées de porte...
... ou de moulures sur certains meubles :
Carole a également manifesté de l'intérêt pour des équipements électriques, en finition "laiton patiné" (si j'ai bien retenu), présentés par Ghislain BARBREL :
Une seconde réunion de chantier s'est tenue l'après-midi avec Arnaud PAQUIN, Sébastien LEBOISNE mais en l'absence d'Igor et d'Alexandre GURY, pourtant convoqués.
Sur la base de ses propres plans inspirés de la porte de l'atelier d'Alexandre...
... Sébastien a fait approuver une maquette de la future porte de séparation entre l'arrière-cuisine et l'arrière-cour. Du maousse costaud, comme on le voit (pas moins de 8 cm d'épaisseur de chêne en deux couches croisées), même si le choix des ferronneries, dont les clous à tête de diamant, n'a toujours pas pu être arrêté de manière à lancer enfin la fabrication :
À noter toutefois que, malgré l'implantation d'une porte extérieure aussi considérable, tant Arnaud PAQUIN que Sébastien LEBOISNE considèrent qu'il sera nécessaire, pour isoler du froid, de maintenir une cloison et une porte de séparation entre les deux parties de l'arrière-cuisine. J'avoue que je m'en serais bien passé pour des raisons d'encombrement et de commodité.
Arnaud PAQUIN a clairement retoqué, du moins pour la salle-à-manger du logis, le granit des dalles en cours de négociation comme l'on sait :
Il considère en revanche que de telles dalles seraient du meilleur effet dans la cour ou encore au rez-de-chaussée de l'aile ouest.
Je l'avais alerté, à la suite de la dernière tempête, sur ce que je croyais être des entrées d'eau sous les nouvelles menuiseries de la salle-à-manger. Arnaud PAQUIN a reconnu que, sur l'appui de la fenêtre sur jardin, une restauration à la résine devra être substituée par Igor à son travail à la chaux patinée, pas suffisamment résistant ni imperméable,...
... mais que, pour le reste, mes alarmes étaient infondées, le phénomène observé résultant, en l'absence du moindre chauffage dans le logis, de la simple condensation de la vapeur d'eau (comme sur les granits de la cage d'escalier, phénomène observé de longue date ici). Tout cela ne se produira plus quand ces volumes seront chauffés (vaste problème à propos duquel on continue à patiner...).
Dans la cuisine, Arnaud PAQUIN a considéré qu'il vaudrait mieux ne pas meuler les pierres à côté des granits que l'on sait, donc qu'il appartiendrait au cuisiniste d'adapter en conséquence le fond de ses meubles. On va donc essayer d'en convaincre ce dernier. Pas sûr que ce soit aussi facile à faire qu'à dire...
Dans la cuisine toujours, l'architecte a trouvé que le choix de poser, sous les fenêtres, du "Siporex" était le bon mais déclaré que, sauf à ruiner le caractère isolant du dispositif, il faudrait reboucher les trous d'aération que j'avais cru devoir y faire percer :
Quant au choix de la couleur du mobilier, l'architecte trouve que celle retenue le matin-même avec le cuisiniste n'est pas optimale. Il préfère la couleur des peintures de Mr SPOON sur les fenêtres :
Mais, puisque Mr SPOON n'a pas su nous donner la composition de ses peintures, Arnaud PAQUIN recommande de faire analyser celles-ci à l'aide d'un laser. (N.B. : Après la réunion, Carole est passée au magasin "Bricolor" de Domfront qui est équipé pour de telles mesures).
L'architecte a insisté sur la nécessité de prévoir une V.M.C. dans la cuisine.
J'ai donc pris l'attache de l'électricien ROBVEILLE ainsi que du plombier-électricien JANNELEC afin qu'ils en soumettent le devis. Et, parallèlement, reporté l'intervention du plaquiste qui devait, dès ce vendredi, poser un faux-plafond dans la première partie de l'arrière-cuisine.
