Sébastien LEBOISNE m'a contacté hier. Je lui ai dit les principaux défauts que je vois à sa porte extérieure de l'arrière-cuisine :
- le montant gauche (vu de l'arrière-cour) trop étroit et à changer,
- les têtes de clous orientées vers l'intérieur, à modifier,
- les verrous montés sur pédoncules.

Il m'a écouté, semblant ouvert à une correction de son ouvrage sur ces points.

Je lui ai demandé sur la base de quels plans il avait travaillé. Ceux de l'architecte, m'a-t-il répondu, m'avouant qu'il n'en avait pas dessiné d'autres.

Pour la "tanche B", je lui ai :
- rappelé qu'il doit soumettre à l'architecte ses propres plans d'exécution, au moins pour la porte principale du logis,
- parlé des volets intérieurs ; il n'en a pas encore commencé la fabrication ; en revanche, il m'a appris qu'il vient de recevoir les vitres ;
- demandé s'il pourrait réduire la hauteur de la menuiserie de la fenêtre du rez-de-chaussée de la tour sud-ouest (afin de libérer de la place pour le futur plafond qui devra supporter pas mal de sanitaires de l'étage) ; sa réponse a été négative, sauf à en fabriquer une nouvelle ; il serait toutefois loisible d'en supprimer aisément l'imposte, ce que je refuserais car j'estime que cela modifierait trop l'équilibre de la façade sur cour.

Après l'avoir vérifié au laser...

... Igor m'annonce que, contrairement à ce qu'avait indiqué le plombier, il n'y a pas de problème de contre-pente au PVC de la seconde partie de l'arrière-cuisine.

Si le plombier avait détecté une stagnation d'eau dans ce PVC, c'est sans doute parce qu'une saleté y faisait barrage.

Igor va pouvoir reboucher le trou avec du sable, de manière à rendre ce travail aisément réversible quand on déménagera (enfin) la chaudière. Sur le sable, il disposera des dalles du type utilisé ailleurs :

Au moins on pourra recommencer à sortir du bâtiment nord par la nouvelle porte sans risquer de se tordre une cheville.

P.S. (à 11 heures) :

P.S. 2 (à midi) : J'ai damé le sable de tout mon poids. Je suis en nage :

P.S. 3 (à 16 h 20) :

Voilà, c'est terminé pour un moment, la seconde partie de l'arrière-cuisine est utilisable en l'état.

Le prochain coup de collier dans cette pièce pourra être donné après qu'on aura déménagé cette vieille chaudière.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : dimanche 16 août 2026 19:45
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : SIGNALE - La Chaslerie - Réunion de chantier programmée pour le 2 septembre 2026.
 
Monsieur,

Vous avez programmé une réunion de chantier pour le 2 septembre 2026.

Il ne sera possible ni à mon épouse, ni à M. BROCHARD d'y participer à cette date.

De mon côté, je n'aurai pas terminé avant cette date un travail préalable de relecture des pièces du dossier qui me semble nécessaire dans le prolongement de nos derniers échanges.

Pourriez-vous décaler cette réunion après le 10 ?

D'avance merci.

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 17 août 2026 15:30
À : Fanny ERMENEUX
Objet : RE: Re:
 
Je comprends votre point de vue. Mais, puisque vous me semblez avoir plus souvent que moi et même périodiquement des contacts avec cette administration, peut-être pourriez-vous leur signaler que leurs délais pour répondre à ma question circonstanciée peuvent sembler un peu long ?

De mon côté, je ne vais pas manquer de les relancer une nouvelle fois. Peut-être le fait qu'ils se sont fait pirater près de 700 000 dossiers de contribuables alors qu'avec eux, tout est désormais dématérialisé (déshumanisé selon moi), explique-t-il ce qui pourrait apparaître comme une certaine lenteur ?

Cordialement,

PPF

_________________________________________________________________________________________________

De : Fanny ERMENEUX
Envoyé : lundi 17 août 2026 15:11
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet : Re:
 
Je comprends votre attente mais cela ne concerne dans ce cas que vous et le service des impôts et ne constitue en aucun cas un motif de suspension ou de délai de votre paiement qui vous incombe.

Cordialement.

Fanny ERMENEUX
Présidente
Synergie ERMENEUX/Axone

_________________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 17 août 2026 15:02
À : Fanny ERMENEUX
Objet : RE:
 
Madame,

Je ne l'ai pas oublié mais j'attends toujours la réponse de l'administration des impôts à ma demande circonstanciée dont je vous avais tenue informée.

Cordialement,

PPF

_________________________________________________________________________________________________

De : Fanny ERMENEUX
Envoyé : lundi 17 août 2026 14:46
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Objet :
 
Bonjour Me Fourcade,

Qu'en est-il du solde de la facture que vous n'avez pas encore réglé ?
594 €

Merci de votre retour.

Cordialement.

Fanny ERMENEUX
Présidente
Synergie ERMENEUX/Axone

(Fin de citation)

P.S. (du 18 août 2026 à 3 heures) :

(Début de citation)

De : (...)@dgfip.finances.gouv.fr
Envoyé : mardi 18 août 2026 02:59
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : Auto: RE: Demande GNR
 
Je suis absente jusqu'au 28 août 2026 inclus et prendrai connaissance de vos messages à mon retour.

__________________________________________________________________________________________________

De : (...)@dgfip.finances.gouv.fr>
Envoyé : mardi 18 août 2026 02:59
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : Auto: RE: Demande GNR
 
Je suis absente jusqu'au 28 août 2026 inclus et prendrai connaissance de vos messages à mon retour.

__________________________________________________________________________________________________

De : (...)@dgfip.finances.gouv.fr>
Envoyé : mardi 18 août 2026 02:59
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : Auto: RE: Demande GNR
 
Je suis absente jusqu'au 31 août 2026 inclus et prendrai connaissance de vos messages à mon retour.

__________________________________________________________________________________________________

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mardi 18 août 2026 02:59
À : DDFIP61 PGP Comptabilité <ddfip61.pgp.comptabilite@dgfip.finances.gouv.fr>
Cc :(...)@dgfip.finances.gouv.fr>; (...)@dgfip.finances.gouv.fr>; (...)@dgfip.finances.gouv.fr>; (...)@dgfip.finances.gouv.fr>; (...)@dgfip.finances.gouv.fr>; Fanny ERMENEUX
Objet : RE: Demande GNR
 
Mesdames, Messieurs,

Puis-je vous prier de nouveau de bien vouloir répondre à la question ci-après que je vous pose depuis un certain nombre de mois ou, à défaut, de bien vouloir m'orienter vers vos confrères ou consœurs compétents dont je vous prierais de m'indiquer comment je peux les joindre, si possible de façon non dématérialisée, c'est-à-dire, idéalement, par courrier ou à l'occasion d'un rendez-vous à leur bureau, où qu'ils ou elles se trouvent ?

D'avance merci.

Cordialement,

Pierre-Paul FOURCADE

(...)

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 17 août 2026 20:59
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : SIGNALE - RE: Châssis meurtrières - travaux réalisés
 
Monsieur,

Vous m'aideriez beaucoup si vous pouviez me préciser ce qui vous permet d'affirmer, à propos des menuiseries métalliques, que "ces éléments (vous) ont toujours échappé, depuis le début" ?

En effet, au-delà de ma première réaction qui fut immédiate, les recherches que je poursuis ne me permettraient pas de faire mienne une telle interprétation. Et il ne saurait évidemment suffire, si je ne me trompe, d'exclure "ces éléments" de votre base de rémunération pour la mission que vous avez acceptée ("mission de base correspondant à la mission 2", complétée en l'espèce par la "mission complémentaire OPC - Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier").

À ce propos, puis-je vous prier également de me transmettre un exemplaire signé par vous et par moi de votre contrat de maîtrise d’œuvre daté par vous du 2 mars 2022 ? En effet, je ne retrouve pas en avoir jamais été destinataire.

D'avance merci. 

