(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 17 juin 2026 03:02
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>;
arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Message de Bourdin-Norgeot - AT-Aile Ouest - Manoir de la Chaslerie
 
Ecce ! 
http://www.chaslerie.fr/blog/message/18503

_______________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 17 juin 2026 02:13
À : Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Message de Bourdin-Norgeot - AT-Aile Ouest - Manoir de la Chaslerie
 
Je n'arrive à lire ce dossier ni sur mon écran, ni sur le tirage en "A4" que j'en ai fait. 

Je crois néanmoins comprendre que vous avez encore oublié la porte nord de la chapelle. Et quelle drôle d'idée de faire tourner la nouvelle porte ouest de la chapelle dans le sens que vous avez dessiné...

Le dossier ne pourra être signé par moi tant que ce document restera incomplet ou bizarre.

Dans le texte d'introduction, il faudrait signaler que la présence d'importants clous sur certaines anciennes portes est attestée par la littérature. Je vais essayer de retrouver le message du site favori où j'en faisais état.

J'essayerai de trouver le temps, dès l'ouverture du magasin, d'aller faire tirer le document en "A3", de manière à me permettre de prendre connaissance du dossier avant l'arrivée de M. PAQUIN. Il serait en effet bienvenu que nous perdions le moins de temps possible avant la saisine de la D.R.A.C. Même si, apparemment, ses caisses ont été vidées pour le moment, ce qui pourrait évidemment, de fil en aiguille, finir par poser la question de son utilité.

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

Je plains beaucoup tous ces innombrables agents de l'Etat obligés de faire avec les injonctions contradictoires d'un pouvoir à ce point mortifère.

(texte à suivre ; ces photos tournées sont vraiment casse-pieds, je ne sais pas comment l'éviter.)

P.S. (à 21 heures) : En faisant une capture d'écran de l'icône de plus grande dimension de cette photo, on obtient ceci :

Pas mal de pixels ont disparu au passage alors que la photo de départ n'était déjà pas terrible.

Il faudrait que je change d'appareil-photo, mon téléphone portable étant manifestement dépassé par les évènements. D'autant plus, j'imagine, que l'objectif doit être sale.

Mais devoir naviguer entre les plus de 300 pages du mode d'emploi en ligne du "Canon", ça me casse vraiment les pieds !

P.S. 2 (du 18 juin 2026 à 7 heures) : Laissons un instant ces photos pourries de côté et parlons de la réunion de chantier d'hier.

J'avais donné rendez-vous à Arnaud PAQUIN à ma cantine favorite, à Dompierre, où j'ai commencé à reconstituer mes forces en absorbant trois desserts. Mais toujours pas le soufflé glacé au Grand-Marnier (ou au Calva, soyons Normands !) que j'exhorte de longue date le patron à remettre à sa carte, pour le reste le plus souvent tout à fait à mon goût.

Bref, il y avait trois questions à l'ordre du jour :

1 - La demande d'autorisation de travaux de la "tranche C" (menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle) :

Arnaud PAQUIN m'a rendu les bouquins du C.R.M.H. et le heurtoir que je lui avais communiqués et, surtout, m'a apporté un beau tirage-papier en "A3" de ses plans, avec le laïus de présentation correspondant, tout ceci en plus du "Cerfa" approprié et dument rempli.

Sur ledit laïus, je lui ai dit que je le trouvais de très bonne tenue et n'ai suggéré de modifications que marginales, à la question de la porte nord de la chapelle près.

De retour au manoir favori, Arnaud PAQUIN a réexaminé les portes de la chapelle, comme on le voit sur mes photos à la noix. Il est d'accord pour amender son dossier en y ajoutant, pour la chapelle, une porte nord à deux battants et du style de l'époque de la régence de Marie de Médicis (comme toujours, soyons précis !).

Ceci signifie que la pauvre Lucile, qui doit me bénir, va devoir se remettre à ses pinceaux (électroniques) et que j'irai à Avranches signer le dossier dès qu'il sera prêt.

2 - L'étude sur le chauffage du logis et du bâtiment nord :

Arnaud PAQUIN m'a remis, sous forme d'un plan en "A3', une première ébauche d'un de ses stagiaires à ce sujet.