Le soir, en dialoguant via "WhatsApp" avec l'électricien à propos de cette V.M.C. qui manque, j'ai hélas posé, par fatigue et inattention, le pied, c'est-à-dire tout mon poids, sur deux réalisations du jour, donc pas encore sèches, du carreleur. À l'entrée de la cuisine et au passage vers la seconde partie de l'arrière-cuisine...
Arnaud BEAUDET a fini de poser le carrelage dans la cuisine et l'arrière-cuisine :
L'entrée de la cuisine est en attente de la marche que Sébastien LEBOISNE fabriquera. Les tomettes ajoutées, tirées de mon stock en provenance du Beaujolais, auront besoin d'être gorgées d'huile comme les voisines :
À la limite entre les deux parties de l'arrière-cuisine, Arnaud, toujours aussi soigneux dans son travail, a collé, à titre provisoire, un bout de carreau afin d'éviter que les passages vers la seconde partie de l'arrière-cuisine n'endommagent le dernier carreau définitif de la première :
Le matin, une première réunion de chantier avec Carole, le cuisiniste et le maçon, a permis de refaire le point sur diverses finitions du projet, un sujet sur lequel je la laisse volontiers décider, me contentant de suivre ces questions d'assez loin :
Avec Carole, les réunions de chantier prennent souvent un tour convivial, on déguste des biscuits en buvant un café...
... ou en reconstituant avec soin sa force de travail :
On ne sera pas surpris d'apprendre que celles que je mène sont plus spartiates.
Ont ainsi été choisis ou approuvés les modèles de poignées de porte...
... ou de moulures sur certains meubles :
Carole a également manifesté de l'intérêt pour des équipements électriques, en finition "laiton patiné" (si j'ai bien retenu), présentés par Ghislain BARBREL :
Une seconde réunion de chantier s'est tenue l'après-midi avec Arnaud PAQUIN, Sébastien LEBOISNE mais en l'absence d'Igor et d'Alexandre GURY, pourtant convoqués.
Sur la base de ses propres plans inspirés de la porte de l'atelier d'Alexandre...
... Sébastien a fait approuver une maquette de la future porte de séparation entre l'arrière-cuisine et l'arrière-cour. Du maousse costaud, comme on le voit (pas moins de 8 cm d'épaisseur de chêne en deux couches croisées), même si le choix des ferronneries, dont les clous à tête de diamant, n'a toujours pas pu être arrêté de manière à lancer enfin la fabrication :
À noter toutefois que, malgré l'implantation d'une porte extérieure aussi considérable, tant Arnaud PAQUIN que Sébastien LEBOISNE considèrent qu'il sera nécessaire, pour isoler du froid, de maintenir une cloison et une porte de séparation entre les deux parties de l'arrière-cuisine. J'avoue que je m'en serais bien passé pour des raisons d'encombrement et de commodité.
Arnaud PAQUIN a clairement retoqué, du moins pour la salle-à-manger du logis, le granit des dalles en cours de négociation comme l'on sait :
Il considère en revanche que de telles dalles seraient du meilleur effet dans la cour ou encore au rez-de-chaussée de l'aile ouest.
Je l'avais alerté, à la suite de la dernière tempête, sur ce que je croyais être des entrées d'eau sous les nouvelles menuiseries de la salle-à-manger. Arnaud PAQUIN a reconnu que, sur l'appui de la fenêtre sur jardin, une restauration à la résine devra être substituée par Igor à son travail à la chaux patinée, pas suffisamment résistant ni imperméable,...
... mais que, pour le reste, mes alarmes étaient infondées, le phénomène observé résultant, en l'absence du moindre chauffage dans le logis, de la simple condensation de la vapeur d'eau (comme sur les granits de la cage d'escalier, phénomène observé de longue date ici). Tout cela ne se produira plus quand ces volumes seront chauffés (vaste problème à propos duquel on continue à patiner...).