Cordialement,

PPF 

__________________________________________________________________________________________________

De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : vendredi 31 juillet 2026 09:27
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : Re: Châssis meurtrières - travaux réalisés
 
merci M. Fourcade, 
Reposez-vous bien vous-aussi.
L'isolation du logis est prévue en fibre de bois de 30cm d''épaisseur. Ce matériau apporte un des meilleurs déphasages l'été.
https://www.materiaux-naturels.fr/blog/50-pose-laine-fibre-de-bois

Bien à vous, 

Arnaud Paquin

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com

__________________________________________________________________________________________________

Le jeu. 30 juil. 2026 à 23:22, Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com> a écrit :

Monsieur,

Je suis désolé mais je pensais que la "tranche A" avait toujours inclus pour tous tant la porte extérieure de l'arrière-cuisine que les menuiseries métalliques du logis. Je vérifierai ceci plus tard, à tête reposée.

Car, après ces semaines de canicule, particulièrement éprouvantes pour les personnes de ma génération, surtout non abritées dans des locaux convenablement isolés ou climatisés (rassurez-vous, je parle ici du bâtiment nord dont la prétendue isolation a été réalisée du temps d'autres titulaires du monopole légal connu), je crois que nous avons tous besoin de repos.

Je reprendrai ces échanges avec M. GURY lorsqu'il acceptera que je vienne le voir à son atelier, ce à quoi je demeure prêt en permanence puisque je me trouve, pour des raisons évidentes, collé de fait au manoir favori.

Bonnes vacances à vous, revenez-nous en forme, nous en avons bien besoin !

PPF

__________________________________________________________________________________________________

De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 30 juillet 2026 23:03
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : Alexandre Gury FER ART FORGE <agury@hotmail.fr>; Jacques BROCHARD ; C.F.
Objet : Re: Châssis meurtrières - travaux réalisés
 
Bonsoir M; Fourcade,

Concernant les chassis fixe métallqiue, en vérité, ces éléments m'ont toujours échappé, depuis le début. En effet, sur l'autorisation de travaux MH , j'ai même pris le soin d'écrire que les plans était issus de mon confrère Benoît Maffre. 
Les chiffrages auprès de M. Gury ont été faits ensite sans que j'en sois jamais tenu informé et ce depuis une date bien antérieure à celle correspondant au moment de ma reprise du dossier auprès de la DRAC. 

Je ne considère par conséquent ne pas avoir ces éléments sous ma responsabilité et ne les prendrai d'ailleurs pas en considération dans ma facture de maîtrise d'oeuvre. Je les pensais d'ailleurs hors de ma mission, car de n'en ai pas maîtrisé le processus. Contrairement aux fenêtres qui sont bien sous ma direction de travaux. 

Je suis désolé mais je constate qu'il y a  ici un blocage que je ne veux pas prendre en charge. C'est déjà beaucoup de reprendre tout derrière un confrère alors que ce travail n'est pas perçu comme réel car tout était déjà soi-disant fait... 
Mais là, je ne vais pas y passer mon existence et mes vacances, dont j'ai véritablement besoin car je suis épuisé et du reste, vous ne m'avez pas épargné ces derniers temps : j'en ai été quelque peu affecté (cf nos derniers échanges). 

Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite de conclure amiablement cette affaire. 
 
Bien cordialement, 

Arnaud Paquin

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com

(Fin de citation)

Je m'aperçois que, parmi les messages parus sur le site favori depuis un mois, le plus "individualisé" (404 fois à ce jour) est celui-ci.

Sur la même période, cet autre a été "individualisé" 380 fois à ce jour.

"No comment"...

... à ce stade, du moins.

Je poursuivrai, quand je le pourrai, mon très fastidieux travail de rassemblement de données pertinentes en la matière.

P. S. (à 8 heures 30) : Il semble que ce message-ci ait démarré de façon foudroyante. En effet, à l'heure présente, nous en sommes déjà à 107 "individualisations".

Étonnant, non ?

P.S. 2 (du 24 août 2026 à 9 heures 30) : Nous en sommes à cette heure à 237 "individualisations".

J'en suis toujours à poursuivre le très fastidieux - mais très productif - travail de rassemblement des données en question.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 24 août 2026 12:17
À : arnaudpaquin architecte <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
 
Monsieur,

Un premier recensement - travail ô combien fastidieux mais nécessaire et toujours en cours - des pièces du dossier de la restauration des menuiseries extérieures de la Chaslerie, m'amène à souhaiter quelques premiers éclaircissements significatifs de votre part.

En effet, pour me permettre de répondre à la DRAC, quelle date devrais-je, selon vous, déclarer pour le commencement d'exécution de la "tranche B" ?
Et quelle date est "prévue" (c'est leur terme) par vous pour l'achèvement des travaux de cette même "tranche B", ce qui m'est également demandé ?

Dans le même ordre d'idées, quand penseriez-vous en avoir fini avec la "tranche A", à propos de laquelle il ne paraît pas inutile que, dans le prolongement de nos derniers échanges, je rappelle notamment qu'elle a toujours inclus les "menuiseries métalliques" ainsi qu'en attestent par exemple :
- leurs plans que vous avez signés sans réserve (bien qu'avec la mention que vous les aviez copiés à ce sujet sur un dossier antérieur d'un de vos confrères) ; 
- le projet d'ordre de service à votre timbre au ferronnier (non daté mais comportant en annexe le devis DE22061142 du 22 juin 2022 de "Fer Art Forge") que, par courriel du 22 juillet dernier, vous m'avez communiqué en affirmant me l'avoir antérieurement remis en main propre (ce dont je ne retrouve nulle part ailleurs la trace dans mes propres dossiers, contrairement à d'autres ordres de service en faveur d'autres artisans, ordres de service que j'avais immédiatement signés) ;
- votre devis d'honoraires du 4 juillet 2022 qui couvre, sans restriction, l'autorisation de travaux en question ;
- l'état, à votre timbre mais non daté par vous, dénommé "récapitulatif des tranches de travaux" et relatif aux menuiseries du logis, qui incorpore bien le devis du forgeron ; à propos de ce "récapitulatif", j'avais noté dans mon dossier qu'il date du 28 septembre 2022 ;
- votre facture du 29 juillet 2025, qui couvre, sans restriction, l'autorisation de travaux en question, facture que je vous ai réglée dès le lendemain.

Toujours à propos de la "tranche A", je vous avais transmis pour visa la déclaration de commencement d'exécution des travaux correspondante dès le 16 mai 2025, indiquant expressément une fin de chantier de cette tranche pour la fin juillet 2025.

Sauf erreur de ma part, je n'ai toujours pas reçu ce dernier document contresigné par vous (ainsi que demandé sur le formulaire de la DRAC), non plus d'ailleurs que votre contrat de maîtrise d’œuvre, signé par moi le 8 mars 2022.

Il me paraitrait très bienvenu qu'en temps utile avant la prochaine réunion de chantier, initialement programmée par vous pour le 2 septembre prochain mais que je vous ai prié de bien vouloir reporter après le 10, nous soyons en possession des réponses à ces question et des documents réclamés.

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)

Alexandre GURY m'a appelé en début d'après-midi. Il venait aux nouvelles.

Bien que je n'aie pas encore terminé ma relecture méthodique des pièces du dossier, je lui ai fait part de mes premières observations motivées portant sur les ferronneries de la porte extérieure de l'arrière-cuisine ainsi que sur les menuiseries métalliques des meurtrières. Ces travaux font partie de la "tranche A". L'une de mes questions portait sur les conditions dans lesquelles le programme validé par l'autorisation de travaux avait été modifié dans un sens qui ne me satisfait pas.

Il m'a dit qu'il allait se rapprocher de l'architecte.

Je n'ai pas de nouveau fait part d'autres observations déjà documentées.

J'ai appelé Sébastien LEBOISNE ce matin pour qu'il me dise si, pour le spectacle d'Eric CHARTIER le 12 septembre prochain, l'artiste pourra déclamer dans le noir comme il le souhaite.

Sébastien m'a dit que les fenêtres devraient être alors posées dans le salon (il attend toutefois les ferronneries) mais pas les volets. Il mettra donc en place un dispositif d'occultation pour le temps du spectacle.