C'est court, il faudra me faire beaucoup mieux. Sinon je ne vois pas très bien ce qu'un tel document apporterait au plombier.

3 - Les travaux en cours dans la tour sud-ouest :

J'ai laissé Arnaud PAQUIN et Guillaume ROY en débattre seuls car je ne tenais plus debout.

Au total, une réunion utile, on avance, même si je trouve qu'en cette période où l’État s'effondre, c'est trop lent.

P.S. 3 (du 18 juin 2026 à 20 heures) : Arnaud PAQUIN m'informe qu'il n'arrive pas à dessiner une porte à deux battants au nord de la chapelle. Il y aura donc un battant unique, entouré de ce que j'appelle les "rouflaquettes" statiques. Il paraît que ce sera néanmoins très beau.

La signature du dossier pourrait ainsi avoir lieu lundi à Avranches.

J'ai suggéré hier à un artisan de qualité qu'on pourrait réfléchir à mettre en place, entre lui et l'APIJOMM, un emploi de salarié permettant aux travaux à venir sur le manoir favori de connaître, sinon une accélération (car cela ne changerait rien à la problématique du financement possible pour moi), du moins une régularité de l'avancement dans le temps. Un peu sur le modèle de ce qu'avait permis l'emploi d'Igor pendant une dizaine d'années ici. Avant que l'Amour ne nous l'enlève... Ce fut en effet une période bénie pour le chantier favori.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 19 juin 2026 17:37
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ;Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : RE: Planches chapelle - Chaslerie
 
Parfait ! Et je dirais même plus, "very manorial, indeed !"

Bon week-end !

PPF

______________________________________________________________________________________________

De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 19 juin 2026 16:36
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Planches chapelle - Chaslerie
 
Bonjour M. Fourcade,

Veuillez trouver ci-joint les planches concernant les portes de la chapelle :

J'y joins le diagnostic modifié de la Chaslerie.

Vous souhaitant bonne réception.

Cordialement

Lucile Bourdin-Norgeot
Collaboratrice d'architecte
 
Atelier PAQUIN  architecte D.P.L.G.
architecte du Patrimoine DSA Chaillot.
 
2, rue du Collège   50300 AVRANCHES
Tél.  02 50 26 01 32
atelierpaquin.architecte@gmail.com
lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com
 
(Fin de citation)

P.S. (à 18 heures) : Je ne serais pas PPF si je ne relevais pas quelques défauts formels de ces documents :

1 - Comme indiqué, j'aurais souhaité que toutes les planches citent les deux maîtres d'ouvrage délégués, "La SVAADE" et "Les amis de la Chaslerie", avec en page 1 le logo de cette dernière si on met le logo de la première.

2 - Comme indiqué également, j'aurais souhaité que le laïus introductif cite, à propos des clous d'origine, le témoignage de 1896 retrouvé qui évoque "une porte lourde, de forme cintrée, bardée d'énormes clous à tête de diamant".

En pratique, je ne sais si Lucile aura le temps (et le courage) de modifier son travail.

En tout état de cause, Arnaud PAQUIN m'a dit qu'il emportera lundi matin les documents signés par moi (électroniquement) à la D.R.A.C. pour dépôt de la demande d'autorisation de travaux en question ("tranche C" donc).

(Début de citation)

De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : samedi 20 juin 2026 12:50
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Bourdin-Norgeot Lucile <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Objet : Re: Message de Bourdin-Norgeot - AT-Aile Ouest - Manoir de la Chaslerie
 
Bien entendu!

Bon WE

Arnaud Paquin

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com

______________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : samedi 20 juin 2026 08:40
À : Lucile Bourdin-Norgeot ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Message de Bourdin-Norgeot - AT-Aile Ouest - Manoir de la Chaslerie
 
Il faudrait, avant transmission à la D.R.A.C. :
- ajouter un heurtoir à la porte du fond de la cour (comme il en faudrait un, d'ailleurs, à la porte de l'arrière-cuisine) ;
- dans le laïus d'introduction, indiquer que la présence ancienne de gros clous est attestée : "une porte lourde, de forme cintrée, bardée d'énormes clous à tête de diamant" (cf https://www.chaslerie.fr/blog/message/62632 qui cite un texte signé d'une célébrité domfrontaise, F. SCHALCK de la FAVERIE - je suppose Félicie-Louise, également poétesse à ses heures -).