Dans la cuisine, Arnaud PAQUIN a considéré qu'il vaudrait mieux ne pas meuler les pierres à côté des granits que l'on sait, donc qu'il appartiendrait au cuisiniste d'adapter en conséquence le fond de ses meubles. On va donc essayer d'en convaincre ce dernier. Pas sûr que ce soit aussi facile à faire qu'à dire...
Dans la cuisine toujours, l'architecte a trouvé que le choix de poser, sous les fenêtres, du "Siporex" était le bon mais déclaré que, sauf à ruiner le caractère isolant du dispositif, il faudrait reboucher les trous d'aération que j'avais cru devoir y faire percer :
Quant au choix de la couleur du mobilier, l'architecte trouve que celle retenue le matin-même avec le cuisiniste n'est pas optimale. Il préfère la couleur des peintures de Mr SPOON sur les fenêtres :
Mais, puisque Mr SPOON n'a pas su nous donner la composition de ses peintures, Arnaud PAQUIN recommande de faire analyser celles-ci à l'aide d'un laser. (N.B. : Après la réunion, Carole est passée au magasin "Bricolor" de Domfront qui est équipé pour de telles mesures).
L'architecte a insisté sur la nécessité de prévoir une V.M.C. dans la cuisine.
J'ai donc pris l'attache de l'électricien ROBVEILLE ainsi que du plombier-électricien JANNELEC afin qu'ils en soumettent le devis. Et, parallèlement, reporté l'intervention du plaquiste qui devait, dès ce vendredi, poser un faux-plafond dans la première partie de l'arrière-cuisine.
Le soir, en dialoguant via "WhatsApp" avec l'électricien à propos de cette V.M.C. qui manque, j'ai hélas posé, par fatigue et inattention, le pied, c'est-à-dire tout mon poids, sur deux réalisations du jour, donc pas encore sèches, du carreleur. À l'entrée de la cuisine et au passage vers la seconde partie de l'arrière-cuisine...
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 16 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Logis - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
rédigé le Vendredi 16 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Logis - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 16 janvier 2026 06:24
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; leboisne0564@orange.fr ; C.F.
Objet : La Chaslerie - Suite du chantier
Alexandre,
Quand pourrais-je passer à votre atelier pour :
- signer le devis des menuiseries métalliques des tours,
- que vous me rappeliez ce qu'il couvre,
- voir les clous à tête de diamant que vous recommandez (forme, prix),
- idem pour les autres ferronneries de la porte entre l'arrière-cuisine et l'arrière-cour, à propos de laquelle Sébastien a fait approuver sa maquette par l'architecte,
- que vous me rappeliez, vous ou M. PAQUIN ou Sébastien, si on a finalement prévu un judas pour cette porte ?
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 16 janvier 2026 06:24
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; leboisne0564@orange.fr ; C.F.
Objet : La Chaslerie - Suite du chantier
Alexandre,
Quand pourrais-je passer à votre atelier pour :
- signer le devis des menuiseries métalliques des tours,
- que vous me rappeliez ce qu'il couvre,
- voir les clous à tête de diamant que vous recommandez (forme, prix),
- idem pour les autres ferronneries de la porte entre l'arrière-cuisine et l'arrière-cour, à propos de laquelle Sébastien a fait approuver sa maquette par l'architecte,
- que vous me rappeliez, vous ou M. PAQUIN ou Sébastien, si on a finalement prévu un judas pour cette porte ?
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mardi 20 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux)
rédigé le Mardi 20 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 22 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Charreterie - Cave - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - Economie - Anecdotes
rédigé le Jeudi 22 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Charpente-couverture - Plomberie-chauffage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Terrassement - Abords, Avenue, terrasse - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Chapelle - Charreterie - Cave - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - Economie - Anecdotes
J'apprends ce matin que, sur un très important château normand, les milliardaires américains propriétaires ont renoncé hier à la suite programmée de leur chantier.