J'ai reparlé à Sébastien des défauts de sa porte de l'arrière-cuisine, notamment ceux qui affectent sa structure en bois (montant gauche non jointif vu de l'arrière-cour, "pédoncules" disgracieux sous les verrous). Je lui ai également demandé pourquoi, à sa connaissance, les ferronneries ne sont pas conformes aux derniers plans de l'architecte, par exemple pourquoi et dans quelles conditions un verrou très incommode d'usage a été substitué à la serrure prévue. J'ai oublié de parler de l'absence de heurtoir.

Pour ce qui concerne le montant gauche, Sébastien m'a dit qu'il compte greffer une pièce de bois qu'il collera à la résine à la pièce de bois déjà posée. Il va également émousser très nettement les clous des pentures. Je lui ai déclaré que je ne compte pas l'obliger à reprendre son travail pour donner à chacun des clous de la porte une forme en "U", comme il aurait fallu, et non en "L".

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 27 août 2026 17:16
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
 
Monsieur,

Merci pour le contrat.

Merci également pour la nouvelle date proposée pour la prochaine réunion de chantier. J'interroge Jacques BROCHARD et Carole sur celle-ci et reviens vers vous dès qu'ils m'auront répondu.

Enfin, je considère que votre interprétation du contrat à propos des menuiseries métalliques est infondée. J'attends donc que vous vous repreniez à ce sujet important à mes yeux. Au cas où vous maintiendriez votre point de vue, sachez que je commencerais par rejeter comme parfaitement insuffisante votre proposition d'abandon d'une partie marginale de vos honoraires.

Cordialement,

PPF

_________________________________________________________________________________________________

De : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Envoyé : jeudi 27 août 2026 16:43
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : C. F. ; Jacques BROCHARD
Objet : Re: SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
 
Bonjour M. Fourcade, 
J'espère que cette chaude saison estivale ne vous pas été trop pénible. 
Je vous réponds d'abord sur votre demande de décalage de la date de réunion. Ma proposition de report de la prochaine réunion après le 10/09 serait le mercredi 16/09 à 14h si cela vous convient. Après votre accord, je vais renvoyer une nouvelle convocation à cette date du 16.

Ensuite, je vous joins mon exemplaire de contrat signé, Il concerne uniquement les menuiseries des bâtiments sur cour du manoir (selon votre restriction, donc sont exclus la chapelle et le portail théoriquement). 
Enfin, je vous joins ma facture d'honoraires acquittée N°2 pour la tranche faisant apparaître les montants et entreprises entrant  dans la base de ma rémunération au pourcentage. M. Gury n'y figure pas et vous confirme que je n'ai pas du tout piloté pour la fabrication des châssis de meurtrières, tant à partir du dessin de M. Maffre que je n'ai jamais modifié contrairement aux fenêtres, que j'ai reprises à mon compte,  que dans la mise au point de devis que vous avez menée en direct avec M. Gury.

Bien cordialement, 

Arnaud Paquin

Atelier PAQUIN architecte D.P.L.G
Architecte du patrimoine DSA école de Chaillot.
2, rue du collège 50300 AVRANCHES
tél: 02 50 26 01 32
arnaudpaquin.architecte@gmail.com
atelierpaquin.architecte@gmail.com

(Fin de citation)

Sur ma demande, la réunion de chantier initialement prévue pour le 2 septembre prochain a été repoussée au 16 à partir de 14 heures 15.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 31 août 2026 11:30
À : Membres des bureaux de "La SVAADE" et de "Les amis de la Chaslerie" ; C. F.
Objet : La Chaslerie - Mission de l'architecte et résultat
 
Chers amis,

Pour info : https://www.chaslerie.fr/blog/message/62990

Il y a dans le secteur comme qui dirait un Bon-Papa qui n'aime pas trop être pris pour un con.

À suivre.

Amicalement,

PPF

(Fin de citation)

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 31 août 2026 15:17
À : (...)@culture.gouv.fr>
Cc : Membres des bureaux de "La SVAADE" et de "Les amis de la Chaslerie" ; C. F. ; <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Objet : Loto du Patrimoine et Chaslerie
 
Cher Monsieur,

"Facebook" nous apprend que la "mission BERN" aurait retenu cette année cinq monuments normands dont un ornais, le chalet suédois de Bagnoles.

Si vous le voulez bien, nous serions heureux de connaître les critères et modalités à l’œuvre pour ce genre de sélection.

En particulier, si je ne me trompe, il m'avait été dit qu'un monument ornais devait faire, l'une de ces années-ci, l'objet d'une attention exceptionnelle de la part des pouvoirs publics.

Penseriez-vous que ce puisse être la Chaslerie, chantier dont vous connaissez, au moins depuis septembre 2024 et son "étude de diagnostic d'ensemble", l'état, le "Projet" qui le sous-tend et les besoins ?

Bien cordialement,

PPF

(Fin de citation)

Depuis plusieurs semaines, je passe une bonne partie de mes journées et même de mes nuits à pointer et relire toutes les pièces du dossier relatif aux menuiseries et ferronneries des tranches A et B de restauration de menuiseries extérieures du logis du manoir de la Chaslerie.

Je ne puis, à ce stade de ce très fastidieux travail qui se poursuit, qu'être sidéré par le manque de rigueur d'un intervenant.

Je pense pourtant avoir fait preuve en sa faveur d'une bienveillance et d'une confiance extraordinaires, allant, par exemple, en 2023 et 2024, jusqu'à reprendre sans cesse et de fond en comble des rédactions qui m'ont pourtant été facturées au prix fort quand il s'agissait de l'"étude de diagnostic d'ensemble".

Depuis que la réalisation des tranches A et B a commencé à la suite de cette étude, mes remarques, y compris écrites, n'ont jamais manqué d'être formulées de façon courtoise et positive, même lorsque, compte tenu de pesantes absences de réponses utiles, je devais les réitérer.

Toutefois, dans la période la plus récente, je n'ai pu dissimuler plus longtemps mes appréciations, sans encore déborder de façon irrémédiable, je l'espère du moins, des limites d'échanges qui se sont toujours voulus constructifs. En tout cas, je m'efforce d'y veiller.

P.S. (à 17 heures 45, corrigé et complété dans la nuit suivante à 2 heures) : Je crois que j'ai enfin fait le tour de mes archives relatives aux ferronneries des tranches A et B, y compris, bien entendu, les menuiseries métalliques qui ont donné lieu, encore dernièrement, à des échanges surréalistes. J'avais entamé cette enquête le 10 août dernier. On peut dire que la moisson a été excellente, ce qui ne me réjouit pas car cela confirme en tous points les doutes que j'éprouvais devant des manques de rigueur intellectuelle de plus en plus évidents.

Je vais maintenant commencer l'examen de mes archives sur les menuiseries. J'espère pouvoir avancer plus vite puisque des archives sont assez largement communes aux ferronneries et aux menuiseries ; la tâche sera d'autant plus simplifiée que je m'attacherai prioritairement aux loupés constatés sur la porte extérieure de l'arrière-cuisine.

Dans un troisième temps, je compte rechercher depuis quand j'ai demandé à l'architecte de définir un calendrier de réalisation des tranches A et B et comment une fuite continue et de plus en plus préoccupante devant l'obstacle a fini par plomber l'atmosphère en attaquant la confiance avec l'efficacité inexorable du supplice chinois de la goutte d'eau.

Je crois utile d'ajouter qu'en dressant ce bilan d'étape, je demeure tout à fait conscient des limites et contraintes du monopole légal mal contrôlé que je subis depuis trois bonnes décennies en ma qualité de maître d'ouvrage de travaux sur un monument qui fut largement classé, d'ailleurs à mon initiative.
Je ne cherche donc nullement à me défausser de mes responsabilités en instruisant, même avec lucidité et efficacité, le procès de quiconque.
Je voudrais seulement que l'on arrête d'essayer de me faire prendre des vessies pour des lanternes, ce que je ne goûte nullement quand sont en jeu des sommes aussi importantes à mon échelle de fonctionnaire retraité qui a néanmoins eu la folie de se placer, lors de pareille aventure au long cours, dans la position du payeur final, le tout avec l'incompétence de ne jamais savoir s'en dégager.

