N.D.L.R. : Intéressant mais ça manque de galets ou de telles pierres par ici.

"Color Run" à Domfront : 800 participants.

Deux premiers concerts de la saison 2026 à la Chaslerie : 5 participants d'âge scolaire pour 50 places gratuites proposées. Et pas le moindre collégien ni lycéen inscrit, à ce jour, pour le troisième concert où 25 places gratuites supplémentaires leur sont réservées.

Cherchez l'erreur !

Il est vrai que, comme on nous l'a signalé, on ne "fournit pas le transport"...

Celui que, sur mon téléphone portable, j'identifie comme "Ragondin Boy" m'envoie ce soir cette photo :

Je demande l'âge et le poids.
2 mois, 7 à 800 g.

Et le plus gros que vous avez pris à la Chaslerie ?
Quasiment 7 kg, pris dans les premiers jours.

Wow !

P.S. (à 19 heures 15) : "Coypu" in english.
Va donc pour "Coypu Boy" !

Je découvre ce matin au pied de mon lit un tas de paperasses que Carole a dû y déposer. Elle devait, j'imagine, espérer que j'intègre leurs données, en tant que de besoin, à ma déclaration de revenus pour 2025.

Trop tard, cette corvée est derrière moi. En tout état de cause, mes "déficits fonciers reportables" sont tels qu'ils absorberaient, sans le moindre pli, de nombreux revenus supplémentaires. Et beaucoup plus encore.

Néanmoins il faudrait que j'arrive à faire comprendre à Carole qu'un jour prochain, il lui appartiendra de se dépatouiller avec tous ces formulaires dématérialisés à la con qui me pourrissent la vie. Les fils l'y aideront-ils ? J'ai toutes raisons d'en douter.

Il faut donc qu'elle s'y mette. Au bout de 51 ans de mariage, à quelques jours près, n'en serait-il pas temps ?

Je viens d'avoir la joie d'apprendre que mes petits-fils Paul et Hector assisteront, en qualité d'écoliers parisiens, au prochain spectacle à la Chaslerie au cours duquel nous entendrons le guitariste Guillaume GIBERT.

À propos de la réceptivité locale de l'offre par La SVAADE de places gratuites pour les "scolaires", j'ai écrit ce matin au fonctionnaire municipal chargé de l'animation culturelle à Domfront en Poiraie :

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 31 mai 2026 01:53
À : (...)@villededomfront.fr>
Cc : Adrien SONNET ; Membres du bureau de La SVAADE
Objet : RE: 🐤 J-1 COUCOÙ │THÉÂTRE │PASSAIS
 
Allo !

Y a-t-il quelqu'un au bout de la ligne ?

Pour le premier spectacle de notre saison 2026, nous avons eu la grande joie de recevoir trois lycéens de Domfront, accompagnés gratuitement (par extension sollicitée du dispositif) d'un de leurs enseignants.

Pour le deuxième, zéro (mais deux lycéens de communes voisines, accompagnés de leur père, fidèle de nos spectacles, s'étaient néanmoins déplacés). Un autre s'était inscrit mais il a eu des "problèmes de réveil", s'est-il excusé.

Pour le troisième, zéro "scolaire" inscrit à ce jour.

Total : 5 "scolaires" présents pour 75 invitations lancées à eux précisément (soit trois demi-jauges).

Auriez-vous des commentaires à faire pour nous éclairer sur le dynamisme ou les goûts de la jeunesse locale ou de ses encadrants ? Ou sur les moyens de les atteindre (réseaux sociaux communaux ou autres, ceux qui marchent pour la "Color Run" par exemple) ?

Cordialement,

PPF

______________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 27 mai 2026 18:32
À : (...)@villededomfront.fr>
Cc : Adrien SONNET ; Membres du bureau de La SVAADE
Objet : RE: 🐤 J-1 COUCOÙ │THÉÂTRE │PASSAIS
 
Cher M. (...),

Y a-t-il quelque chose que nous puissions ou devions faire pour qu'à l'avenir les "spectacles à la Chaslerie" soient inclus dans votre "Saison culturelle partagée" ? Mêmes questions pour les réseaux sociaux de notre commune regroupée.

Au plaisir de vous revoir, notamment à l'occasion de l'un de nos spectacles (le prochain est le 6 juin à 18 heures, ainsi que vous avez pu le noter). Vous y serez toujours notre invité.

Bien cordialement,

PPF

______________________________________________________________________________________________

De : Saison Culturelle Partagée <r.lay@villededomfront.fr>
Envoyé : mercredi 27 mai 2026 18:15
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : 🐤 J-1 COUCOÙ │THÉÂTRE │PASSAIS
 
(...)