La bonne nouvelle, si je puis me permettre ce commentaire au ras des pâquerettes, est que cela libère du temps pour l'architecte qui indique pouvoir relever en conséquence la priorité d'un chantier ô combien plus modeste.
La bonne nouvelle, si je puis me permettre ce commentaire au ras des pâquerettes, est que cela libère du temps pour l'architecte qui indique pouvoir relever en conséquence la priorité d'un chantier ô combien plus modeste.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 23 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux)
rédigé le Vendredi 23 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux)
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 11:20
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : RE: La Chaslerie - Suite du chantier
Aux alentours de 18 cm, on n'est pas à l'armée ni dans l'industrie lourde.
Une réunion de chantier demeure nécessaire avec le forgeron et le menuisier pour caler la demande d'autorisation de travaux sur les menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle.
J'aimerais que ça ne tarde pas. On perd déjà bien assez de temps sur la fin de la tranche A (prévue en juillet 2025) et le démarrage de la tranche B (fin réclamée de longue date également pour la fin mars 2026).
Bien cordialement,
PPF
______________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 10:44
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; C. F.
Objet : Re: La Chaslerie - Suite du chantier
Bonjour M. Fourcade,
Un judas est possible mais 10,8 x10,8 (4 pouces de large) maximum est possible pour laisser assez de matière dans les planches croisées de 18cm de large.
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 09:55
À : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : C. F.
Objet : RE: La Chaslerie - Suite du chantier
Sébastien a raison. Tout cela traîne beaucoup trop !
Il y aura un judas.
______________________________________________________________________________________________
De : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 09:01
À : 'Pierre-Paul Fourcade' <penadomf@msn.com>
Objet : RE: La Chaslerie - Suite du chantier
Bonjour
Je suis toujours dans l’attente d’un rendez vous avec Mr Paquin et Mr Gury pour voir la quincaillerie afin de pouvoir commencer à fabriquer
De plus , ce n’est pas à moi de décider s’il faut un judas à la porte de l’arrière cour
Il faut absolument organiser cette réunion chez Mr Gury au plus vite
Bonne journée
Sébastien LEBOISNE
SARL Leboisne
ZA L’auberge Neuve
50600 VIREY
Tel : 02.33.49.02.44
______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 07:01
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>; leboisne0564@orange.fr; C. F.
Objet : RE: La Chaslerie - Suite du chantier
J'attends toujours votre réponse à ma question posée il y a une semaine...
______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 20 janvier 2026 06:26
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; C. F.
Objet : RE: La Chaslerie - Suite du chantier
Alors Alex, on dort ?
______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 16 janvier 2026 06:24
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; C. F.
Objet : La Chaslerie - Suite du chantier
Alexandre,
Quand pourrais-je passer à votre atelier pour :
- signer le devis des menuiseries métalliques des tours,
- que vous me rappeliez ce qu'il couvre,
- voir les clous à tête de diamant que vous recommandez (forme, prix),
- idem pour les autres ferronneries de la porte entre l'arrière-cuisine et l'arrière-cour, à propos de laquelle Sébastien a fait approuver sa maquette par l'architecte ,
- que vous me rappeliez, vous ou M. PAQUIN ou Sébastien, si on a finalement prévu un judas pour cette porte ?
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 11:20
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : RE: La Chaslerie - Suite du chantier
Aux alentours de 18 cm, on n'est pas à l'armée ni dans l'industrie lourde.
Une réunion de chantier demeure nécessaire avec le forgeron et le menuisier pour caler la demande d'autorisation de travaux sur les menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle.
J'aimerais que ça ne tarde pas. On perd déjà bien assez de temps sur la fin de la tranche A (prévue en juillet 2025) et le démarrage de la tranche B (fin réclamée de longue date également pour la fin mars 2026).
Bien cordialement,
PPF
______________________________________________________________________________________________
De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 10:44
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; C. F.