Je me suis promis de relire tous les messages du site favori relatifs aux menuiseries, publiés depuis que le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé en faveur d'Arnaud PAQUIN.

Il y en a près de 800. Donc souhaitez-moi beaucoup de courage !

P.S. (à 20 heures) : J'en ai éclusé près de 200 ce jour, ce qui n'est pas mal pour commencer.

En réponse à ma demande du 31 août dernier, l'atelier d'Arnaud PAQUIN vient de m'envoyer via "GrosFichiers" deux fichiers "PDF" qui, sauf erreur de ma part, manquaient à mes collections (je crois en effet que je n'en avais que les tirages-papier) :

(Début de citation)

Bonjour M. Fourcade,

Veuillez trouver ci-joints les documents relatifs à l'AT des menuiseries, à savoir, le dossier de l'AT déposée et l'assemblage de plans qui sert pour le projet.

Vous souhaitant bonne réception

Cordialement

Lucile Bourdin-Norgeot

(Fin de citation)

P.S. (du 3 septembre 2026) : Il y avait erreur de ma part, ces fichiers m'avaient bien été transmis en février 2025 alors que la Région me les réclamait pour compléter son dossier.

Ma laborieuse mise à plat de mes archives consacrées aux ferronneries des "tranches A et B" que l'on sait a prouvé sa grande utilité. Nous avons en effet dialogué utilement avec Alexandre GURY lors de sa venue, à ma demande, cette après-midi à la Chaslerie. Je retiens que ce jeune homme s'est montré excellent professionnel, réaliste et comprenant fort bien la précision attendue ici.

Il me reste, dans l'immédiat, à préparer de même la prochaine rencontre avec le menuisier.

Le temps de l'architecte viendra ensuite.

Je viens de terminer la relecture des messages publiés sous l'onglet "Menuiserie" depuis la signature du contrat de maîtrise d’œuvre.

Pour me faciliter l'usage de toutes ces informations (et de celles relatives aux ferronneries), je dresse la liste suivante permettant, par les liens, d'accéder très facilement aux messages parmi les plus utiles pour mon travail de compilation avant la prochaine réunion de chantier. Pour les ferronneries, je démarre en 2018.

Pour aider à s'y retrouver, j'essaye de fournir des mots-clés ou un minimum d'explications pour chaque message.

A - Ferronneries :