(Fin de citation)

P.S. (du 1er juin 2026 à 18 heures) : J'ai reçu ce matin deux courriels de réponse dont je remercie les auteurs :

(Début de citation)

De : Sonnet Adrien <sonnetadrien@gmail.com>
Envoyé : lundi 1 juin 2026 12:10
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : (...)@villededomfront.fr>; Membres du bureau de La SVAADE
Objet : Re: 🐤 J-1 COUCOÙ │THÉÂTRE │PASSAIS
 
Bonjour M. Fourcade, 

Je me permets d'ajouter, à la suite du mail de Renaud dont je partage entièrement l'analyse, que nous avons évoqué ce point avec Guillaume Béesau lors du conseil d'administration du jeudi 28 mai dernier. 
Après discussion avec Madame la Proviseure et les parents d'élèves présents, il me semble qu'il ne s'agit pas que d'un problème de communication. Il s'agit aussi de changer des habitudes, de donner envie à ces élèves de venir et/ou de leur permettre quand il ne s'agit que d'un problème de transport. Parfois également, il peut y avoir concurrence avec d'autres manifestations culturelles ou sportives (à l'instar du festival des Papillons de Nuit qui a dû attirer un nombre significatifs d'élèves le week-end dernier). 
Je suis assez optimiste quant au fait que cela évolue positivement au fur et à mesure des éditions et qu'il y ait davantage d'élèves le 12 septembre prochain, pour la réception d'Éric Chartier. En tout cas, nous ferons notre maximum pour que cela soit le cas. 

Vous souhaitant une bonne journée,
Bien cordialement, 

Adrien Sonnet
Adjoint au Tourisme, aux affaires culturelles et à la communication
Domfront en Poiraie 
Tel : 06.80.47.87.97

_______________________________________________________________________________________________

De : (...)@villededomfront.fr>
Envoyé : lundi 1 juin 2026 11:29
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Sonnet Adrien <sonnetadrien@gmail.com>; Membres du bureau de La SVAADE
Objet : Re: 🐤 J-1 COUCOÙ │THÉÂTRE │PASSAIS
 
M. Fourcade,
après une fin de semaine bien remplie, je peux me permettre de prendre le temps de vous répondre.

La saison culturelle partagée est un regroupement institutionnel de la mairie de Domfront en Poiraie et de la CdC Andaine Passais,
aussi malheureusement, il est impossible pour la Chaslerie d'y être présent.

Concernant la color run, c'est un événement porté par la SPL, une institution publique partenaire.

Toutefois, à la mairie, nous réfléchissons actuellement à revoir notre communication, afin d'y intégrer les différentes manifestations, et envisageons une plaquette de programmation des événements portés par la mairie, les associations, les différents partenaires sur le territoire de Domfront en Poiraie.
Cette plaquette pourrait voir le jour en septembre 2027, pas avant, et couvrirait donc septembre 27 / aout 28
nous souhaitons remettre un coup de collier sur la communication, et construire le tout au mieux, que cela soit sur internet ou via des supports bien réels.

Nous y verrons plus clair en Septembre 26, nous souhaitons avancer sur la communication, mais nous devons aussi construire notre propos.

En ce qui concerne les lycéens et lycéennes, je pense qu'il faut vraiment faire preuve de patience,
25 places est un but à atteindre, mais il ne se réalisera pas du jour au lendemain, tout cela prend malheureusement du temps.
Je ne peux que vous suggérer de continuer l'effort.

J'aurai même tendance à vous dire d'ouvrir la jauge concerné pour les lycéens petit à petit,
ayant l'expérience de ce type d'initiatives, je vous garantie que la frustration de ne point avoir été à un spectacle fait aussi parler du dit spectacle,
je vous suggère de passer la jauge gratuite petit a petit après chaque succès, en passant de 5 places, à 10, puis 15, puis 20, puis 25.

Bonne journée

(...)

(Fin de citation)

J'ai assisté cette après-midi, à l'abbaye de Lonlay, à un spectacle vraiment très réussi de l'"Ensemble De Caelis" mêlant très heureusement ses voix avec les "chanteurs d'oiseaux" Johnny RASSE et Jean BOUCAULT.

La canicule ayant marqué une pause, l'église était pratiquement comble mais je n'ai guère remarqué de "scolaires" dans l'assistance.

D'après le programme remis à l'entrée, le festival "Regards" de trois jours, dans lequel s'inscrivait ce spectacle titré "Drôles d'oiseaux", était très subventionné (D.R.A.C., Région Normandie, CD 61 entre autres), de sorte que le billet était vendu 12 € (et 3 € pour les moins de douze ans).

On peut difficilement faire mieux, je suppose.