1896, une époque bénie (du moins tant que la foudre ne tombait pas sur le manoir favori). Je veux dire qu'alors, l'érudit local auto-proclamé était une poétesse bien née, pas un rustre, au demeurant bien connu de nos services...

____________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : samedi 20 juin 2026 08:17
À : Lucile Bourdin-Norgeot ; arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : RE: Message de Bourdin-Norgeot - AT-Aile Ouest - Manoir de la Chaslerie
 
Bonjour !

Pourriez-vous, pour mes collections, m'envoyer par la poste (ou me transmettre à la prochaine réunion de chantier) un tirage-papier en A3 des derniers plans (+ laïus) de la "tranche C" ?

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 22 juin 2026 12:19
À : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Objet : RE: AT Aile Ouest - Manoir de la Chalserie
 
Merci beaucoup !

Il me semble que, sans moi à vos basques, vous devriez pouvoir souffler un peu...

Cordialement,

PPF

____________________________________________________________________________________

De : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>
Envoyé : lundi 22 juin 2026 11:10
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : AT Aile Ouest - Manoir de la Chalserie
 
Bonjour M. Fourcade.

M. Paquin est parti avec les versions papier de l'autorisation de travaux pour les déposer à la DRAC. Je vous envoie un exemplaire par courrier.

Bonne journée

Cordialement

Lucile Bourdin-Norgeot
Collaboratrice d'architecte
 
Atelier PAQUIN  architecte D.P.L.G.
(...)

(Fin de citation)

Au courrier ce jour :

La date peu lisible est le 21/12/2026.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : vendredi 3 juillet 2026 15:09
À : leboisne0564@orange.fr ; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr> ; <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : Lucile Bourdin-Norgeot <lbourdin.apaquinarchitecte@gmail.com>; C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : La Chaslerie - "Tranche C" (menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle).
 
Bonjour !

Je vous prie de me transmettre, chacun pour ce qui vous concerne, vos devis pour les menuiseries extérieures décrites dans le dossier joint.

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 10:39
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>;C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : Re: Ferronnerie la Chaslerie

Ecoutez, cette affaire a deja pris suffisamment de retard, et certainement pas de mon fait. Un an, a quelques jours pres. Et encore faut-il que je sois constamment a la relance, ce qui n'est certainement pas mon role.
Je reglerai ce que j'ai a regler quand la tranche A sera enfin terminee, receptionnee sans reserves et quand le DOE sera pret.
Faut quand meme pas pousser !

Envoyé à partir de Outlook pour Android

_____________________________________________________________________________________________

From: Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Sent: Thursday, 16 July 2026 10:24:30
To: Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc: arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Subject: Ferronnerie la Chaslerie

Bonjour Monsieur Fourcade,

Veuillez trouver ci-joint les devis pour les travaux supplémentaires demandés lors de la réunion de chantier d'hier.

D'autre part, une date pour la pose des châssis sera proposée après la réception des règlements manquants vue avec vous hier soit 8595.95 TTC.

Bien cordialement,

_____________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 08:51
À : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; leboisne0564@orange.fr ; <emmanuel.lescuyer@orange.fr> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE - La Chaslerie - "Tranche C" - Demande de devis
 
Merci.

Quand revenez-vous pour, au titre de la "tranche A", poser les menuiseries métalliques et, si j'ai bien compris, corriger les erreurs de conception en ferronneries de la porte de l'arrière-cuisine ?

Et qu'avez-vous compris de :
- ce qui vous reste à faire pour rendre ouvrables les fenêtres de la "tranche A"
- la date à laquelle vous seront fournies les informations que vous avez demandées au titre de la "tranche B" ?

En particulier, vous sentez-vous suffisamment informé, suite à votre demande, pour fabriquer les ferronneries de la porte principale du logis ?

Enfin et bien entendu, prière de confirmer vos délais d'intervention pour chacun de vos travaux.