- Message 44378 du 13/7/18 : Menuiseries métalliques.
- Message 44941 du 14/11/18 : Menuiseries métalliques (y compris tour Louis XIII).
- Message 44979 du 23/11/18 : Délais.
- Message 44986 du 24/11/18 : Première mention d'AG.
- Message 45025 du 3/12/18 : Première visite chez AG.
- Message 45224 du 9/1/19 : Première venue d'AG à la Chaslerie.
- Message 45228 du 9/1/19 : Délais avec AP.
- Message 45316 du 24/1/19 : Pas d'engagement sur délais avec AP.
- Message 45317 du 24/1/19 : Il vaut mieux rompre avec AP.
- Message 45406 du 8/2/19 : AG livre petite grille d'aération pour SàM du logis.
- Message 45466 du 20/2/19 : J'ai été échaudé par AP face aux entreprises. Je ne tiens pas à ce qu'il intervienne en aval des autorisations.
- 45597Message 45507 du 19/3/19 : Visite à AG.
- Message 47342 du 14/11/19 : Hogue recommande AG pour menuiseries métalliques.
- Message 47605 du 20/12/19 : AG prend les mesures des meurtrières. Je vise le premier trimestre 2020 pour la réalisation.
- Message 47938 du 1/2/19 : Face à Coudray, menuiseries métalliques.
- Message 47998 du 11/2/19 : Les coûts ont doublé entre ED de Maffre (septembre 2015) et demande d'AT (octobre 2016).
- Message 52572 du 14/10/21 : AP reprend la maîtrise d’œuvre.
- Message 52587du 19/11/21 : Lettre d'HH à AP et Grisel / Cloisonnement intérieur de cheminée.
- Message 52680 du 21/12/21 : Courriel à Grisel sur menuiseries métalliques.
- Message 52783 du 18/2/22 : AP reprend la MO.
- Message 52816 du 28/2/22 : AP reprend la MO.
- Message 53566 du 29/6/22 : Mission Bern (Orne en 2027).
- Message 52619 du10/7/22  : Menuiseries métalliques de l'étage de tour NE oubliées sur devis.
- Message 53854 du 15/8/22 : Chemisage de cheminée nord.
- Message 53917 du 25/8/22 : 1ère mention de la menuiserie métallique de l'arrière-cuisine.
- Message 53954 du 30/8/22 : AG prend mesures fenestrou arrière-cuisine + je demande à AG d'imaginer un système de tringlerie.
- Message 53961 du 30/8/22 : 17 menuiseries métalliques dans les trois tours.
- Message 54010 du 1/9/22 : Correction d'erreur sur lettre à DRAC.
- Message 54036 du 7/9/22 : Menuiseries métalliques (demande à AP de ne pas oublier tour SO) / date-limite pour tranche A : 31/3/23.
- Message 54126 du21/9/22 : En 2 mois, un artisan a augmenté ses prix de 10 %.
- Message 54404 du28/10/22 : AG a repris dimensions du fenestrou arrière-cuisine.
- Message 55293 du 9/2/23 : Surcoûts dus aux délais.
- Message 55616 du9/3/23 : Rappel à AP que fin tranche A = fin 2023.
- Message 55711 du 15/3/23 : Menuiseries métalliques de l'arrière-cuisine.
- Message 55722 du 17/3/23 : Défauts sur menuiseries métalliques de l'arrière-cuisine.
- Message 55744 du 21/3/23 : PPF retarde travaux de tranche A.
- Message 55998 du 25/4/23 : AG prend mesures pour menuiseries métalliques de charreterie.
- Message 56132 du 23/5/23 : AP demande si je peux accélérer tranche A.
- Message 57510 du 5/7/23 : Actualisation des devis pour Région.
- Message 57630 du 21/8/23 : Idem.
- Message 57633 du 23/8/23 : Idem.
- Message 57654 du 4/9/23 : Tranche A commencera en 2024, pas avant.
- Message 57799 du 23/10/23 : Augmentation des coûts due aux lenteurs de la Région.
- Message 57805 du 23/10/23  : Idem (SL).
- Message 57847 du 30/120/23 : Réunions de chantier trop rares.
- Message 58360 du 7/2/24 : Délais, surcoûts et Région.
- Message 58511 du 16/3/24 : Incohérences des chiffrages d'AP.
- Message 59161 du 17/10/24 : Réunion de chantier chez AG (menuiserie métallique sans mastic blanc sur 6ème photo mais sans validation exprimée).
- Message 59164 du 18/10/24 : Fin tranche A à mi 2025 et fin tranche 6 en 2026 (à DRAC).
- Message 59178 du 20/10/24 : Demande de calendrier à AP.
- Message 59295 du 24/11/24 : Idem.
- Message 59437 du 9/1/25 : Volets intérieurs.
- Message 59480 du 22/1/25 : Première venue du nouvel officier traitant à la DRAC.
- Message 59583 du 15/2/25 : Ordres de service demandés pour SL et AG.
- Message 59695 du 11/3/25 : Ordres de service signés pour Potin et Northmann.
- Message 59735 du 21/3/25 : "Dossiers demandés" à AP / Délais/ Chapelle / Cour.
- Message 59753 du 25/3/25 : Ordres de service d'Igor et de SL.
- Message 59812 du 7/4/25 : Plafond de la salle-à-manger du logis.
- Message 59837 du 12/4/25 : Les menuiseries métalliques font partie de la tranche A, y compris celles de la tour sud-ouest.
- Message 59841 du 14/4/25 : Maçonneries de la tranche B.
- Message 59897 du 28/4/25 : Délais et risques d'erreurs avec DRAC / Néanmoins devis transmis moins chers qu'évaluation d'AP.
- Message 59906 du 30/4/25 : Subventions CD61 pour menuiseries métalliques.
- Message 59916 du 3/5/25 : AG est cher mais reconnu.
- Message 59979 du 20/5/25 : AP communique photos des crémones de tranche A.
- Message 60021 du 28/5/25 : Difficultés avec AP sur contrats et délais.
- Message 60056 du 2/6/25 : Point de vue de "ChatGPT" sur rôle du maître d'ouvrage.
- Message 60083 du 5/6/25 : Interrogations sur la coordination du chantier.
- Message 60181 du 20/6/25 : Points de vue sur coordination du chantier.
- Message 60305 du 4/7/25 : Réserves d'AP sur petits bois (l'a-t-il consigné quelque part ?) / SL : décollements de joints à traiter.
- Message 60390 du 8/7/25 : Fenêtres très difficiles à ouvrir.
- Message 60431 du 9/7/25 : Téléconférence avec DRAC chez AP.
- Message 60434 du 24/7/25 : Officier traitant de DRAC présent à réunion de chantier.
- Message 60586 du 28/8/25 : Fin de tranche B pour avril 2026.
- Message 60612 du 3/9/25 : Porte extérieure de l'arrière-cuisine.
- Message 60616 du 5/9/25 : Questions à AP : Réserves de la tranche A / Tranche B avant fin avril 2026 / Porte extérieure de l'arrière-cuisine.
- Message 60632 du 10/9/25 : Rappel du heurtoir de la porte de l'arrière-cuisine.
- Message 60811 du 29/9/25 : Relance de l'architecte sur tranche A et tranche B (pour fin mars 2026) / Coordination du chantier.
- Message 60926 du 25/10/25 : Clous à tête de diamant / Porte d'entrée de l'atelier d'AG.
- Message 60929 du 26/10/25 : Programme de travaux à suivre (fin mars 2026 pour tranche B).
- Message 60954 du 1/11/25 : J'oublie de parler des menuiseries métalliques.
- Message 60975 du 1/11/25 : J'ai demandé fin de tranche B en mars 2026.
- Message 61003 du 18/11/25 : Fin mars 2026 pas possible mais "AP fera le nécessaire". / Volets intérieurs du salon.
- Message 61032 du 23/11/25 : Réglementaion de la Région.
- Message 61035 du 24/11/25 : Idem.
- Message 61088 du 3/12/25 : Inertie d'AP.
- Message 61115 du 10/12/25 : Menuiseries métalliques à l'ordre du jour demandé pour prochaine réunion de chantier.
- Message du  :
- Message 61138 du 17/12/25 : Réunion de chantier : "Il a été constaté que les menuiseries métalliques font partie de la tranche A".
- Message 61193 du 6/1/26 : Officier traitant prépare pour CRMH première liste de travaux subventionnables en 2026.
- Message 61215 du 10/1/26 : Menuiseries métalliques.
- Message 61250 du 16/1/26 : En l'absence d'OS, PPF demande à AG quand il pourra signer devis des menuiseries métalliques. / demande aussi à voir ferronneries de porte de l'arrière-cuisine.
- Message 61282 du 22/1/26 : AP relève le degré de priorité de la Chaslerie.
- Message 61290 du 23/1/26 : PPF à AP : "On perd trop de temps". / SL demande à AP réunion chez AG.
- Message 61296 du 24/1/26 : "Les rubans flottent".
- Message 61331 du 30/1/26 : PPF las d'attendre AG.
- Message 61337 du 31/1/26 : PPF demande ferronneries en fer pur.
- Message 61403 du 11/2/26 : Pour rappel, intervention d'AG sur fenestrou d'arrière-cuisine en août 2022.
- Message 61409 du 12/2/26 : Réunion de chantier chez AG.
- Message 61410 du 12/2/26 : Idem.
- Message 61411 du 12/2/26 : Idem.
- Message 61417 du 14/2/26 : Pas fer pur. / Heurtoir.
- Message 61437 du 17/2/26 : Contenu des tranches du CD61.
- Message 61487 du 26/2/26 : "PDF" de porte extérieure de l'arrière-cuisine.
- Message 61542 du 11/3/26 : Sens des planches de la porte extérieure de l'arrière-cuisine (N.D.L.R. : aurait plus sa place dans "Menuiseries").
- Message 61543 du 11/3/26 : PPF demande que pas de vitre au judas. / Menuiseries métalliques à fabriquer.
- Message 61570 du 17/3/26 : AG reprend les mesures des meurtrières. / Menuiseries métalliques ouvrantes partout sauf peut-être celles à vitres de couleur.
- Message 61613 du 21/3/26 : Plafonds du logis / Chemisage des cheminées / Pas de spectacles cet été pour permettre à SL d'intervenir / CR d'AP sur RC du 20/3/26. (N.D.L.R. : N'a pas vraiment sa place ici.)
- Message 61732 du 16/4/26 : Crédits d'entretien indiqués à la réunion de la DH du 27/3/26...
- Message 61748 du 22/4/26 : PPF relance AG.
- Message 61795 du 5/5/26 : AP "bloque calendrier de tranche A à mi-juin 2026 et de tranche B à fin juillet".
- Message 61797 du 5/5/25 : La doc sur tranche C tarde.
- Message 61803 du 6/5/26 : Plan d'AP faux pour cabinet de toilettes du bâtiment nord. (N.D.L.R. : Important mais à placer ailleurs).
- Message 61805 du 7/5/26 : Délais et retards de MO. / Réglementation de la Région pour le paiement des subventions.
- Message 61825 du 10/5/26 : Dates des réunions de chantier glissantes.
- Message 61833 du 11/5/26 : AP parle des menuiseries métalliques.
- Message 61852 du 15/5/26 : Mes perspectives de travaux (N.D.L.R. : N'a pas sa place ici.)
- Message 61855 du 15/5/26 : Idem.
- Message 61856 du 15/5/26 : Idem.
- Message 61877 du 19/5/26 : Délais / Remarques de PPF à AP.
- Message 61888 du 20/5/26 : Idem. / Cloison intermédiaire de cheminée nord. / Sols de Lavardens. / Inscriptions sur linteaux de cheminées.
- Message 61929 du 27/7/26 : Pentures de la porte extérieure de l'arrière-cuisine. / "La maîtrise d’œuvre a complètement flotté".
- Message 61932 du 28/5/26 : Idem.
- Message 61935 du 28/5/26 : AP se veut rassurant, y compris à propos des menuiseries métalliques.
- Message 61977 du 5/6/26 : AP trop flottant dans sa MO.
- Message 62287 du 8/6/26 : Idem. / Photo de menuiseries métalliques sans vitres.
- Message 62293 du 9/6/26 : Heurtoir.
- Message 62294 du 9/6/26 : Serrure de porte extérieure de l'arrière-cuisine. / MO très insuffisamment attentive.
- Message 62296 du 10/6/26 : MO très insuffisamment attentive. Divers rappels.
- Message 62308 du 11/6/26 : MO très insuffisamment attentive. Verrous. Serrure. / SL indique pose des fenêtres fin août.
- Message 62652 du 20/6/26 : Heurtoir.
- Message 62740 du 1/7/26 : SL renvoie pose fenêtres tranche B à septembre. / SL me montre verrou central de porte extérieure arrière-cuisine. / PPF interroge AP sur scellement des menuiseries extérieures et sur le mauvais fonctionnement de nombreuses menuiseries de la tranche A.
- Message 62746 du 3/7/26 : Devis demandés pour tranche C.
- Message 62751 du 6/7/26 : PPF demande à AP de traiter menuiseries métalliques et calendriers des tranches A et B.
- Message 62762 du 8/7/26 : AG demande à SL ses plans des fenêtres de la tranche B.
- Message 62770 du 10/7/26 : Pose de porte extérieure de l'arrière-cuisine. Premiers commentaires de PPF.
- Message 62789 du 14/7/26 : PPF dresse une liste des questions à traiter lors de la prochaine réunion de chantier.
- Message 62792 du 15/7/26 : Idem.
- Message 62794 du 15/7/26 : "Réunion de chantier très désagréable". / Poignées à ajouter aux crémones de tranche A d'après AP.
- Message 62796 du 16/7/26 : Echanges entre AG et PPF. / Relance de demande générale de devis pour la tranche C.
- Message 62799 du 16/7/26 : Suite des échanges entre AG et PPF.
- Message 62800 du 16/7/26 : PPF : "Tout ce qui devait être dit l'a été". / AP : "Les études d'exécution ne relèvent pas de la mission du MO." / Responsabilité de SL sur erreurs.
- Message 62810 du 17/7/26 : Calendriers.
- Message 62814 du 19/7/26 : PPF retire demande de clous en "U" (N.D.L.R. : AG le fera revenir sur cette position). / Très nombreux rappels de PPF à AP.
- Message 62817 du 20/7/26 : PPF propose à AG de le rencontrer à son atelier.
- Message 62824 du 20/7/26 : Menuiseries métalliques avec mastic blanc. AP demande pose et paiement des menuiseries métalliques.
- Message 62826 du 21/7/26 : Conversation "franche" entre PPF et AG à son atelier.
- Message 62832 du 22/7/26 : AP : "Dossiers difficiles à suivre". PPF conteste argumentation d'AP sur menuiseries métalliques.
- Message 62837 du 23/7/26 : AP : "J'ai découvert les menuiseries métalliques à verres colorés".
- Message 62838 du 23/7/26 : PPF "n'a plus beaucoup d'illusions". / Verres colorés.
- Message 62852 du 27/7/26 : Livraison et pose des menuiseries métalliques.
- Message 62869 du 30/7/26 : AG va contacter AP.
- Message 62883 du 30/7/26 : AP affirme que les menuiseries métalliques n'ont jamais fait partie de sa mission de MO et propose un discount sur ses honoraires.
- Message 62899 du 2/8/26 : PPF à C. F.
- Message 62903 du 4/8/26 : PPF recommande AG à un tiers.
- Message 62930 du 10/8/26 : PPF annonce commencer son "enquête".
- Message 62951 du 16/8/26 : PPF demande à AP le report de la réunion de chantier programmée pour le 2/9/26.
- Message 62954 du 17/8/26 : PPF demande communication du contrat de MO.
- Message 62963 du 24/8/26 : PPF interroge AP et fait état de documents signés sans ambiguïté.
- Message 62968 du 25/8/26 : AG va se rapprocher d'AP.
- Message 62968 du 25/8/26 : Propos accommodants de SL à propos de la porte extérieure de l'arrière-cuisine. PPF l'interroge sur les verrous et la serrure.
- Message 62982 du 27/8/26 : AP maintient sa thèse sur les menuiseries métalliques extérieures à sa MO. Il communique son contrat de MO signé par lui.
- Message 62990 du 30/8/26 : PPF réduit la dernière argumentation en cendres.
- Message 62997 du 2/9/26 : Méthodologie.
- Message 63013 du 3/9/26 : En guise de conclusion.