Objet : Re: La Chaslerie - Suite du chantier
Bonjour M. Fourcade,
Un judas est possible mais 10,8 x10,8 (4 pouces de large) maximum est possible pour laisser assez de matière dans les planches croisées de 18cm de large.
Bien cordialement,
Arnaud Paquin
______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 09:55
À : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : C. F.
Objet : RE: La Chaslerie - Suite du chantier
Sébastien a raison. Tout cela traîne beaucoup trop !
Il y aura un judas.
______________________________________________________________________________________________
De : leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 09:01
À : 'Pierre-Paul Fourcade' <penadomf@msn.com>
Objet : RE: La Chaslerie - Suite du chantier
Bonjour
Je suis toujours dans l’attente d’un rendez vous avec Mr Paquin et Mr Gury pour voir la quincaillerie afin de pouvoir commencer à fabriquer
De plus , ce n’est pas à moi de décider s’il faut un judas à la porte de l’arrière cour
Il faut absolument organiser cette réunion chez Mr Gury au plus vite
Bonne journée
Sébastien LEBOISNE
SARL Leboisne
ZA L’auberge Neuve
50600 VIREY
Tel : 02.33.49.02.44
______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 07:01
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>; leboisne0564@orange.fr; C. F.
Objet : RE: La Chaslerie - Suite du chantier
J'attends toujours votre réponse à ma question posée il y a une semaine...
______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 20 janvier 2026 06:26
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; C. F.
Objet : RE: La Chaslerie - Suite du chantier
Alors Alex, on dort ?
______________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 16 janvier 2026 06:24
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; C. F.
Objet : La Chaslerie - Suite du chantier
Alexandre,
Quand pourrais-je passer à votre atelier pour :
- signer le devis des menuiseries métalliques des tours,
- que vous me rappeliez ce qu'il couvre,
- voir les clous à tête de diamant que vous recommandez (forme, prix),
- idem pour les autres ferronneries de la porte entre l'arrière-cuisine et l'arrière-cour, à propos de laquelle Sébastien a fait approuver sa maquette par l'architecte ,
- que vous me rappeliez, vous ou M. PAQUIN ou Sébastien, si on a finalement prévu un judas pour cette porte ?
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 23 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Bâtiment Nord - Désultoirement vôtre ! - Anecdotes - Références culturelles
rédigé le Vendredi 23 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Bâtiment Nord - Désultoirement vôtre ! - Anecdotes - Références culturelles
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 12:09
À : Cambérabéro"
Objet : RE: Pouce
Je n'avais aucun doute à ce sujet, œuf corse !
______________________________________________________________________________________________
De : "Cambérabéro"
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 12:06
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Pouce
Blague (quoique) :
Attention de bien coordonner vos différents artisans. Quand M. Paquin propose un judas de 4 pouces, il parle du pouce français de l'Ancien Régime, de longueur 2,707 cm, et pas du tout du pouce anglo-saxon de 2,54 cm.
C'est important, c'est comme ça qu'on a perdu la sonde Mars Climate Orbiter en 1999.
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 12:09
À : Cambérabéro"
Objet : RE: Pouce
Je n'avais aucun doute à ce sujet, œuf corse !
______________________________________________________________________________________________
De : "Cambérabéro"
Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 12:06
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Pouce
Blague (quoique) :
Attention de bien coordonner vos différents artisans. Quand M. Paquin propose un judas de 4 pouces, il parle du pouce français de l'Ancien Régime, de longueur 2,707 cm, et pas du tout du pouce anglo-saxon de 2,54 cm.
C'est important, c'est comme ça qu'on a perdu la sonde Mars Climate Orbiter en 1999.
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Samedi 24 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture
rédigé le Samedi 24 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Maçonnerie-carrelage - Electricité - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture
Fin de semaine très molle ici, en tout cas pour Cyrille RIALLAND, évaporé du chantier sans avoir terminé son bâchage :
Par voie de conséquence, je ne puis avancer avec l'électricien ni avec le plaquiste, pourtant en alerte.