Cordialement,

PPF

_____________________________________________________________________________________________

De : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 08:16
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>; leboisne0564@orange.fr <leboisne0564@orange.fr>; <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE - La Chaslerie - "Tranche C" - Demande de devis
 
Bonjour, 

Bien reçu

Bien cordialement,
 
Alexandre GURY
 
Téléphone : 02 31 59 03 74 
Mobile : 06 26 97 28 78
E-mail : agury@hotmail.fr
 
175 Chemin de l’Enclume
14380 Saint-Aubin-des-Bois
 
_____________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 16 juillet 2026 02:44
À : leboisne0564@orange.fr ; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; <emmanuel.lescuyer@orange.fr>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : SIGNALE - La Chaslerie - "Tranche C" - Demande de devis
 
Messieurs,

Deux d'entre vous ont prétendu hier ne pas avoir reçu mon courriel du 3 juillet dernier demandant leur devis pour la "tranche C" (menuiseries extérieures de l'aile ouest, de la cour et de la chapelle).

Pour leur rafraîchir la mémoire, voici ceci où vous trouverez le "pdf" pertinent.

Je prie MM. GURY et LESCUYER d'accuser réception de ce courriel-ci.

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 19 juillet 2026 11:44
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : leboisne0564@orange.fr ; eremiaigor@yahoo.com ; Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; <emmanuel.lescuyer@orange.fr> ; (...)@culture.gouv.fr> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : TRES SIGNALE, NOTAMMENT A MM. GURY ET LESCUYER - La Chaslerie - Votre projet de compte rendu de la réunion de chantier du 15 juillet dernier
 
Monsieur,

Dans le prolongement de nos précédents échanges, je vous prie de bien vouloir prendre en considération mes observations suivantes. Parfois les corrections que j'ai suggérées se traduiraient par un résultat trop imparfait à mes yeux, ce qui m'amènera à en retirer les demandes si nécessaire. Je vous prie néanmoins de veiller précisément à ce que, pour les menuiseries extérieures de la "tranche C" (en cours d'instruction à la DRAC), les errements constatés pour la "tranche A" ne se reproduisent pas. 

1 - Aspects formels du document : en dépit des très importantes qualités évidentes de ce compte rendu (comme des précédents), je signale : 
- une confusion de dates en page 1 dans le titre : la réunion est du 15/7/26 et non du 24/7/25 ;
- une autre erreur sur la liste des participants puisque la DRAC n'était pas présente ;
- l'imprécision apparente de l'objet de la colonne sur les intervenants prévus pour le prochain rendez-vous : je compte bien être présent, par exemple.