Il semble y avoir un "bug" dans le "don" du demi-queue Pleyel de 1893 pour l'enlèvement duquel j'ai mobilisé, dès ce lundi, deux professionnels sur les conseils avisés de Jean LOUCHET que j'en remercie.

J'interroge le site "Gens de Confiance".

P.S. (à 11 heures 30) : Toujours aucun écho. Ma réponse favorable était pourtant ferme et, semble-t-il, délivrée en temps utile.

P.S. 2 (à 16 heures) : Voici le message adressé à Mme Christine AUTONNE-BIZALION via la messagerie du site "Gens de Confiance" et dont elle vient de prendre connaissance sans la moindre réaction de sa part :

"Madame, comment peut-on interpréter votre mutisme persistant ? Votre attitude est pour le moins inattendue de la part d'une prétendue "Princesse" de ce site. Il semble que nous n'ayons pas le même sens des corrections élémentaires. Je m'honore de ne pas avoir le vôtre."

(Début de citation)

De : Jean THUAUDET, vice-président de "Les amis de la Chaslerie" et de La SVAADE
Envoyé : mardi 2 juin 2026 19:00
À : Membres du bureau de "Les amis de la Chaslerie" et de La SVAADE
Cc : C. F. ; (...) ; (...)
Objet : RE: VMF - Ouverture du concours du Prix VMF "Patrimoine et musique" 2026
 
Bien évidemment oui ! 

Jean Thuaudet

______________________________________________________________________________________________

De : Hugues HOURDIN, président de "Les amis de la Chaslerie" et de La SVAADE
Envoyé : mardi 2 juin 2026 18:51
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Membres du bureau de "Les amis de la Chaslerie" et de La SVAADE ; C. F. ; (...) ; (...)
Objet : Re: VMF - Ouverture du concours du Prix VMF "Patrimoine et musique" 2026
 
Excellente idée !
HH
Envoyé de mon iPhone

_______________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 2 juin 2026 18:44
À : Membres du bureau de "Les amis de la Chaslerie" et de La SVAADE
Cc : C. F. ; (...) ; (...)
Objet : TR: VMF - Ouverture du concours du Prix VMF "Patrimoine et musique" 2026
 
Chers membres du bureau des "amis de la Chaslerie" et de La SVAADE,

Il me semble que ce prix est fait pour vous et pour notre manoir favori.

Qu'en dites-vous ? Seriez-vous d'accord pour que l'association "Les amis de la Chaslerie" se porte candidate alors que la Chaslerie s'illustre par ses concerts pour la septième année consécutive ?

Amicalement,

PPF

_______________________________________________________________________________________________

De : Prix VMF <prix@vmfpatrimoine.org>
Envoyé : mardi 2 juin 2026 18:31
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : VMF - Ouverture du concours du Prix VMF "Patrimoine et musique" 2026
 
Un nouveau prix pour encourager la valorisation du patrimoine par la musique.‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌   ­‌  
Création d'un nouveau prix pour encourager les initiatives valorisant le patrimoine grâce à la musique

Depuis plus de quarante ans et grâce à la générosité et au soutien de nombreux mécènes, les Vieilles Maisons Françaises remettent de nombreux prix toute l'année. 

Les Prix VMF récompensent des projets de restauration exemplaires dédiés à la protection et à la mise en valeur du patrimoine : bâti ancien, patrimoine religieux ou du XXe siècle, conservation du mobilier, projets de valorisation touristique ou actions pour le patrimoine paysager. Ils saluent également ceux qui, au quotidien, œuvrent à préserver et révéler les richesses qui les entourent. Ces initiatives mettent en lumière non seulement les biens patrimoniaux, mais aussi l’histoire et l’identité de territoires souvent menacés. 

10 000 euros pour encourager les initiatives qui valorisent le patrimoine grâce à la musique

Doté de 10 000 euros ce nouveau prix vise à encourager les initiatives qui valorisent la patrimoine grâce à la mise en place d'activités musicales de grande qualité. Les porteurs de projets peuvent être des associations mais aussi des propriétaires privés ou publics qui par leur action permettent au patrimoine d’être entretenu, visité et animé.
 Le concours est ouvert jusqu'au 17 juin 2026. 
 
Le Prix sera décerné à l'automne 2026.

(Fin de citation)

P.S. (à 21 heures 45) : Je n'arrive pas me connecter à mon "compte V.M.F." pour remplir leur formulaire en ligne.

P.S. 2 (du 3 juin 2026 à 3 heures 45) : Je viens de retrouver, dans ma messagerie "Outlook" (msn), les échanges que j'avais eus l'an dernier, du 5 au 13 février 2925, avec diverses personnes des V.M.F., toutes très aimables, pour essayer de remplir le formulaire en ligne d'un autre prix des V.M.F.