Le plombier reviendra vendredi prochain terminer son chantier dans l'arrière-cuisine.
Du côté du chantier de la cuisine dont j'ai gardé la charge de la coordination, on tiendra néanmoins les délais car j'y veille directement en me tenant sur la brèche.
La situation est tout autre pour le chantier du logis dont l'architecte est chargé de la maîtrise d’œuvre dans le cadre d'un monopole légal. Le ferronnier me promet de forger une crédence pour la lui montrer, ce qui continue à bloquer le menuisier comme signalé sans l'ombre d'un doute. En d'autres termes, les rubans flottent.
Cette situation est peu plaisante car elle dégrade les possibilités de mettre rapidement dans les tuyaux les dossiers administratifs requis. Et ceci sans que ces retards qui s'accumulent tant et plus présentent la moindre valeur ajoutée, du moins à mes yeux.
Par voie de conséquence, je ne puis avancer avec l'électricien ni avec le plaquiste, pourtant en alerte.
Le plombier reviendra vendredi prochain terminer son chantier dans l'arrière-cuisine.
Du côté du chantier de la cuisine dont j'ai gardé la charge de la coordination, on tiendra néanmoins les délais car j'y veille directement en me tenant sur la brèche.
La situation est tout autre pour le chantier du logis dont l'architecte est chargé de la maîtrise d’œuvre dans le cadre d'un monopole légal. Le ferronnier me promet de forger une crédence pour la lui montrer, ce qui continue à bloquer le menuisier comme signalé sans l'ombre d'un doute. En d'autres termes, les rubans flottent.
Cette situation est peu plaisante car elle dégrade les possibilités de mettre rapidement dans les tuyaux les dossiers administratifs requis. Et ceci sans que ces retards qui s'accumulent tant et plus présentent la moindre valeur ajoutée, du moins à mes yeux.
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Vendredi 30 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Logis - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Vendredi 30 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Logis - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
Je commence à me sentir très las de certaines inefficacités :
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 30 janvier 2026 13:20
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>
Objet : Re: Quincailleries la Chaslerie
C'est trop tard. Marre de vous attendre.
PPF
Envoyé à partir de Outlook pour Android
_______________________________________________________________________________________________
From: Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Sent: Friday, January 30, 2026 1:11:32 PM
To: Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>
Subject: Quincailleries la Chaslerie
Bonjour à tous,
Je vous propose la date du vendredi 13 février à 10h00 pour la validation des quincailleries.
Bien cordialement,
Alexandre Gury
(Fin de citation)
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 30 janvier 2026 13:20
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>
Objet : Re: Quincailleries la Chaslerie
C'est trop tard. Marre de vous attendre.
PPF
Envoyé à partir de Outlook pour Android
_______________________________________________________________________________________________
From: Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Sent: Friday, January 30, 2026 1:11:32 PM
To: Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; LEBOISNE Ebénisterie <leboisne0564@orange.fr>
Subject: Quincailleries la Chaslerie
Bonjour à tous,
Je vous propose la date du vendredi 13 février à 10h00 pour la validation des quincailleries.
Bien cordialement,
Alexandre Gury
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Samedi 31 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
rédigé le Samedi 31 Janvier 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Ferronnerie - Menuiserie - Logis - Bâtiment Nord - Tour Louis XIII - Aile "de la belle-mère" - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - "Projet MORIN"
(Début de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : samedi 31 janvier 2026 19:26
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Réunions de chantier
Cher Monsieur,
En prévision de la réunion de chantier du 10 février prochain, nous avons ceci : http://www.chaslerie.fr/blog/message/49312 que je soumets à vos réflexions.