B - Menuiseries :

- Message 53365 du 10/5/22 : Sols (SàM; tour NE, cuisine).
- Message 53377 du 13/5/22 : L'AT incorporera poutre pourrie et porte arrière-cuisine.
- Message 53454 du 28/5/22 : Proposition d'AT avec porte arrière-cuisine ouvrant vers l'extérieur.
- Message 53468 du 31/5/22 : Demande d'AT comportant menuiseries métalliques.
- Message 53365 du 11/7/22 : Porte du Perche (j'ai ajouté un P.S.).
- Message 53774 du 26/7/22 : Délais pour produire dossiers.
- Message 53800 du 4/8/22 : AT de DRAC du 27/7/22 (avec condition de soumettre dessins définitifs à DRAC).
- Message 53854 du 15/8/22 : 473 k€ TTC.
- Message 53884 du 22/8/22 : Lettre PPF à CRMH (1er jet).
- Message 53888 du 23/8/22 : Lettre PPF à CRMH (texte définitif).
- Message 54010 du 1/9/22 : Révision du total tranche A + tranche B.
- Message 54036 du 7/9/22 : PPF demande à AP de se mêler des devis. / Fin de tranche A demandée pour le 1/4/25.
- Message 54045 du 8/9/22 : AP traite des devis.
- Message 54126 du 21/9/22 : Idem (prix montent).
- Message 54195 du 25/9/22 : Idem.
- Message 54197 du 25/9/22 : Idem.
- Message 54292 du 11/10/22 : Porte principale du logis (exemple de Gourdon).
- Message 55246 du 2/2/23 : Lenteurs donc augmentation des coûts.
- Message 55249 du 3/2/23 : Idem.
- Message 55261 du 5/2/23 : Idem.
- Message 55264 du 7/2/23 : Idem.
- Message 55266 du 7/2/23 : Idem.
- Message 55270 du 8/2/23 : Idem.
- Message 55287 du 8/2/23 : Restauration de portes sur cour.
- Message 55293 du 9/2/23 : Lenteurs donc surcoûts.
- Message 55616 du  : PPF à AP : Vif désir que tranche A soit terminée pour fin 2023. / Augmentation des coûts.
- Message 55744 du 21/3/23 : PPF refuse de lancer tranche A malgré demande d'AP.
- Message 56089 du 23/5/23 : Isolation cave d'après LIEGEAS.
- Message 56132 du 23/5/23 : PPF refuse à AP lancement tranche A.
- Message 56162 du 27/5/23 : SL annonce ne plus pouvoir tenir ses devis.
- Message 56163 du 27/5/23 : Augmentation des coûts.
- Message 57630 du 21/8/23 : Augmentation des coûts signalée à Région.
- Message 57637 du 25/8/23 : Sol en ciment du salon.
- Message 57654 du 4/9/23 : Du fait de Région, tranche A ne peut commencer avant 2024 et tranche B avant 2025.
- Message 57684 du 17/9/23 : Délais et dégâts des eaux dans logis.
- Message 57729 du 3/10/23 : PPF demande à AP de préparer son contrat pour intérieurs du logis.
- Message 57799 du 23/10/23 : Augmentation des coûts.
- Message 57805 du 23/10/23 : Idem.
- Message 57847 du 30/10/23 : Trop de temps entre deux réunions de chantier.
- Message 57871 du 5/11/23 : Délais de l'"étude de diagnostic d'ensemble". (N.D.L.R. : Cette remarque aurait sa place ailleurs).
- Message 57873 du 5/11/23 : Idem.
- Message 57875 du 6/11/23 : Idem.
- Message 58339 du 3/2/24 : AP à PPF : "Ne nous mettez pas la pression, c'est létal".
- Message 58360 du 7/2/24 : Délais et surcoûts.
- Message 58509 du 15/3/24 : AP à PPF : "Des tranches de moins de 300 k€ ne sont pas viables". PPF à AP : Estimations d'EDE ratées.
- Message 58511 du 16/3/24 : Insatisfaction sur parties V et VI d'EDE.
- Message 58517 du 18/3/24 : Les subventions conditionnent le lancement de la tranche A.
- Message 58566 du 26/3/24 : Erreurs sur EDE (N.D.L.R. : Cette remarque aurait sa place ailleurs).
- Message 58597 du 2/4/24 : AP : "Un volet de bois permettait d'occulter les meurtrières".
- Message 58731 du 24/5/24 : Arrhes pour escalier cave.
- Message 58808 du 26/5/24 : Invraisemblances du chiffrage d'EDE.
- Message 58875 du 23/6/24 : Rappels à AP (chemisage cheminées, verres colorés, cloison intérieure de cheminée). (N.D.L.R. : N'a pas sa place ici mais il fallait le rappeler).
- Message 58929 du 21/7/24 : Rappels à AP (personnages sur porte principale du logis).
- Message 59107 du 24/9/24 : Lancement de tranche A.
- Message 59151 du 15/10/24 : Déclaration de début de tranche A le 17/10/24.
- Message 59161 du 17/10/24 : Ouverture de porte arrière-cuisine vers l'intérieur.
- Message 59163 du 18/10/24 : Officier traitant à DRAC et courriels.
- Message 59178 du 20/10/24 : PPF demande à AP que tranche A soit terminée pour mi-2025.
- Message 59295 du 24/11/24 : Idem.
- Message 59480 du 22/1/25 : 1ère venue de l'officier traitant de la DRAC (il n'a pas visité l'aile ouest). PPF demande tranche C après tranche B, officier traitant souhaite qu'intérieurs du logis voient leur priorité relevée.
- Message 59486 du 24/1/25 : PPF demande à AP de préparer PC et autres doc pour intérieurs nord du logis, cave, chapelle et bassin de granit.
- Message 59542 du 5/2/25 : SL réclame son OS.
- Message 59589 du 15/2/25 : PPF demande OS pour SL et AG.
- Message 59606 du 21/2/25 : Modèle pour porte principale du logis.
- Message 59719 du 18/3/25 : Démarrage effectif de la tranche A.
- Message 59735 du 21/3/25 : PPF à AP : Fin de tranche A pour 17/5/25. Quid des OS ?
- Message 59753 du 25/3/25 : OS menuisier et maçon.
- Message 59761 du 26/3/25 : Première mention du quartzite Taj Mahal.
- Message 59792 du 2/4/25 : Taj Mahal demandé arrondi.
- Message 59812 du 7/4/25 : Sol étage logis.
- Message 59852 du 16/4/25 : Idée de décor pour la chambre nord du logis.
- Message 59897 du 28/4/25 : Délais, source d'erreurs.
- Message 59904 du 30/4/25 : Demande de subventions au CD61 (tranches 5, 6 et 7 pour eux).
- Message 59905 du 30/4/25 : Idem.
- Message 59906 du 30/4/25 : Idem.
- Message 59969 du 16/5/25 : OS "signés à ce jour".
- Message 59995 du 23/3/25 : PPF se plaint des délais.
- Message 60021 du 28/5/25 : AP prétend ne pas être missionné ; PPF répond : "C'est à vous de préparer les contrats".
- Message 60056 du 2/6/25 : "ChatGPT" : "Qui doit saisir l'officier traitant de la DRAC ?".
- Message 60083 du 5/6/25 : "La coordination du chantier m'apparaît bizarre".
- Message 60111 du 10/6/25 : Le projet porte sur tout l'intérieur du logis (et non plus sur sa seule moitié nord). / Tomettes au sol de SàM ? / Cour / Ferme.
- Message 60181 du 20/6/25 : Coordination défaillante sur bandes de redressement.
- Message 60305 du 4/7/25 : Rappel à SL (joints baladeurs sur menuiseries extérieures du bâtiment nord).
- Message 60321 du 7/7/25 : Début de la pose des menuiseries de bois de la tranche A.
- Message 60330 du 8/7/25 : Fenêtres neuves difficiles à ouvrir.
- Message 60341 du 9/7/25 : Téléconférence chez AP avec CRMH.
- Message 60428 du 23/7/25 : Tranches 4 à 7 demeurent pendantes au CD61.
- Message 60434 du 24/7/25 : Réunion de chantier avec DRAC très détendue. / Officier traitant a visité aile ouest. / Nouvelle doctrine sur menuiseries extérieures ?
- Message 60447 du 27/7/25 : Heurtoir (exemple).
- Message 60454 du 29/7/25 : Demande formelle de correction de Base Mérimée.
- Message 60489 du 6/8/25 : AP facture ses honoraires pour tranche A sur la base de 97,38 % de réalisation. (N.D.L.R. du 6/9/26 : !!!!! ).
- Message 60586 du 28/8/25 : PPF demande à AP de lancer tranche B sans délai avec objectif de fin en avril 2026.
- Message 60611 du 3/9/25 : Heurtoir de Morlanne.
- Message 60616 du 5/9/25 : PPF parle de fin de tranche A mais omet de parler des menuiseries métalliques.
- Message 60654 du 15/9/25 : Porte principale. / AP évoque la levée des réserves de la tranche A.
- Message 60811 du 29/9/25 : PPF réitère demande à AP sur calendrier sur tranche A.
- Message 60816 du 29/9/25 : ADEME. / Tuyaux "Ecoflex" de 16 cm de diamètre.
- Message 60824 du 1/10/25 : PPF signale que les cavaliers des crémones ne tiennent pas et réclame en outre du dégrippant pour permettre aux fenêtres de fonctionner.
- Message 60825 du 1/10/25 : Mr SPOON devra repeindre les menuiseries du fournil du manoir.
- Message 60909 du 18/11/25 : PPF rappelle (dans courriel à Région avec copie à AP) que les menuiseries métalliques font partie de la tranche A.
- Message 60910 du 18/10/25 : Dans courriel à DRAC, PPF omet de rappeler que les menuiseries métalliques sont incluses dans la tranche A. / PPF souligne qu'il a demandé à AP fin de tranche B le 31/3/26.(