2 - Tranche A : 
- Calfeutrement périphérique des bâtis de la porte nord (page 5, point 1.2) : Je crains un résultat disgracieux en haut à gauche de la porte vue de l'extérieur, du fait d'une largeur insuffisante à mes yeux d'un bâti du menuisier. On en prendra acte. 
- Clous et bois (pages 5 et 6, point 1.3) : Les clous sur la porte de l'arrière-cuisine devraient être "en U" et non "en L", chose dont je me suis aperçu une fois la porte posée. À la réflexion, je me dis que la correction abimerait le bois dont l'aspect est très lisse, sans doute trop. Je retire donc ma demande de correction des clous pour cette porte-ci. Pour les portes à venir, il faudra bien entendu des clous de longueur suffisante et une patine appropriée du bois (passage à la brosse métallique (?) pour faire ressortir les nervures, à l'instar de ce que Pascal BRESSON, hélas décédé, avait fort bien réussi lorsqu'en 2014, il avait restauré la porte extérieure est du logis, cf http://www.chaslerie.fr/blog/message/17061).
- Verrous (page 7, point 1.8) : Le fait que les verrous sont fixés sur un support en excroissance ne me paraît pas heureux sur le plan esthétique. Je demande que pour les portes suivantes (tranche C), les verrous ne soient pas montés sur de tels pédoncules mais bien dans le plan des portes.
- Sens de pose des clous de penture (pages 7 et 8, point 1.9) : Très bien. Y penser en temps utile, si nécessaire, à l'avenir (tranche C).
- Repose d'un plancher provisoire dans le local actuel de chaufferie (page 8, point 1.10) : Igor s'en chargera dans les tout prochains jours. Il a prévu de, d'abord, rectifier la pente d'un tuyau d'évacuation d'eaux usées en PVC qui pose problème, puis de disposer du sable autour des différents tubes et tuyaux visibles au sol à cet endroit afin de faciliter les interventions qui seront nécessaires quand, enfin, on virera de cette pièce la vieille chaudière au fuel chauffant actuellement le bâtiment nord en vue de la transplanter sous la charreterie, dans la future chaufferie (dossier à l'étude avec l'architecte et le plombier). L'accès à la porte extérieure de l'arrière-cuisine sera ainsi facile à partir de l'intérieur du bâtiment, ce qui est une revendication ancienne et légitime de mon épouse (qui ne l'est pas moins).
- Châssis des meurtrières (pages 8 et 9, point 1.11) : Contrairement à ce qui est indiqué sur le projet de compte rendu, les châssis en question n'ont toujours pas été livrés ; je n'en ai vu qu'un, d'ailleurs non identifié (le travail m'a paru propre et de qualité). Je prie donc l'architecte d'expliquer fermement au forgeron qu'il est inacceptable qu'au motif de prétendus retards de paiement de ses factures qui n'existent que dans sa tête, il freine davantage le chantier. Ces châssis doivent être livrés et posés par le forgeron dans les meilleurs délais (il m'a dit qu'il sera en congés dans les 3 premières semaines d'août, il lui reste donc dix jours pour faire enfin le nécessaire sans vaines arguties supplémentaires), de manière à permettre, dans la foulée, à Igor de procéder aux calfeutrements nécessaires et au peintre de faire disparaître sous le noir les laids mastics blancs en question. 
- Achèvement des peintures (page 10, point 1.12) : Très signalé au peintre que je prie de nous confirmer très rapidement qu'il reçoit nos courriels et est en mesure d'en tenir compte.
- Recalage de l'arrière-linteau du premier étage (page 11, point 1.14) : Igor a fait le nécessaire dès le 16/7/26 (cf deux photos jointes) pour enlever les deux planchettes chancelantes qui, depuis de très médiocres travaux dus à mes prédécesseurs, constituaient le linteau intérieur de la fenêtre en cause.

Le résultat est provisoire mais libère l'ouverture de cette fenêtre. La question aura à être reprise lorsque la chambre nord de l'étage du logis sera dotée d'un plafond.

3 - Tranche B : 
- Porte principale du logis (pages 11 et 12, point 2.0) : ce que j'appelle "polytechniciens" ici est relatif à des porteurs de bicornes analogues à ceux du coffre indiqué où figurent 4 d'entre eux ; c'est donc une dénomination officieuse, à dire vrai destinée à stimuler ma descendance, comme il convient :

- Protections provisoires (page 12, point 2.1) : En l'absence de réaction du menuisier le 15/7/26 à propos de l'ouverture du rez-de-chaussée de la tour sud-ouest, Igor a fait le nécessaire dès le 16/7/26.
- Boiseries existantes du salon (pages 15 et 16, point 2.7) : Comme relevé dans l'"étude de diagnostic d'ensemble" en sa page 180, ces boiseries sont de très médiocres qualités de matériaux et de réalisation ; elles résultent en fait de la transplantation par mes prédécesseurs à la Chaslerie, dans les années 1950 au plus tôt, de boiseries issues d'un appartement des années 1900 du quartier des rue et square de l'Alboni à Paris (ainsi qu'indiqué au revers de vestiges). On verra le moment venu à quels artisans leur restauration ou leur remplacement sera confié. La question des cache-radiateurs ne pourra raisonnablement être traitée avant celle du circuit de chauffage à partir de la charreterie sur laquelle des réflexions demeurent en cours. Pour ces cache-radiateurs, les réalisations du 1er étage du bâtiment nord peuvent servir de modèle (voir page 201 de l'"étude de diagnostic d'ensemble" et http://www.chaslerie.fr/blog/message/20084).