Par ailleurs, essayez SVP d'amener le jeune GURY à nous proposer une date de RV qui ne soit pas à la Saint Glingin. Je le trouve très usant avec ses délais mais il me paraît bienvenu, sinon nécessaire, que nos ferronneries soient en fer pur.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : samedi 31 janvier 2026 19:26
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : La Chaslerie - Réunions de chantier
Cher Monsieur,
En prévision de la réunion de chantier du 10 février prochain, nous avons ceci : http://www.chaslerie.fr/blog/message/49312 que je soumets à vos réflexions.
Par ailleurs, essayez SVP d'amener le jeune GURY à nous proposer une date de RV qui ne soit pas à la Saint Glingin. Je le trouve très usant avec ses délais mais il me paraît bienvenu, sinon nécessaire, que nos ferronneries soient en fer pur.
Bien cordialement,
PPF
(Fin de citation)
Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Mercredi 4 Février 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - Anecdotes
rédigé le Mercredi 4 Février 2026
Journal du chantier - Architecture-M.O. - Administration - Charpente-couverture - Ferronnerie - Menuiserie - Peinture - Logis - Bâtiment Nord - Vie des associations - Les amis de la Chaslerie - Les amis de la Chaslerie (travaux) - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux - Anecdotes
Le pire n'est jamais sûr, on dirait que tout pourrait venir à point pour qui sait attendre. Parfois en trépignant d'impatience, il est vrai.
Avec un grand merci à Jérôme NURY qui a réussi à faire franchir un obstacle supplémentaire au dossier de la "tranche 4 sur 7 (au sens du CD 61)" de restauration des menuiseries extérieures du logis :
(Début de citation)
De : ALAIN Valerie <ALAIN.Valerie@ORNE.fr>
Envoyé : mercredi 4 février 2026 10:35
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : Manoir de la Chaslerie
Monsieur,
Je reviens vers vous concernant votre projet de restauration du manoir de la Chaslerie et vos échanges avec les services du département ces dernières semaines.
Malgré notre volonté constante de soutenir au plus juste et d'accompagner au mieux les travaux de restauration de notre patrimoine départemental, nous devons faire face, depuis quelques mois, à des contraintes budgétaires de plus en plus importantes, dont vous n'ignorez pas les raisons. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre bienveillance envers nos services, qui doivent composer au quotidien avec ces nouvelles exigences.
Toutefois, j'ai le plaisir de vous informer que votre demande de subvention pour la tranche 4 des travaux, qui avait obtenu un avis favorable du comité Patrimoine que je préside (pour une aide à hauteur de 15 000€, le plafond), va être présentée, par mes soins, aux élus départementaux lors de la commission permanente qui se réunira le 13 février prochain.
J'ai personnellement veillé à ce que cela puisse être le cas, en soulignant la qualité des travaux de restauration mis en œuvre et l'intérêt patrimonial indéniable du manoir de La Chaslerie.
A la suite à ce vote d'attribution, nous pourrons également étudier, lors du prochain comité patrimoine qui se réunit fin mars 2026, la tranche 5 de votre projet, sachant qu'il n'y a pas eu de modification à la politique d’aide à la restauration des monuments privés du Département de l'Orne.
Pour mémoire, je vous rappelle qu'à partir de la date de notification d'attribution de subvention, le règlement prévoit un délai de 3 ans maximum pour que le versement de cette subvention soit rendu possible, suivant des modalités et des pièces à fournir que vous acceptez contractuellement lors de votre demande.
Bien à vous.
Valérie ALAIN
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Orne
Présidente de la Commission Education, Sport et Culture
Présidente de l’Association de Promotion et de Gestion du Site Universitaire d’Alençon
Canton de Magny-le-Désert
_____________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 22 décembre 2025 09:39
À : patrimoine <patrimoine@ORNE.fr>
Cc : (...)
Objet : RE: La Chaslerie - Demande de subvention au CD 61 pour la restauration d'une partie des menuiseries extérieures du logis ("tranche B" de la D.R.A.C.)