C'est donc à croire que ma phobie des formulaires dématérialisés est telle que je ne dépasserai jamais l'antichambre de ces prix.

Carole m'apprend ce soir que, pour débloquer le chantier de la cuisine du bâtiment nord, il pourrait nous falloir aller à Vérone où se trouverait le nouveau grossiste auprès de qui un nouveau marbrier, lui allemand, s'approvisionnerait en kartzite "Taj Mahal". Nous pourrions ainsi nous assurer directement de la qualité des pierres qui seraient mises en œuvre.

Élémentaire, mon cher Watson !

Les aptitudes de Carole comme négociatrice sont très nettement supérieures à ses qualités de diététicienne : quand elle n'est pas là, ne serait-ce que deux ou trois jours, je perds du poids mais, dès qu'elle réapparaît, ça repart à la hausse.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 4 juin 2026 13:12
À : Secretariat Cabinet LE NAIL <secretariat@cabinetlenail.com>
Cc : Gonzague Le NAIL <glenail@cabinetlenail.com>
Objet : RE: Expertise de la Chaslerie
 
Cher Monsieur,

Je vous remercie pour ce travail. Je règle votre facture.

J'aurai peut-être quelques corrections de forme à suggérer.

Bien cordialement,

PPF
_______________________________________________________________________________________________

De : Secretariat Cabinet LE NAIL <secretariat@cabinetlenail.com>
Envoyé : jeudi 4 juin 2026 12:58
À : 'Pierre-Paul Fourcade' <penadomf@msn.com>
Cc : Gonzague Le NAIL <glenail@cabinetlenail.com>
Objet : Expertise de la Chaslerie
 
Cher Monsieur,
 
Comme convenu avec M. Gonzague LE NAIL, veuillez trouver ci-joint l’estimation en valeur vénale de votre propriété.
Je vous en souhaite bonne réception et reste à votre disposition pour tout complément d’information.
 
Je vous joins également notre facture et vous remercie pour votre règlement.
 
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous souhaite une agréable journée,
 
Bien cordialement,
 
Jules de FROBERVILLE

secretariat@cabinetlenail.com
Tél : +33.(0)2.43.98.20.20
Cabinetlenail.com
.
(Fin de citation)

J'ai tardé (par rapport à mes habitudes) à rédiger mon compte rendu de la dernière réunion de chantier parce que, à dire vrai, j'en suis sorti avec un sentiment de frustration. Car je trouve la maîtrise d’œuvre trop molle à mon gré, et ceci de façon récurrente en dépit des signaux que j'émets depuis un moment.

En effet, Arnaud PAQUIN n'avait convoqué aucune entreprise alors que je suis, depuis longtemps, demandeur d'un calendrier de fin des travaux de la "tranche A" ou de démarrage de la "tranche B". Rien de tel n'avait été préparé, rien de tel n'a donc pu être annoncé.

J'avais toutefois pris l'initiative de demander au plombier, Jean-Baptiste LETERTRE, de "Jannelec", au tailleur de pierres, Guillaume ROY, et à Igor d'être des nôtres :

Sébastien LEBOISNE, en vacances cette semaine, s'était excusé.

1 - Sur la "tranche A" (qui devait être terminée pour juillet 2025), rien ne s'est dit et tout reste donc "en stand-by" :
- Quand Alexandre GURY livrera-t-il enfin les menuiseries métalliques de la "tranche A" ? Mystère !
- Quand Sébastien LEBOISNE livrera-t-il la porte extérieure de l'arrière-cuisine ? Mystère ! Et quid de la grille du judas de cette porte (forme, délais) ? Mystère !
- Tout au plus Igor a-t-il pu confirmer être prêt à lever la réserve relative à son travail sur l'appui de la fenêtre est de la salle-à-manger mais rien de ferme ne lui a été demandé quant au calendrier correspondant. Igor renvoie donc à son retour quand on lui demandera de réaliser les bandes de redressement de la "tranche B", c'est-à-dire à un horizon toujours indéfini.

2 - À part ceci, de la "tranche B", il ne fut point question :
- Sur la date de début des travaux : mystère, pas un mot !
- Sur la date de fin des travaux : mystère !

3 - À propos de la "tranche C" : je n'avais pas reçu avant cette réunion de chantier, même sous forme d'un inconfortable fichier "pdf", les plans de ces diverses menuiseries modifiées par l'architecte à la suite de la réunion précédente. J'ai donc dû me contenter d'un survol rapide, lors de cette réunion-ci, de ces plans tirés en format "A3". À charge pour moi, m'a-t-il été demandé, de présenter ensuite mes remarques par écrit (ce que je ferai dès que possible).