4 - Oublis du projet de compte rendu par rapport à ma liste de points à traiter du 15/7/26 (pour autant, bien entendu, qu'elle porte sur les tranches A et B) :
- Dispositifs pour ouvrir aisément les menuiseries d'impostes : Rappel de la demande de mon épouse, formulée il y a plus d'un an et dont on ne comprend pas qu'il ne lui ait toujours pas, semble-t-il, été donné de suite utile (la question ne paraissant évoquée qu'en page 14 de ce projet de compte rendu, à propos de l'imposte de la tour sud-ouest).
- Calendrier de la tranche B : Rappel. Il appartient à l'architecte de livrer enfin un calendrier ferme de fin des travaux (livraison du D.O.E. et levée des réserves inclus). Il devra pouvoir compter sur les diligences attendues des artisans, tout retard devant désormais être documenté et justifié par le fautif. 

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

Ne voyant pas venir M. LETERTRE (de "Jannelec") alors qu'il devait être à la Chaslerie ce jour à 14 heures, je viens de laisser un message à son intention. Par S.M.S. reçu en retour à 14 heures 35, il me répond se trouver en Gironde, en renfort des pompiers. Il prétend m'en avoir informé la semaine dernière, ce qui n'est pas le cas.

Au demeurant, je n'ai pas attendu les premiers incendies que l'on sait pour me rendre compte qu'il est devenu bien peu joignable pour la Chaslerie.

Plus généralement, où que je regarde, ce chantier de 35 ans révolus est devenu pour moi un vrai délice !

(Début de citation)

De : sylvain LEPELTIER <lepeltier.jouin@gmail.com>
Envoyé : samedi 1 août 2026 09:19
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
 
Bonjour l’entreprise est  actuellement fermé pour vacances je vous  contact  a mon retour  .merci bonne journée.  

Restant à votre écoute, bien cordialement.

___________________________________________________________________________________________________

De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : samedi 1 août 2026 09:15
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : congés d'été RE: EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
 
Bonjour,

Nous vous remercions pour votre message.
L’agence est actuellement fermée pour congés annuels du 31/07/2026 au
23/08/2026
Nous prendrons donc connaissance de votre message et pourrons le
traiter à partir du 24/08/2026.

Bien cordialement,

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : samedi 1 août 2026 09:15
À : lepeltier.jouin@gmail.com ; yan.gueguen@lepeltierjouin.com
Cc : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com> ; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
 
Cher Monsieur GUEGUEN,

Votre devis 3370/YG du 22 juin dernier a retenu toute mon attention. Je n'y ai pas encore répondu en raison principalement de la période de canicule que nous connaissons et qui m'a mis un peu K.-O. mais je souhaiterais, si cela vous est possible, que nous nous rencontrions de nouveau à la Chaslerie afin de définir l'ordre des priorités et le phasage.

J'aurais également à vous montrer une découverte récente sur une poutre du salon du logis :

Pourriez-vous m'indiquer vos possibilités ?

Cordialement,

PPF

___________________________________________________________________________________________________

De : lepeltier.jouin@gmail.com <lepeltier.jouin@gmail.com>
Envoyé : mardi 23 juin 2026 06:54
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : EURL LEPELTIER . JOUIN - Devis Réactualisation devis
 
Bonjour M. FOURCADE,

Dans le cadre de votre projet, veuillez trouver ci-joint votre devis mis à jour.
En cas d'aval de ce devis, merci de compléter la "Mention TVA taux réduit" en bas du devis (date + signature).

Concernant les réponses à vos questions : 
  - Pour le logis, j'ai actualisé le devis.
  - Pour l'écurie : j'ai prévu des tuiles car j'ai un doute sur leur aspect ; cette ligne sera supprimée si je ne fais aucun changement.
  - Pour le dôme d'entrée de la cour et la chapelle, j'évaluerai au moment de me première intervention si cela est nécessaire ; auquel cas, je chiffrerai pour l'été 2028.
  - Notre intervention débutera sur l'été 2027 comme évoqué ; avec possibilité de réalisation 2 étés.

Je vous en souhaite bonne réception et vous remercie de votre confiance.
L'équipe Lepeltier Jouin reste à votre écoute, bien à vous, cordialement.
 
(Fin de citation)

N.B. : Sur la première photo, on voit bien la barre d'inox en place.

Voici le plan - sans la moindre coupe pourtant demandée - produit par un stagiaire de l'architecte et à propos duquel ce dernier prétend qu'il doit suffire au plombier pour préparer son devis pour le chauffage entre la charreterie, le logis, le bâtiment nord et la chapelle :

Je suis d'avis que ce document, pourtant signé, qui prévoit de casser le sol neuf de la cuisine du bâtiment nord et dont l'orthographe et la date sont pour le moins approximatives, et la moindre échelle absente, serait plutôt de l'ordre du brouillon.