Monsieur,
Merci pour cette information. Vous m'obligeriez si vous vouliez bien m'informer du motif de ce refus.
Je rappelle par ailleurs que le CD 61 a été saisi, en temps utile, d'autres demandes de subventions pour travaux de restauration de menuiseries extérieures du logis de la Chaslerie (tranches 5 à 7 au sens du CD 61) sur lesquelles des réponses sont attendues. De même que je souhaiterais, comme déjà demandé, être informé des changements réglementaires éventuels intervenus à l'initiative du CD 61 dans sa politique d'aide à la restauration des monuments privés.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Pierre-Paul FOURCADE
(Fin de citation)
Avec un grand merci à Jérôme NURY qui a réussi à faire franchir un obstacle supplémentaire au dossier de la "tranche 4 sur 7 (au sens du CD 61)" de restauration des menuiseries extérieures du logis :
(Début de citation)
De : ALAIN Valerie <ALAIN.Valerie@ORNE.fr>
Envoyé : mercredi 4 février 2026 10:35
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : Manoir de la Chaslerie
Monsieur,
Je reviens vers vous concernant votre projet de restauration du manoir de la Chaslerie et vos échanges avec les services du département ces dernières semaines.
Malgré notre volonté constante de soutenir au plus juste et d'accompagner au mieux les travaux de restauration de notre patrimoine départemental, nous devons faire face, depuis quelques mois, à des contraintes budgétaires de plus en plus importantes, dont vous n'ignorez pas les raisons. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre bienveillance envers nos services, qui doivent composer au quotidien avec ces nouvelles exigences.
Toutefois, j'ai le plaisir de vous informer que votre demande de subvention pour la tranche 4 des travaux, qui avait obtenu un avis favorable du comité Patrimoine que je préside (pour une aide à hauteur de 15 000€, le plafond), va être présentée, par mes soins, aux élus départementaux lors de la commission permanente qui se réunira le 13 février prochain.
J'ai personnellement veillé à ce que cela puisse être le cas, en soulignant la qualité des travaux de restauration mis en œuvre et l'intérêt patrimonial indéniable du manoir de La Chaslerie.
A la suite à ce vote d'attribution, nous pourrons également étudier, lors du prochain comité patrimoine qui se réunit fin mars 2026, la tranche 5 de votre projet, sachant qu'il n'y a pas eu de modification à la politique d’aide à la restauration des monuments privés du Département de l'Orne.
Pour mémoire, je vous rappelle qu'à partir de la date de notification d'attribution de subvention, le règlement prévoit un délai de 3 ans maximum pour que le versement de cette subvention soit rendu possible, suivant des modalités et des pièces à fournir que vous acceptez contractuellement lors de votre demande.
Bien à vous.
Valérie ALAIN
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Orne
Présidente de la Commission Education, Sport et Culture
Présidente de l’Association de Promotion et de Gestion du Site Universitaire d’Alençon
Canton de Magny-le-Désert
_____________________________________________________________________________________________
De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 22 décembre 2025 09:39
À : patrimoine <patrimoine@ORNE.fr>
Cc : (...)
Objet : RE: La Chaslerie - Demande de subvention au CD 61 pour la restauration d'une partie des menuiseries extérieures du logis ("tranche B" de la D.R.A.C.)
Monsieur,
Merci pour cette information. Vous m'obligeriez si vous vouliez bien m'informer du motif de ce refus.
Je rappelle par ailleurs que le CD 61 a été saisi, en temps utile, d'autres demandes de subventions pour travaux de restauration de menuiseries extérieures du logis de la Chaslerie (tranches 5 à 7 au sens du CD 61) sur lesquelles des réponses sont attendues. De même que je souhaiterais, comme déjà demandé, être informé des changements réglementaires éventuels intervenus à l'initiative du CD 61 dans sa politique d'aide à la restauration des monuments privés.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Pierre-Paul FOURCADE
(Fin de citation)