- Message 60929 du 26/10/25 : Calendrier pour la suite envisagé par PPF.
- Message 60930 du 26/10/25 : Rappel à DRAC sur Base Mérimée. (N.D.L.R. du 8/9/26 : Aucun écho utile à ce jour.)
- Message 60950 du 31/10/25 : Réponse de DRAC à EDE : "La DRAC favorisera le logis et les bâtiments sur cour".
- Message 60963 du 2/11/25 : PPF relance CD61 sur subventions.
- Message 61003 du 18/11/25 : "Fin mars 2026 pour tranche B ne sera pas tenu".
- Message 61022 du 21/11/25 : Produits SPOON pour traitement des sols.
- Message 61059 du 26/11/25 : Venue du nouvel A.B.F. de l'Orne.
- Message 61088 du 3/12/25 : AP prend du retard sur la tranche B.
- Message 61093 du 4/12/25 : PPF à AP : ne pas oublier menuiseries métalliques.
- Message 61102 du 6/12/25 : Epaisseur de porte principale.
- Message 61115 du 10/12/25 : Porte principal et menuiseries métalliques pour prochaine réunion de chantier.
- Message 61131 du 15/12/25 : Produit du plafond de la cuisine. / Vitrages du bâtiment nord à vérifier. / Vitrifier marches de l'escalier du bâtiment nord.
- Message 61138 du 17/12/25 : "Les anciennes crémones du salon seront réutilisées dans la salle dévastée". (N.D.L.R. du 6/9/26 : J'ai l'impression que cette idée n'a pas été mise en oeuvre. Pourquoi ?) / Menuiseries métalliques font partie de la tranche A.
- Message 61152 du 22/12/25 : Refus du CD61 sur sa tranche 4.
- Message 61185 du 3/1/26 : Porte principale, exemple de Gourdon, rappel.
- Message 61186 du 4/1/26 : Travaux à suivre d'après PPF.
- Message 61193 du 6/1/26 : Priorités après tranche B telles que communiquées à DRAC.
- Message 61198 du 7/1/26 : "Nova-Géothermie" (N.D.L.R. du 6/9/26 : Aucun écho utile à ce jour).
- Message 61208 du 9/1/25 : Tempête relève priorité de tranche C.
- Message 61215 du 10/1/25 : Rappel menuiseries métalliques et porte arrière-cuisine. Joints de tranche A semblent ratés.
- Message 61241 du 14/1/25 : Alerte du 10/1/25 infondée d'après AP. / Approbation par AP de maquette de SL pour porte arrière-cuisine. / AG absent.
- Message 61250 du 16/1/25 : PPF appelé à se mêler de coordination entre AG et SL.
- Message 61290 du 23/1/26 : SL attend AP pour porte arrière-cuisine.
- Message 61296 du 24/1/26 : "Les rubans (d'AP) flottent".
- Message 61331 du 30/1/26 : Lassitude de PPF.
- Message 61337 du 31/1/26 : Idem./ Fer pur.
- Message 61350 du 4/2/26 : Tranche 4 du CD61 débloquée.
- Message 61395 du 10/2/26 : Brillantes idées d'AP dont abaisser de 15 cm le sol des écuries.
- Message 61409 du 12/2/26 : Chez AG, serrure pour porte de l'arrière-cuisine.
- Message 61410 du 12/2/26 : Chez AG, crémones de la tranche B.
- Message 61417 du 14/2/26 : PPF relance AP sur bas-relief de porte principale, heurtoirs et fer pur.
- Message 61437 du 17/2/96 : Tranche 5 du CD61. / Courriel à CD61.
- Message 61475 du 24/2/26 : Accord entre BERBREL et RIALLAND pour se répartir coût de réparations sur enduit cuisine.
- Message 61476 du 24/2/26 : Plans de travail de la cuisine. / Marbrier sous-traitant de BARBREL.
- Message 61477 du 25/2/26 : Porte principale de logis (modèle d'Ardèche).
- Message 61487 du 26/2/26 : Volet du judas de porte arrière-cuisine ?
- Message 61489 du 26/2/26 : Epaisseur du plafond de salle-à-manger.
- Message 61490 du 26/2/26 : Idem.
- Message 61543 du 11/3/26 : Pas de vitre au judas de la porte de l'arrière-cuisine.
- Message 61613 du 21/3/26 : Cloisonnement conduit de cheminée. / Chemisage. / Calendrier de SL pendant été 2026. / Sols de SàM (schiste ?).
- Message 61628 du 24/3/26 : Chemisage / Lavardens. (N.D.L.R. du 6/9/26 : Ceci n'a rien à voir avec les menuiseries mais, ici aussi, il n'est pas inutile d'enfoncer le clou.
- Message 61629 du 24/3/26 : SL reprend les mesures pour tranche B. / PPF demande à SL devis pour plafonds. (N.D.L.R. du 6/9/26 : Chante fauvette !).
- Message 61672 du 31/3/26 : Tranche 5 du CD61.
- Message 61677 du 1/4/26 : Peintures du plafond d'un château en Bourgogne (pour devis de Mr SPOON).
- Message 61706 du 10/4/26 : Echanges avec Mr SPOON.
- Message 61769 du 29/4/26 : PPF informe la Région des retards sur tranches A et B.
- Message 61795 du 5/5/26 : AP annonce fin de tranche A pour mi-juin 2026 et fin de tranche B pour fin juillet 2026. / Doutes de PPF sur MO.
- Message 61797 du 5/5/26 : PPF exprime un certain mécontentement.
- Message 61803 du 6/5/26 : Plans d'AP pour cabinet de toilettes faux.
- Message 61805 du 7/5/26 : Délais AP (PPF à Région).
- Message 61833 du 11/5/26 : AP reconnaît erreurs sur plan du cabinet de toilettes. / Menuiseries métalliques.
- Message 61852 du 15/6/26 : Programmation du chantier à moyen terme par PPF.
- Message 61855 du 15/5/26 : Idem.
- Message 61856 du 15/5/26 : Idem.
- Message 61877 du 19/5/26 : Quid des délais ? "Ayant, je le crois, épuisé depuis un bon moment tous les charmes pédagogiques de la répétition".
- Message 61888 du 20/5/26  : Idem.
- Message 61902 du 23/5/26 : "Traiter plafonds avant les sols."
- Message 61925 du 27/5/26 : BARBREL (suite).
- Message 61929 du 27/5/26 : "La MO a complètement foiré."
- Message 61935 du 28/5/26 : AP : "Les menuiseries métalliques seront posées très bientôt". / "La tranche A devrait pouvoir être rapidement achevée".
- Message 61977 du 5/6/26  : PPF : "MO trop molle".
- Message 62289 du 9/6/26 : SL : "Fenêtres tranche B seront posées fin août". / PPF : "Et porte du logis ?". / Diverses questions sur MO. (N.D.L.R. du 6/9/26 : À ajouter à la rubrique "Chante fauvette !").
- Message 62294 du 9/6/26 : PPF à AP : "Trop d'erreurs et d'imprécisions". / Calendrier de sortie de demande d'AT pour tranche C ?
- Message du 10/6/26 : Nombreux rappels de PPF à AP.
- Message 62306 du 11/6/26  : Deux verrous de l'arrière-cuisine en photo.
- Message 62636 du 17/6/26 : Trop lent.
- Message 62652 du 20/6/26 : Heurtoirs.
- Message 62740 du 1/7/26 : SL montre ferronneries de porte arrière-cuisine. / Pose tranche B prévue pour début septembre 2026. / Porte principale. / Menuiseries métalliques.
- Message 62751 du 6/7/26 : Divers rappels de PPF à AP.
- Message 62752 du 8/7/26 : AG demande plans à SL.
- Message 62770 du 10/7/26 : Premières réserves de PPF sur porte arrière-cuisine. / "L" et "U". / Judas ouvrable.
- Message 62771 du 10/7/26 : Fenestrou du cabinet de toilettes.
- Message 62789 du 14/7/26 : PPF dresse liste de points à traiter lors de prochaine réunion de chantier (dont chemisage, sols en béton et isolation des combles).
- Message 62792 du 15/7/26 : Idem.
- Message 62794 du 15/7/26 : "Réunion de chantier très désagréable".
- Message 62800 du 17/7/26 : "Tout ce qui devait être dit l'a été".
- Message 62814 du 19/7/26 : Etat des lieux dressé par PPF et d'un ton volontairement modéré.
- Message 62819 du 20/7/26 : Porte du logis (exemples pour bas-reliefs).
- Message 62838 du 23/7/26 : Carabistouilles d'AP sur verres colorés.
- Message 62849 du 26/7/26 : Gêne causée par retards du chantier sur spectacle programmé.
- Message 62861 du 28/7/26 : Gros défaut du linteau non vu par AP.
- Message 62864 du 28/7/26 : Fenestrou du cabinet de toilettes.
- Message 62866 du 29/7/26 : Fissure découverte par Igor.
- Message 62898 du 2/8/26 : Porte principale (Gourdon bis). / Impatience de PPF.
- Message 62906 du 4/8/26 : Travaux d'Igor.
- Message 62919 du 7/8/26 : Idem.
- Message 62951 du 16/8/26 : PPF demande report de réunion de chantier.
- Message 62983 du  : Demandes de PPF (voir ci-dessus en "A - Ferronneries").
- Message 62964 du 24/8/26 : Mr SPOON attend mesures de SL pour préparer devis de tranche C.
Message 62982 du 27/8/26 : AP maintient sa thèse sur les menuiseries métalliques extérieures à sa MO. Il communique son contrat de MO signé par lui.
- Message 62990 du 30/8/26 : PPF réduit la dernière argumentation en cendres.
- Message 62997 du 2/9/26 : Méthodologie.