P.S. (à 15 heures) : Le plombier, M. LETERTRE, de "Jannelec", est passé en fin de matinée. Il a pu échanger avec Igor.

Dans la seconde partie de l'arrière-cuisine, il considère que la contre-pente du PVC n'est pas vraiment gênante. On peut la laisser en l'état, sauf, si on le souhaite, à prévoir une trappe au sol de la pièce au cas où il serait nécessaire ultérieurement d'intervenir, ce qui serait possible car le PVC n'est pas collé là où il pourrait être utile d'en changer un bout.

Dans le futur cabinet de toilettes du rez-de-chaussée du bâtiment nord, M. LETERTRE estime que ce qu'a réalisé Igor dernièrement permettra d'installer une cuvette de w.-c. suspendue de compétition, comme celle prévue sur le devis d'"Aubade". Les tuyaux divers existant au fond de la douche pourront être rabattus contre le mur pour les faire disparaître de la vue, ce que je souhaitais. Il faudra prévoir un coffrage en placo du réservoir des w.-c., au moins jusqu'à la hauteur de celui-ci. Au fond de la pièce, le plombier pense qu'un placo sera nécessaire dans la cabine de douche, au fond à gauche pour cacher la cicatrice d'anciens parpaings, sur le mur du fond de la pièce ainsi que sur le retour biscornu, de manière à permettre au carreleur d'agencer proprement ses carreaux une fois les tubes du plombier passés. Le plombier pourra se charger de découper le receveur de la douche au niveau du coin biscornu. Dans le coin du lavabo, il pourrait éviter que la tuyauterie soit saillante sur les murs. Au total, il va préparer son devis avant son très prochain départ en vacances.

Pour ce qui concerne le circuit général du chauffage, le "crobard du stagiaire de l'architecte" suffira dans un premier temps en vue d'établir un devis, ce qui pourra être fait au retour de congés du plombier, soit début septembre. L'idée importante est que le point bas du circuit soit dans le coffrage à réaliser dans le sol au pied de la tour sud-ouest, avant d'y faire entrer le gros tuyau prévu. Les points hauts seraient ainsi, pour l'un, dans la charreterie, pour l'autre à l'entrée dans la tour nord-est. Il est probable que le gros tuyau sera trop raide et imposant pour qu'on arrive à la faire entrer dans le bâtiment nord à partir du sol de la tour nord-est ; il faudra sans doute percer un passage sous le gros mur pignon de la salle-à-manger. Bref, tout cela ne sera pas simple à réaliser mais nous aurons le temps d'y réfléchir à partir du 12 septembre prochain, date du dernier spectacle programmé pour la saison de 2026.

En d'autres termes :
- il reste encore un travail de mise au point des travaux dans le cabinet de toilettes du bâtiment nord ; on attendra de connaître la proposition du grossiste de carrelages de Pont-Audemer, notamment pour le lavabo d'angle, avant de passer aux choses les plus sérieuses. Au total, il n'est pas exclu que ce nouveau cabinet de toilettes puisse être achevé pour la fin de l'année 2026 ; c'est en tout cas toujours l'objectif ;
- pour ce qui est du circuit du chauffage, on pourra vider de tous ses meubles le rez-de-chaussée du logis à partir du 12 septembre prochain, ce qui nous permettra, dans la foulée et autant que de besoin, de faire sauter les sols provisoires du salon et de la salle-à-manger du logis et de retirer provisoirement du sol de l'entrée du logis le nombre de dalles nécessaire. Il paraît probable qu'il ne sera pas possible, dans ces conditions, d'organiser le moindre spectacle à la Chaslerie en 2027. De même, il ne sera pas possible, avant de la fin de l'année 2026 (comme je l'avais espéré), de déménager à la charreterie la vieille chaudière de l'arrière-cuisine ; si on y arrive en 2027, ce sera très bien et l'on devrait alors pouvoir considérer qu'au terme de 36 ans de travaux, la restauration du bâtiment nord est enfin achevée, du moins à mes yeux.