Tout cela est-il sérieux quant à la méthode ? Alors que tant de retards se sont accumulés, j'en doute, moi qui n'apprécie que modérément les interminables bavardages de banquet ou de salon, sans queue ni tête ni ordre du jour, même en agréable compagnie comme en l'espèce.

Les documents que j'avais communiqués (notamment les ouvrages du centre de recherche des monuments historiques) ne m'ont pas été rendus. Arnaud PAQUIN m'a toutefois dit les avoir feuilletés.

Le heurtoir que j'avais prêté est retoqué car trop 18è mais ne m'a pas été rendu. Ceci est un détail.

En résumé, je n'ai toujours pas en mains la demande d'autorisation de travaux relative à la "tranche C".
Combien de temps faudra-t-il encore l'attendre ? Mystère, un de plus !

4 - Sur un point important (le circuit de chauffage dans le logis, en aval de la charreterie), la présence du plombier a permis d'apporter enfin un peu de substance à la réunion. Il a été entendu que :
- l'architecte va préparer ses recommandations en la matière, en prévoyant une installation susceptible d'être phasée dans le temps ;
- le plombier présentera ensuite son devis.

Sur le fond, il y a là des questions sur lesquelles je suis "a priori" incompétent, comme :
- le besoin de prévoir un gros regard à l'extérieur de la tour sud-ouest, regard qui remplacerait le précédent :

- la nécessité de "stations intermédiaires" (je ne sais plus le bon terme) à répartir intelligemment dans le logis ;
- la puissance et l'emplacement des pompes, chauffe-eau ou citernes à prévoir pour une bonne circulation des liquides, avec un encombrement minimal dans les pièces d'habitation.

Igor a été chargé de soulever, le moment venu, deux rangs de dalles dans l'entrée du logis afin de permettre le passage de tuyaux de bon calibre et en nombre suffisant.

5 - Avec le plombier, on a également examiné l'état actuel du futur cabinet de toilettes du rez-de-chaussée du bâtiment nord :
- sur le sol, dans le coin au fond à gauche de la pièce, trois tubes ne servent à rien et pourront être éliminés ; les quatre autres sont plus gênants mais je ne sais plus pourquoi ils avaient été mis là (une enquête menée grâce aux photos du site favori ne m'a pas permis de retrouver immédiatement l'idée en question). Mais je me souviens d'avoir pensé, à une époque lointaine, installer un radiateur contre le pignon ouest du bâtiment nord, sous la petite fenêtre ; ceci expliquerait une paire de ces tuyaux et donnerait à penser que l'autre alimente le radiateur effectivement en place dans la chambre de Carole ; pour en avoir le cœur net, il faudra que je me replonge dans mes archives-photos :

Si on conserve ces deux paires de tuyaux, on essayera de les rabattre au maximum dans l'angle du mur ; le plombier a proposé de faire intervenir le marteau-piqueur d'un de ses compagnons ; j'ai préféré charger Igor de tout ce travail délicat ; il devra veiller à ne pas taper sur le circuit de chauffage par le sol déjà installé dans cette pièce :

Tant qu'à faire, voici pour rappel l'emprise au sol de ce circuit de chauffage dans le coin où serait installée la cuvette de w.-c. :

6 - La présence du tailleur de pierres a permis d'avancer sur les questions de son ressort :
- à propos du linteau de la cheminée de la salle-à-manger du logis, il va préparer son devis pour la sculpture de "mon" écu et la gravure de "ma" devise latine ; en revanche, "ma" devise béarnaise pourrait être peinte, plutôt qu'incisée ;
- pour le linteau de la cheminée de la tour sud-ouest, on a examiné les deux pierres repérées par Guillaume dans mes stocks. Sur la base de ce qu'on a vu (c'est-à-dire sans pouvoir retourner les deux pierres en question), ...

... le choix s'est porté sur une pierre déjà ouvragée d'un côté mais comportant une feuillure de l'autre (celui qui serait vu) ; l'architecte a déclaré que ce défaut ne serait pas gênant, donc donné son feu vert à l'emploi de cette pierre :

Pour le reste, pas un mot utile du plombier à propos de la cave. Il paraît effrayé par mes demandes simultanées d'informations préalables sur ce qu'il y a lieu de faire dans divers bâtiments (bâtiment nord, charreterie et logis, cave). Si tel est le cas, je trouve qu'il s'effraye de peu ou ignore la réalité de ce chantier, notamment ses contraintes aussi nombreuses que diverses, dont je suis, pour ma part, obligé de m'accommoder depuis trente-cinq ans.