C'en est fini pour cette liste. Il me revient de l'exploiter au mieux dans l'intérêt du chantier et du monument. Bien entendu, je devrai tenir compte des spécificités du terrain tenant, notamment, à un monopole légal mal contrôlé ainsi qu'à une surabondance de normes tatillonnes et mal coordonnées par les diverses strates du mille-feuilles administratif qui ajoutent tant au charme de notre si beau pays.

Voici, tel que je l'ai reçu il y a quelques jours après demande, le contrat de maîtrise d’œuvre relatif à la restauration des menuiseries extérieures des bâtiments sur cour de la Chaslerie.

Lors de la négociation de ce contrat, commencée dès 2018, l'architecte s'était toujours montré particulièrement inflexible sur ses clauses, arguant qu'ayant été préparées par l'ordre des architectes du patrimoine, elles tenaient suffisamment compte des intérêts des maîtres d'ouvrage.

Charmant monopole.

(Début de citation)

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : lundi 7 septembre 2026 11:48
À : Arnaud PAQUIN <arnaudpaquin.architecte@gmail.com>
Cc : Jacques BROCHARD ; C. F.
Objet : RE: SIGNALE ET RAPPEL - La Chaslerie - Menuiseries extérieures du logis
 
Monsieur,

Dans le prolongement de nos derniers échanges, et en particulier de notre accord téléphonique sur une réunion de chantier le 16 septembre prochain, puis-je vous prier de bien vouloir me communiquer : 
- l'ordre du jour que vous avez prévu pour cette réunion,
- les ordres de service aux entreprises relatifs à la "tranche B",
- vos réponses à mes questions récemment rappelées sur les dates de début et de fin, selon vous, de réalisation des travaux des deux tranches A et B,
- de façon complémentaire, vos réponses aux autres questions en suspens ?

Cordialement,

PPF

(Fin de citation)