De même, aucune date n'a été proposée par l'architecte pour la prochaine réunion de chantier qui devrait à mon avis accoucher enfin :
- d'un calendrier précis relatif aux "tranches A et B", notamment à propos de la réalisation des travaux, de la levée des réserves et de la fourniture du "dossier des ouvrages exécutés" requis par la D.R.A.C. pour payer les subventions ;
- d'un dossier complet, en bonne et due forme, prêt à être signé par moi, en vue d'obtenir l'autorisation de travaux requise pour la "tranche C" ; ce document est nécessaire pour pouvoir solliciter les subventions indispensables : tout cela traîne beaucoup trop !

Aucune date non plus pour la fourniture de l'étude relative à la plomberie (en aval de la chaudière au fuel que je souhaite - je le rappelle - déplacer avant le prochain hiver).

Ce n'est donc pas encore cette réunion de chantier du 3 juin 2026 qui me réconciliera avec les monopoles légaux mal contrôlés, comme celui des architectes du patrimoine.

(Je complèterais ce message au fur et à mesure que me reviendraient en mémoire d'autres sujets évoqués lors de cette réunion de chantier du 3 juin dernier).

Toujours plus nombreux, imposant des démarches toujours plus redondantes, je les trouve usants mais, à leur décharge, ils ne sont manifestement pas dirigés ou le sont par les brêles gouvernementales habituelles :

(Début de citation)

De : DDFIP61 PGP Comptabilité <ddfip61.pgp.comptabilite@dgfip.finances.gouv.fr>
Envoyé : vendredi 5 juin 2026 16:23
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Cc : (...)@dgfip.finances.gouv.fr>; (...)@dgfip.finances.gouv.fr>; (...)@dgfip.finances.gouv.fr>; (...)@dgfip.finances.gouv.fr>; (...)@dgfip.finances.gouv.fr>; DDFiP de l'Orne PGP Comptabilité <ddfip61.pgp.comptabilite@dgfip.finances.gouv.fr>
Objet : Re: Demande GNR
 
Bonjour Monsieur Fourcade,

Vous avez formulé une demande concernant le GNR agricole via votre messagerie sécurisée e-contact auprès du Service Impôts des Entreprise de l'Orne, évoquant une facture d'avril 2026.

Si vous entendez pouvoir bénéficier du dispositif d'aide GNR agricole pour les livraisons du mois d'avril 2026, il convient de formuler une demande via le portail CHORUS PRO.

Le dispositif et les modalités de dépôt des demandes sont disponibles ici : Aide pour les entreprises réalisant des travaux agricoles et forestiers touchées par la hausse du prix du gazole non routier | impots.gouv.fr

Je vous précise qu'une aide GNR agricole pour le mois de mai 2026 est ouverte à compter de ce jour. Les informations sont disponibles ici : Aides carburant | info.gouv.fr

Restant à votre disposition,

Cordialement,
(...)
Service Comptabilité / RNF / Cellule TIC
Division État - Pôle Gestion Publique
DDFIP de l'Orne
52, place Bonet - BP 50344
61014 ALENCON Cedex
02.61.12.05.04

(Fin de citation)

Au courrier ce matin :

N.D.L.R. : Un grand merci à Jérôme NURY et à tous les élus qui ont concouru à cette décision.

Sauf erreur de ma part, cette somme est en baisse d'un tiers par rapport à la subvention obtenue des mêmes, au même titre, l'an dernier. Plus précisément, j'avais sollicité cette année deux subventions de 1 000 €, l'une pour La SVAADE, l'autre pour "Les amis de la Chaslerie", dont les actions sont désormais différentes bien que complémentaires, et l'une des deux, celle, nouvelle, relative à l'offre de places gratuites aux "scolaires", semble ne pas avoir été retenue, sans doute parce que je me suis mal fait comprendre. J'imagine que mon propos était trop compliqué.

On peut même ajouter qu'après la "quatrième mi-temps", il y en a généralement une cinquième, le petit-déjeuner partagé familialement avec l'artiste, avant son départ :

Chaque fois que j'ai la chance de voir mes petits-enfants, je ne manque pas de leur conseiller (au moins à trois d'entre eux) d'aller chez le coiffeur afin que, faute d'arriver à domestiquer leurs tignasses respectives, il les raccourcisse.

Avait-il cru assister avant-hier à un concert extrait de "Figaro" ? Le fait est qu'Hector a entrepris, hier après-midi, de dégager son front en s'aidant de ma paire de ciseaux coupe-ongles. Ainsi, il a désormais le front aussi dégarni de cheveux que sa gencive inférieure l'est de dents de lait. La symétrie du dispositif est évidente.

J'ai hâte de savoir ce qu'auront pensé de ce nouveau "look" sa mère et sa sœur !

Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin écarte l'idée de démissionner

N.D.L.R. : Bien entendu, on n'en attendait pas moins. La soupe est trop bonne pour tous ces incapables et irresponsables manifestes !

Plus précisément, tout juste capables d'organiser leur irresponsabilité, ce en quoi ils sont particulièrement experts. Et "quoi qu'il en coûte" !

Tout ceci me rappelle la "D2"...

P.S. (à 21 heures) : Relisant un autre message de ce site que j'ai consacré à la "D2", je constate que je n'ai pas encore tout dit à son sujet, loin s'en faut.

Le magazine Transitions & Énergies a publié le 5 juin 2026 un article particulièrement documenté consacré à l'affaiblissement progressif de la souveraineté énergétique française.

S'appuyant sur les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la perte d'indépendance énergétique de la France, sur des rapports publics, des auditions officielles et de nombreux documents Éric Leser (1), retrace plus de vingt années de décisions énergétiques qui continuent aujourd'hui de produire leurs effets.

L'originalité de cette enquête est qu'elle ne se réfugie pas derrière des généralités. Elle met des noms, des fonctions et des responsabilités derrière les décisions. Ministres, hauts fonctionnaires, responsables administratifs ou politiques : les principaux acteurs de cette période sont identifiés et leur rôle est examiné à la lumière des faits, des documents publics et des témoignages recueillis par la représentation nationale.
Dans un pays où les responsabilités se dissolvent souvent dans les institutions, cet exercice de transparence mérite d'être souligné.

Jean-Louis Butré

1) Éric Leser est un journaliste économique de premier plan, ancien chef du service économique du journal Le Monde, ancien correspondant du Monde à New York et fondateur de Slate.fr. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Transitions & Énergies

N.D.L.R. : À verser au dossier "Ces incompétents et abrutis qui nous gouvernent".

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 9 juin 2026 08:02
À : Secretariat Cabinet LE NAIL <secretariat@cabinetlenail.com>
Cc : Gonzague Le NAIL <glenail@cabinetlenail.com>; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: Expertise de la Chaslerie
 
Monsieur,

Voici mes suggestions de corrections et autres commentaires :
x- page de couverture, dans le titre, mettre "commune de" ;
x- page 3 :
- pour la "SCI 3", il s'agit de "certaines terres" et non de "les terres" ;
- la "SCI 4" n'a rien à voir avec la ferme qui, elle, est détenue en direct par mon épouse et moi ; il faudrait écrire "Pour ce qui concerne certaines dépendances" ;
- comme je vous l'ai indiqué, la "SCI 5" est une coquille non porteuse d'actifs fonciers ; la phrase du bas de la page 2 ne s'applique pas à elle ;
x- page 5 :
- à propos du logis, le premier "flanqué" sans "e", le second avec ; après "aile ouest", un "e" à "surmonté" ;
- à propos de la muraille, il manque un "e" ;
- après la chapelle, mettre (deux fois) un "s" à "anciens bâtiments agricoles ;
x- page 6 : 
- à propos du 1er étage : "même disposition qu'au rez-de-chaussée" ; avec les tours, ça fait quatre pièces et non deux ;
- milieu de la page : les menuiseries ont été changées dans quatre pièces et non dans la seule salle à manger ;
- bas de page : l'arrière-cuisine est également en cours d'achèvement ;
x- page 7 : 
- il y a trois niveaux dans le colombier et deux dans les écuries ; dans le "pavillon", il y a en plus des combles ;
- la chapelle appelle une re-restauration (portes et salpêtre sur les murs à l'intérieur du bâtiment) ;
- à propos de la cave, outre les réseaux, tout l'intérieur est en attente (pas d'escalier, sols, isolations, cloisons) ;
- à propos de la ferme, je ne comprends pas le mot "curé" ;
- à propos des terrains, on ne sait pas s'il n'a jamais existé, à défaut de parc, un jardin d'agrément entre les douves ;
x- page 8, je pense qu'il y a plus de 60 ha, dont une bonne vingtaine loués au fermier ; prière de vérifier ces points ;
x- page 9 : les associations sont débitrices, au titre du loyer, de l'ensemble des impôts locaux (comme ce doit être stipulé dans le bail, point à vérifier) ;
x- page 11 : 
- la protection de 1926 couvre les intérieurs comme les extérieurs de tous les bâtiments, plus les murs isolés ;
- la fiche Mérimée raconte des âneries (ce qui est fâcheux compte tenu de ses prétentions affichées) ; ceci a été signalé à la D.R.A.C., sans effet probant à ce jour, mais les dossiers des arrêtés sont clairs.

Bien cordialement,

PPF

_______________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 4 juin 2026 13:12
À : Secretariat Cabinet LE NAIL <secretariat@cabinetlenail.com>
Cc : Gonzague Le NAIL <glenail@cabinetlenail.com>
Objet : RE: Expertise de la Chaslerie
 
Cher Monsieur,

Je vous remercie pour ce travail. Je règle votre facture.

J'aurai peut-être quelques corrections de forme à suggérer.

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 10 juin 2026 05:47
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : La Chaslerie - "Tranche A", "tranche B" et divers sujets connexes.
 
Monsieur,

La réunion de chantier du 3 juin dernier ne vous a pas permis, malgré mes demandes réitérées, de me transmettre les calendriers relatifs aux "tranches A et B". On peut même dire que le point n'a guère été abordé (cf https://www.chaslerie.fr/blog/message/61977).

Je suis donc amené à évoquer une nouvelle fois ces questions avec vous.

J'attends toujours en effet que vous me fournissiez enfin les calendriers demandés. Est-il besoin de vous rappeler les retards accumulés par rapport à ce qui était convenu : 
x- livraison de la "tranche A" pour la venue du président MORIN en juillet 2025 ; cette tranche comportait notamment des menuiseries métalliques et la porte extérieure de l'arrière-cuisine ;
x- livraison de la "tranche B" demandée initialement pour fin mars 2026 puis repoussée avant le début de la saison des spectacles de 2026 à la Chaslerie. Désormais, trois des cinq spectacles du programme 2026 ont déjà eu lieu et la tranche reste dans les limbes, c'est-à-dire dans un "flou artistique" préoccupant.

Ne conviendrait-il pas de "resserrer les boulons" ?

Certes, j'apprécie toujours autant la grande sympathie que vous dégagez ainsi que vos incontestables compétences techniques qui font qu'avec vous, je ne perds guère mon temps, contrairement à ce qui m'est arrivé si souvent avec tant de vos confrères, titulaires comme vous, hélas, d'un monopole légal, ce dernier étant, de plus, mal contrôlé comme cela paraît vraisemblable.

En clair, outre ces questions de calendrier de réalisation des travaux à régler enfin avec rigueur et méthode (voir notamment https://www.chaslerie.fr/blog/message/62287 ou encore https://www.chaslerie.fr/blog/message/62289), je ne sais toujours pas : 
x- au titre de la "tranche A" :
- si ma demande de vitres colorées pour certains fenestrous de la pièce à l'étage de la tour sud-ouest n'a pas été oubliée (pour un "effet de lanterne vénitienne");
- à propos de la porte de l'arrière-cuisine :
-- ce qui a été demandé au ferronnier pour rectifier ses pentures fautives et moches,
-- le dessin des clous (pyramide, à combien de côtés, ou cône ?),
-- ce qui est prévu pour la serrurerie,
-- ce qui est prévu pour le judas (forme précise ? vitre ? volet intérieur ?).
- le calendrier de levée des réserves,
- la date de fourniture du "dossier des ouvrages exécutés" ;
x- au titre de la "tranche B" : 
- sur la porte principale, ce qu'il en est :
-- de la restauration de la barre, 
-- du dessin des "polytechniciens",
-- du dessin précis des ferronneries,
-- du choix de la serrure,
-- du choix du (ou des) heurtoir(s) ;
- le calendrier de levée des réserves,
- la date de fourniture du "dossier des ouvrages exécutés" ;

Outre qu'ils ne sont pas satisfaisants en tant que tels, ces retards impactent mes possibilités de demandes de paiement des subventions, c'est-à-dire introduisent un aléa très important dans le financement du chantier que permettait d'espérer un succès remarquable (et parfaitement inédit ici, en 35 ans de chantier) en matière de collecte de subventions. Succès dont on ne peut ici qu'espérer qu'il se reproduise pour la "tranche C" (sujet abordé dans mon courriel d'hier soir).

J'espère que, sur tous ces points qui relèvent de votre mandat, vous saurez rapidement me fournir les réponses attendues.

Et je souhaite savoir quand aura lieu la prochaine réunion de chantier et si vous y convoquerez les artisans, ne serait-ce que pour m'éviter de devoir le faire moi-même.

Enfin, sur des sujets connexes, quand pensez-vous pouvoir me transmettre :
x- votre étude sur les circuits de plomberie et de chauffage à partir de la charretterie, de manière à desservir par vagues successives le bâtiment nord et le logis ;
x- une réponse à mes demandes sur : 
- la suppression de la cloison intérieure au conduit de la cheminée nord du logis,
- le chemisage des cheminées (coordonnées d'un artisan),
- le dallage "à la Lavardens" de la salle-à-manger du logis (dessin, matériaux et artisan), voir à ce sujet https://www.chaslerie.fr/blog/message/61615 ainsi que https://www.chaslerie.fr/blog/message/61628.  

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)